Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Рассмотрение споров и разногласий
7.1 Стороны обязуются разрешить все споры и разногласия, которые могут возникнуть между ними из применения или толкования настоящего Договора, путем прямых двусторонних переговоров. 7.2 Если спор не может быть урегулирован путем переговоров, он подлежит рассмотрению в арбитражном суде города ______________________________________________. 7.3 Все споры, которые не регламентированы сторонами в настоящем Договоре, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДОГОВОР ПОДРЯДА Город _________________ «_____»___________________ г.
_______________________________________________________________________________ именуем____ в дальнейшем Заказчик, в лице _____________________________________ (должность, Ф.И.О.) _____________________________________, с одной стороны, и ______________________ (Устава, доверенности и т. п.) ________________________________________ именуем____ в дальнейшем Подрядчик, (наименование организации) в лице _______________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании ___________________________________ с другой стороны, (Устава, доверенности и т. п.) заключили настоящий Договор о нижеследующем. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: _____________________________________________________________.
ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1 Цена договора составляет __________________________________________________. 2.2 Цена договора включает в себя _____________________________________________. 2.3 Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном в п. 3 настоящего договора. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА 3.1 Оплата по настоящему договору производится ________________________________ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т. п.) 3.2 Форма оплаты _____________________________________________________________ (платежное поручение, расчет по инкассо, чек и т. п.) 3.3 Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.
СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 4.1 Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ. 4.2 Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________________________________. 4.3 Срок действия договора: начало ___________________________________________ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 5.1 Подрядчик обязан: 5.1.1 Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации__________________________. 5.1.2 Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 5.1.3 Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.
5.1.4 Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта. 5.1.5 Осуществить страхование объекта. 5.2 Заказчик обязан: 5.2.1 Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ. 5.2.2 Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором. 5.2.3 Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1 За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере _______% цены договора за каждый день просрочки. 6.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду. 6.3 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. ДЕЙСТВИЯ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 7.1 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия. 7.2 Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иными компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору. 7.4 Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. 8.2 В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.
|
||||||||
Последнее изменение этой страницы: 2021-07-18; просмотров: 73; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.134.78.106 (0.006 с.) |