Документация об аукционе в электронной форме

Документация об аукционе в электронной форме

на выполнение работ по подготовке проектной документации на реконструкцию пр. Ленинградский от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян.

г. Архангельск

2016 год

 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон), а также иными законодательными и нормативными актами, регулирующими закупку товаров, работ, услуг.

 

 

Настоящая документация об аукционе состоит из следующих частей:

 

I. «Сведения об электронном аукционе», включая разделы:

 

1.1. «Общие сведения о проводимом электронном аукционе»

1.2. «Требования к участникам закупки»

1.3. «Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по ее заполнению»

1.4. «Условия заключения и исполнения контракта»

 

II. «Техническое задание»

 

III. «Проект муниципального контракта (далее – контракт)»

 

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Требования к участникам закупки

23.	Единые требования к участникам электронного аукциона	В настоящем электронном аукционе участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Минрегиона РФ от 30 декабря 2009г. № 624 - наличие свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) по следующим видам работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 3. Работы по подготовке конструктивных решений. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц; 7) участник закупки не является офшорной компанией.
24.	Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)	Установлено: 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе

II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по подготовке проектной документации на реконструкцию пр. Ленинградский от ул. Первомайской до ул. Смольный Буян"

1. Объект	«Реконструкция пр. Ленинградского в границах ул. Первомайская и Смольный Буян".
2. Местоположение объекта	Архангельская область, город Архангельск, пр. Ленинградский (в границах ул. Первомайская – ул. Смольный буян)
3. Источник финансирования	Средства, предусмотренные в городском бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов в рамках муниципальной программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области»
4. Сроки выполнения работ	До 20 декабря 2016 года с момента подписания Муниципального контракта № ___ от «» _______ 2016 года
5. Краткое описание работ	Подрядчику необходимо выполнить: 1) комплекс проектно-изыскательских работ по реконструкции пр. Ленинградский в пределах ул. Смольный Буян– ул. Первомайская в следующем составе: · проведение необходимых инженерных изысканий (в т.ч инженерно-геологических, топографо-геодезических работ и работ по обследованию существующих объектов и коммуникаций транспортной и инженерной инфраструктуры, прилегающих и попадающих в зону реконструкции, уточнению границ земельных участков), · выполнение эскизного проекта и его предварительное согласование с Заказчиком, · выполнение проектной документации реконструкции пр. Ленинградский в пределах улиц Смольный Буян и Первомайская с целью увеличения пропускной способности, снижения рисков дорожной аварийности, негативного воздействия дорожного движения и дорожного содержания на прилегающие территории, не противоречащей требованиям действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил. 2) Проектной документацией предусмотреть: · разработку рабочего проекта, включая: - - устройство центральных разделительных островков безопасности по пр. Ленинградский с устройством левоповоротных карманов согласно концепции развития пр. Ленинградский, - -устройство нового светофорного регулирования на перекрестках с ул. Касаткиной и ул. Первомайская, - -устройство ливневой канализации, - -устройство искусственного освещения по нечетной стороне пр. Ленинградский, - -устройство инфраструктуры для общественного транспорта, - -устройство дорожки для легкого движения (пешеходного, велосипедного) по аллее по нечетной стороне пр. Ленинградский. · 3) Провести необходимые согласования и государственную экспертизу разработанной проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, · 4) Разработать мероприятия по организации реконструкции без перекрытия автомобильного движения.
6. Требования к качеству работ:	Проектную документацию разработать с учетом законодательства РФ, действующих нормативных документов РФ в области проектирования и строительства. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной документации, включая недостатки, обнаруженные в ходе реализации, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного (реконструированного, отремонтированного) на основе проектной документации. При обнаружении недостатков в проектной документации подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать проектную документацию в сроки, согласованные с заказчиком, а также возместить заказчику причиненные убытки.
7. Требования к Подрядчику:	В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 необходимо наличие у подрядчика свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенным видам работ: II. Виды работ по подготовке проектной документации 1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка. 1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта. 1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения. 3. Работы по подготовке конструктивных решений. 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды. 11. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения
8. Исходные данные, количественные характеристики, технико-экономические показатели	8.1 Генеральный план развития г. Архангельска 8.2 Концепция развития пр. Ленинградский в пределах ул. Смольный Буян – ул. Первомайская, включая: · -данные по интенсивности и составу движения, данные о прогнозах прироста интенсивности; · -данные о количестве и видах дорожно-транспортных происшествиях на рассматриваемом участке; · -рекомендации по функциональному озеленению вдоль рассматриваемого участка; · -эскизные проработки предлагаемых решений 8.3 Сведения о ранее выполненных дорожно-строительных работах (при наличии); 8.4 Сведения о подземных и наземных коммуникациях в полосе отвода дороги, имеющихся технических условиях на их размещение; 8.5 Технические условия на проектирование надземных и подземных коммуникаций; 8.6 Схема организации наземной парковки и организации движения у ТЦ «Макси»; 8.7 Информация о ценах на материалы и услуги, стоимости эксплуатации машин и механизмов и т.д. (при наличии).
9 При разработке проектной документации принять следующие основные технические параметры и технические условия	9.1. Техническая категория участка дороги – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения; 9.2. Реконструируемая длина: – Проезжая часть - 1650 метров (уточняется проектом) Пешеходная дорожка – 1650 м (уточняется проектом) 9.3. Число полос движения – 4 (уточняется проектом) 9.4. Расчетные нагрузки: А-11,5, НК – 80 (в соответствие с ГОСТ Р 52748-2007) 9.5. Нормы проектирования и изысканий – Согласно действующим СНиП и ВСН 9.6. Проезжая часть Тип покрытия – капитальный Вид покрытия – асфальтобетон 9.7. Пешеходная дорожка: Тип покрытия – асфальтобетон 9.8. Ширина пешеходной дорожки и подходов к остановкам – 3,0-3,5 м 9.9. Пешеходные переходы через проезжие части согласно эскизному проекту (концепция развития пр. Ленинградский) 9.10. Ограждения безопасности – определить проектом 9.11. Водоотвод с дороги по нечетной стороне в проектируемую ливневую канализацию 9.12. В составе проекта автобусных остановок по нечётной стороне пр. Ленинградский предусмотреть: - остановочная площадка длина – не менее 20,0 м; ширина – не менее 3,0 м; длина отгонов – 20 м; - посадочная площадка длина – не менее длины остановочной площадки; вид покрытия посадочной площадки – асфальтобетон. - подходы – ширина не менее 3 м, - автопавильон - технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, ограждения)
10 Необходимость эскизного проекта	Разработать эскизный проект с обязательным согласованием его с Заказчиком, ГИБДД г. Архангельска Состав эскизного проекта: - -схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места проектируемого объекта и необходимых сооружений; - -решения по планировке, благоустройству, функциональному озеленению; - -эскизы, отображающие основные решения проектируемого объекта; - -решения по организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - -решения по повышению безопасности дорожного движения.
11 Необходимость проведения инженерных изысканий	Проведение необходимых инженерных изысканий (в т.ч. инженерно-геологических, топографо-геодезических и работ по обследованию существующих объектов и коммуникаций транспортной и инженерной инфраструктуры, прилегающих и попадающих в зону реконструкции).
12 Переустройство коммуникаций	Предусмотреть проект в соответствии с техническими условиями собственников сетей:
12.1 Водоснабжение	· Предусмотреть мероприятия по обеспечению существующих сетей водопровода, попадающих в зону производства работ (по нечетной стороне пр. Ленинградский), проект согласовать с владельцем сетей (МУП «Водоканал»)
12.2Ливневая канализация	· Предусмотреть работы по перекладке коллектора ливневой канализации в существующих отметках, с водоразделом в районе ул. Октябрят. · Предусмотреть переключение существующих врезок хозфекальной канализации в хозфекальные сети. Обеспечить сохранность существующих врезок дренажно-ливневой канализации. · При возможности соединить два коллектора в районе ул. Касаткиной и ул. Октябрят. Во всех смотровых колодцах устроить приямки. · Предусмотреть мероприятия по водоотведению: дождеприемные колодцы (на 2 ж/б кольца) в карманах, с устройством приямка. · Предусмотреть замену на коллекторе от ул. Октябрят дождеприемных решеток со смотровых колодцев на сплошные люки. · Проект согласовать с владельцем сетей МУП «Архкомхоз».
12.3 Безопасность дорожного движения:	· Количество полос движения – 4. Ширина одной полосы – 3,5 м, краевые предохранительные полосы – 0,5 м) · Организация движения – двухстороннее · Тротуары для пешеходов (дорожка) – шириной не менее 3 м, · Включить в план проект реконструкции в районе дома №38 по пр. Ленинградский (ТЦ Макси»), · Устройство светофорного объекта в районе с ул. Касаткиной · Предусмотреть площадки для временного хранения транспортных средств в местах притяжения граждан · Предусмотреть искусственное освещение проезжей части и тротуаров · Согласовать проект с ОГИБДД УМВД России по г. Архангельску
12.4 Электрические сети	· Учесть требования ПУЭ издание 7-ое (п.п. 2.4.90, 2.4.91) в отношении действующих ВЛ-0,4кВ, попадающих в пределы красной зоны: ВЛ – 0,4 кВ ВЛ-29/1 от ул. Павла Усова до ул. Ильинской; ВЛ-0,4 кВ ВЛ-348/2 от ул. Ильинская до ул. Касаткиной, пересечение с пр. Ленинградский уд. №38, ВЛ-145/1, ул. Коммунальная – пересечение пр. Ленинградский у дома №10 · На участках пересечения кабельными линиями, принадлежащим АРЭС (пр. Ленинградский, 3, пересечение Ленинградский – П. Усова), Ленинградский, д. 21, предусмотреть закладку резервных труб марки ПЭ 80 SDR 17.6 диаметром 160 мм в количестве равном числу проложенных кабелей. Резервные трубы заложить на одном уровне с действующими кабельными линиями, концы труб вывести в зеленые зоны за пределы проезжих частей и тротуаров не менее 1-го метра и герметично заделать. · В случае попадания кабельных линий АРЭС, проложенных вдоль пр. Ленинградский, под проектируемую проезжую часть, необходимо выполнить вынос кабельных линий на условиях заключения соответствующего договора с сетевой организацией. · Согласовать проект реконструкции с ПО «Архангельские электрические сети»
12.5 Тепловые сети	Предусмотреть расположение следующих теплотрасс в местах пересечения с проектируемым дорожным полотном: · - Строящаяся теплотрасса от пр. Ленинградский, д.1 к зданию автоцентра по пр. Ленинградский, 2, корп. 1 · - Теплотрасса в районе ул. Касаткиной на пересечении пр. Ленинградский, принадлежащая МУП «Водоканал» · - Теплотрасса от ТК -1а-5-13-1 (в районе здания Октябрят, 4) до здания по пр. Ленинградский, 61, принадлежащие САФУ. · - Проект согласовать с ОАО «ТГК -2»
12.6 Искусственное освещение	1. Выполнить расчет освещенности автодороги в указанных границах расширения проезжей части 2. Определить максимальную нагрузку и основные технические параметры сети наружного освещения (высоту установки светильников, мощность ламп, тип кронштейна и т.д.) 3. Проектируемые линии наружного освещения выполнить трехфазными воздушными с прокладкой СИП по опорам. Сечение провода определить проектом. 4. Опоры принять типа СФГ (силовые фланцевые граненые). Установку опор произвести на фундамент из закладного металлического элемента и армированного бетона. Основные параметры фундамента определить расчетом и в соответствии с материалами геологических изысканий. 5. Питание сети наружного освещения реконструируемого участка улицы принять от существующих шкафов управления: · ИП -246 (ТП-138, ул. Смольный буян, 2) с существующей нагрузкой А 36А, В 10А, С 40 А из которой нагрузка существующей линии наружного освещения реконструируемого участка составляет 5,5 кВт · ПП-122 (ТП-145, ул. Смольный буян, 14) с существующей нагрузкой А 6А, В 12А, С 5А, · ПП – 108 (расположенный у опоры наружного освещения в районе пересечения пр. Ленинградский и ул.Ильинская) с существующей нагрузкой А 34, В 41А, С 2 из которой нагрузка существующей линии наружного освещения реконструируемого участка составляет 12,5 кВт. 6. Обеспечить импульсное включение шкафа управления ПП-108 (ул. Ильинская) от линии наружного освещения, запитанной от предыдущего ПП. 7. Светильники принять ЖКУ-16 марки GALAD или «эквивалент» с защитным стеклом и лампами ДНаТ номинальной мощностью соответствующей номинальной мощности светильника. 8. На проектируемом участке линии наружного освещения предусмотреть: · присоединение металлических корпусов светильников, стоек опор к PEN проводнику ВЛИ-04, кВ наружного освещения согласно требованиям п.6.1.45 ПУЭ · Повторное заземление нулевого проводника на опорах согласно п.2.4.38 и п. 2.4.46 ПУЭ 9. Сеть наружного освещения проверить по отключающей способности аппаратов защиты при однофазных коротких замыканиях и на потерю напряжений в конце линий. Дополнительно согласовать план трассы ВЛИ-0,4 кВ наружного освещения с МУП «Горсвет». Проект согласовать с МУП «Горсвет».
12.7 Кабельные линии связи	1. Разработать проект на защиту и сохранность кабельных линий связи, попадающих в зону производства работ 2. Предусмотреть мероприятия по сохранности сооружений связи в зоне производства работ. Выполнить проект согласно техническим условиям ОАО «Ростелеком» Проект согласовать с ОАО «Ростелеком».
12.8 Защитные насаждения	Предусмотреть планирование посадки функциональных защитных насаждений вдоль проезжей части пр. Ленинградский по нечетной стороне согласно концепции развития пр. Ленинградский на рассматриваемом участке.
13 Инженерные изыскания	Полный перечень необходимых инженерных изысканий определяется Подрядчиком в объеме, необходимом для разработки проектной документации и проведения государственной экспертизы
14 Основные требования к разработке проектной документации	Проектное решение разработать в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, в том числе: - СП 48.13330.2011. Организация строительства. - СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. - СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. - СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. - СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог. - ВСН 18-84, Минавтодор РСФСР. Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог. - ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд. - Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год. - ВСН 23-75, Минавтодор РСФСР. Указания по разметке автомобильных дорог. - Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, ФДС России, 1999 год - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» - ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения» ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования - Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования - ВСН 8-89, Минавтодор РСФСР. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог
15 Требования к составу работ, содержанию и оформлению проектной документации	1) 1) Разработать проектную документацию, включая: материалы с обоснованием технических решений, объемов работ и сметной стоимости. 2) Подготовить комплект документов для проведения торгов на ремонтные работы; 3) Состав и требования к содержанию разделов проектной документации принять в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16.02.2008 (с изменениями и дополнениями). 4) В составе проектной документации разработать разделы: 4.1) Пояснительная записка; 4.2) Проект полосы отвода; 4.3) Технологические и конструктивные решения; 4.4) Проект организации работ по сносу (демонтажу) объектов; 4.5) Проект организации строительства без закрытия движения; 4.6) Проект функционального озеленения вдоль участка по нечетной стороне пр. Ленинградский; 4.7) Мероприятия по охране окружающей среды; 4.8) Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 4.9) Смета на работы; 4.10) Документация для проведения торгов на ремонтные работы в составе: 4.10.1 техническая часть; 4.10.2 графическая часть; 4.10.3 ведомость объемов работ; 4.10.4 сметная часть. В составе проектной документации должны быть чертежи (по согласованию с Заказчиком) в объеме достаточном для производства работ. 5) Состав и формы сметной документации принять в соответствии с “Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской федерации” (МДС 81-35.2004). Сметную стоимость определить базисно-индексным методом по сборникам федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2016 г.) с применением индекса к СМР текущего квартала, рекомендованного Министерством регионального развития РФ. Сметную документацию составить с применением базисного уровня цен и цен, сложившихся ко времени их составления (с указанием месяца и года ее составления). Сметные расчеты выполнить в программном комплексе «Гранд-СМЕТА». Прайс-листы, используемые при определении стоимости работ, должны быть представлены с расшифровкой включенных в стоимость затрат (НДС, тара, транспортные расходы, комплектация и т.д.) и выражены в российских рублях. При определении сметной стоимости необходимо руководствоваться действующими сметными нормами и правилами, разработанными Росстроем, а также постановлением правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 6) Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
16 Дополнительные требования	1) Продолжительность работ по реконструкции – принять на основе проекта организации строительства. 2) Применение зарубежных машин, механизмов, оборудования, материалов, конструкций и технологий согласовать с заказчиком, дать рекомендации по применению строительных материалов, конструкций и изделий, прошедших сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании». 3) Приложить перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением актов на скрытые работы и перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке с составлением актов. 4) Приложить в раздел проекта организации строительства перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и в процессе ремонта подлежат оценке соответствия требованиям нормативных документов и стандартов, являющихся доказательной базой соблюдения требований технических регламентов.
17 Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ	Гарантийный срок составляет 3 (три) года с даты введения в эксплуатацию объекта, построенного в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной Подрядчиком. Дата завершения гарантийного срока исчисляется как дата начала гарантийного срока + гарантийный срок + продолжительность работ по устранению недостатков, включая работы по освидетельствованию подвергшихся разрушению элементов объекта с привлечением специализированных организаций и выдачей ими рекомендаций по устранению данных недостатков. Подрядчик предоставляет срок гарантий качества на весь объем выполненной работы в течение проведения работы по проектированию, реконструкции и эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной документации.
18 Требования к согласованию проектной документации:	Согласовать проектную документацию с заинтересованными физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством, получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с ГАУ АО “Управление Государственной экспертизы”.
19 Требования к сдаче проекта заказчику	Проектную документацию передать заказчику в полном объеме в 7 (семи) экземплярах в переплетенном виде, кроме того, в электронном виде. Электронную версию проектной документации следует оформлять в следующем виде: · Первая папка- полный объем проектной документации: каждый раздел в отдельную папку в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 в формате doc, хml, dwg, сметная часть в формате “Гранд – Cмета” или его эквиваленты. · Вторая папка- раздел “Проектная документация для торгов” каждый раздел в отдельную папку в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 в формате рdf, сметная часть хls. · Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.
20 Срок выполнения работ по Контракту	Не позднее «20» декабря 2016 года (с положительным заключением государственной экспертизы)

 

Срок завершения работы

Начало работ: с даты подписания Контракта.

Срок завершения работы: не позднее 20 декабря 2016 г.

 

1. Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик принимает на себя обязательства:

4.1.1. Принять выполненную Подрядчиком работу в объемах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

Подписывать акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Срок рассмотрения Заказчиком акта о приемке выполненных работ – не более 5 календарных дней с момента его предъявления Подрядчиком.

4.1.2. Оплатить выполненный Подрядчиком результат работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

4.1.3. Осуществить контроль за техническим уровнем принимаемых проектных решений, объемом и сроком выполняемой работы.

4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные законодательством и настоящим Контрактом.

4.1.5. Обеспечить принятие своевременных мер и контроль за устранением Подрядчиком недостатков, выявленных при приемке работы, выдавать соответствующие предписания Подрядчику по их устранению в письменном виде.

4.1.6. Передать Подрядчику исходные данные, необходимые для составления ПД в течение пяти рабочих дней с даты подписания Контракта.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Производить приемку результата выполненной работы по Контракту, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.2. В целях осуществления функций технического заказчика, в том числе: осуществления контроля за выполнением работы, привлечь инженерную организацию, определенную Заказчиком для выполнения функций Технического Заказчика, действующую от имени и в интересах Заказчика (далее – Технический Заказчик) и имеющее свидетельство на допуск к данному виду деятельности, с передачей ему полномочий, предусмотренных пунктами 4.1.1., 4.1.3., 4.1.5., 4.1.6., раздела 5 настоящего Контракта.

4.2.3. Запрашивать у Подрядчика необходимую информацию и документацию, касающуюся реализации настоящего Контракта.

4.2.4. Требовать от Подрядчика неукоснительного соблюдения условий технического задания и Контракта. В случае неисполнения условий технического задания или Контракта, обращаться в суд или расторгать контракт в одностороннем порядке.

4.2.5. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

4.3. Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.3.1. Выполнить ПД и инженерные изыскания (далее – ИИ) в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту), законодательством РФ, действующими нормативными документами РФ в области строительства, санитарно-эпидемиологического нормирования и передать на согласование и утверждение Заказчику в объеме и в срок, предусмотренный разделом 3 настоящего Контракта.

4.3.2. Выполнить работы по разработке ПД и ИИ в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках Технического задания и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства.

- СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги.

- СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги.

- СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

- СН 467-74. Нормы отвода земель для автомобильных дорог.

- ВСН 18-84, Минавтодор РСФСР. Указания по архитектурно-ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

- ОДН 218.046-01. Проектирование нежестких дорожных одежд.

- Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год.

- ВСН 23-75, Минавтодор РСФСР. Указания по разметке автомобильных дорог.

- Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобусным сообщением, ФДС России, 1999 год

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»

- ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения»

ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования

- Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

- ВСН 8-89, Минавтодор РСФСР. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

4.3.3. Обеспечить надлежащее качество выполнения работы.

4.3.4. Оформить ПД и ИИ, для передачи Заказчику и подписания двустороннего акта приема-передачи.

4.3.5 Проектную документацию передать Заказчику в полном объеме в 7 (семи) экземплярах в переплетенном виде, кроме того, в электронном виде.

Электронную версию проектной документации следует оформлять в следующем виде:

Первая папка - полный объем проектной документации: каждый раздел в отдельную папку в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 в формате doc, хml, dwg, сметная часть в формате “Гранд – Cмета” или его эквиваленты.

Вторая папка - раздел “Проектная документация для торгов” каждый раздел в отдельную папку в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 в формате рdf, сметная часть хls.

Проект оформить подписями руководителя проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

4.3.6. Своевременно, в согласованные с Заказчиком сроки, за свой счет устранить недостатки, допущенные (возникшие) при выполнении работы и выявленные при приемке работы или в течение гарантийного срока результата выполненной работы в соответствии с п. 6.1,6.2. Контракта, а также возместить Заказчику все понесенные в связи с недостатками убытки, если Контрактом не установлено иное.

4.3.7. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление ПД, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе проведения работ по реконструкции Объекта.

4.3.8. Не передавать и не продавать без письменного разрешения Заказчика информацию, ПД или отдельные её части никому, кроме участников Контракта.