Порядок выполнения, сдачи и приемки Работ

6.1. Муниципальный заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с представителем Подрядчика осуществляет технический надзор и контроль за выполнением и качеством работы, приемку по акту результатов работы, а также производит проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям контракта.

Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода производства работы с целью проверки хода, качества и количества производимых работ, не вмешиваясь в действия Подрядчика.

6.2. Подрядчик сообщает Муниципальному заказчику за 3 рабочих дня до начала приемки работ о дате готовности работы к приемке, передает два экземпляра акта приемки выполненных работ (КС-2) и справку о стоимости выполненных работ (КС-3).

6.3. По завершении работы их результат принимается комиссией, создаваемой из представителей Сторон.

6.4. Муниципальный заказчик в срок 5 рабочих дней после получения информации о завершении работ, подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки работы принимает результат работ по акту либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки.

В случае мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ Муниципальный заказчик в 2-х дневный срок составляет акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение 2-х рабочих дней со дня получения указанного акта приступить к устранению выявленных недостатков за свой счёт в срок, указанный Муниципальным Заказчиком в акте.

6.5. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ Муниципальным заказчиком.

6.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходят от Подрядчика к Муниципальному заказчику с момента приемки Муниципальным заказчиком полностью выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки работ недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков в соответствии с актом, составленным согласно пункту 6.4 контракта.

6.7. При просрочке передачи или приемки результата работы риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы несет сторона, допустившая просрочку.

 

Ответственность сторон

7.1. В случае полного или частичного невыполнения настоящего контракта одной из сторон последняя обязана возместить другой стороне причиненные в результате этого учитываемые убытки.

7.2. Поставщик несет ответственность перед Муниципальным заказчиком за нарушение контракта, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине.

7.3. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные им Муниципальному заказчику, в пределах выявленных недостатков (реальный ущерб).

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Муниципальному заказчику штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, в размере 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ___________ рублей.

7.5. Подрядчик обязуется выплатить Муниципальному заказчику, выставленные неустойки, штрафы, пени, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования об уплате от Муниципального заказчика.

7.6. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, в размере 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей, что составляет ___________ рублей.

7.7. Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.

7.8. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двусторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию – в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.9. В случае уклонения одной из Сторон от исполнения своих обязанностей по настоящему контракту свыше сорока пяти календарных дней, другая Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области без предварительного претензионного порядка.

 

Требования к качеству и безопасности работ.

8.1. Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий
и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

8.2. Качество выполняемых работ, используемых материалов (комплектующих
и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

ГОСТ Р 50597-93, СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение», «Правилами внешнего благоустройства МО «Рощинское городское поселение», «Правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территории муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

СНиП III-10-75 «Благоустройство территории»,

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и другими действующими для данного вида работ нормативными актами Российской Федерации.

Все электромонтажные работы необходимо производить в соответствии с ПУЭ, РД 78.145-98 и технической документацией на оборудование.

8.3. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан назначить приказом организации ответственного за производство работ и представить данные сведения Муниципальному Заказчику.

8.4. Безопасность выполнения работ осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 38 от 17.09.2001);

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Российская газета №64-65 от 06.04.1999);

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». (Российская газета №3 от 05.01.1995).

8.5. Применяемые Подрядчиком материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии с пунктом 2 статьи 28 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (Российская газета №245 от 31.12.2002) и постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Собрание законодательства Российской Федерации № 50, 14.12.2009, ст.6096).

Особые условия

9.1. Настоящий контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон после подписания его обеими сторонами.

9.2. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

9.3. Все приложения к настоящему Контракту подписываются Сторонами Контракта в двух экземплярах.

9.4. Все уведомления по настоящему Контракту оформляются между Сторонами в письменной форме, в случае несоблюдения данного порядка Сторона, нарушившая данное условие не вправе ссылаться на факт надлежащего извещения. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается почтой или факсимильной связью. Стороны договорились о том, что вся документация по настоящему контракта, полученная путем факсимильной связи имеет юридическую силу, и впоследствии заменяется на оригинал.

9.4.1. Адресом Муниципального заказчика для направления ему корреспонденции по настоящему Контракту является:_______________, электронный адрес_________, факс____________. В случае изменения адреса или иных реквизитов Муниципального заказчика, указанных в настоящем Контракте, последний обязан уведомить Подрядчика в 3-хдневный срок с момента такого изменения. В случае нарушения Муниципальным заказчиком указанной обязанности, корреспонденция, направленная по указанному в настоящем пункте адресу, считается отправленной надлежащим образом.

9.4.2. Адресом Подрядчика для направления ему корреспонденции по настоящему Контракту является: _____________________, электронный адрес ________________, факс __________________. В случае изменения адреса или иных реквизитов Подрядчика, указанных в настоящем Контракте, последний обязан уведомить Муниципального заказчика в 3-хдневный срок с момента такого изменения. В случае нарушения Подрядчиком указанной обязанности корреспонденция, направленная по указанному в настоящем пункте адресу, считается отправленной надлежащим образом.

9.5. Недействительность какого-либо из условий настоящего контракта не влечет за собой недействительность других условий или всего контракта в целом.

9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Муниципального Заказчика от исполнения контракта, предусмотренным п.5.2. настоящего контракта.

Порядок одностороннего отказа Муниципального заказчика от исполнения контракта предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».