Порядок урегулирования споров

 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения претензии не может превышать 30 дней. Переписка Сторон может осуществляться в виде писем или телеграмм, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения - с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Московской области.

 

Ответственность Сторон

 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер которого определяется в соответствии с пунктом 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила определения размера штрафа) и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется в соответствии с пунктом 3 Правил определения размера штрафа в следующем порядке:

1% Цены этапа Контракта:                          

ЭТАП № 1 (01.01.2022 – 31.03.2022): 176 606,90 руб.;

ЭТАП № 2 (01.04.2022 – 30.06.2022): 176 606,90 руб.;

ЭТАП № 3 (01.07.2022 – 30.09.2022): 176 606,90 руб.;

ЭТАП № 4 (01.10.2022 – 31.10.2022): 58 868,97 руб.;

ЭТАП № 5 (01.11.2022 – 30.11.2022): 58 868,96 руб.;

ЭТАП № 6 (01.12.2022 – 31.12.2022): 58 868,97 руб.

 9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных подпунктами 5, 7, 9 - 11, 14, 20, 22, 23 пункта 5.4 Контракта, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер которого определяется в соответствии с пунктом 6 Правил определения размера штрафа, и составляет:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.9. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств, если не принимается решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

Срок действия Контракта

 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до "31" марта 2023г. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение взаимных обязательств Сторон по Контракту.

 

Изменение Контракта

 

11.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе, в том числе:

при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий Контракта;

если по предложению Заказчика объем предусмотренных Контрактом работ увеличивается не более чем на десять процентов или уменьшается не более чем на десять процентов, в том числе в связи с изменением параметров маршрутов;

11.2. В случае изменения объемов работ, предусмотренных приложением № 3 к Контракту, цена Контракта изменяется, но не более чем на десять процентов, пропорционально изменению объемов работ, исходя из установленной приложением № 4 к Контракту цены единицы работы.

11.3. Изменение параметров маршрутов осуществляется в соответствии с приложением № 11 к Контракту.

11.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации она обязана в течение 5 рабочих дней уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.

11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.7. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту за исключением предусмотренных приложением № 11 к Контракту случаев, при которых заключение дополнительного соглашения не требуется, а также в случае изменения реквизитов Сторон, указанных в пункте 11.4. Контракта.

11.8. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

 

Расторжение Контракта

 

12.1. Контракт может быть расторгнут по основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

12.2. Сторона вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением другой Стороной условий Контракта, иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, определенные статьей 95 Закона о контрактной системе.

12.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с пунктом 12.2. Контракта.

12.4. В случае если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в Единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней со дня размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в Единой информационной системе.

12.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десяти рабочих дней со дня надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.9. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.10. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения в полном объеме обязательств, неисполненных до дня истечения срока действия Контракта.

12.11. При прекращении Контракта между Сторонами в течение 30 рабочих дней составляется Акт сверки взаимных расчетов в соответствии с приложением № 8 к Контракту.

 

Прочие положения

13.1. Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон.

13.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

13.3. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его условий или всего Контракта в целом.

13.4. Во всем, что не оговорено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.5. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

Приложение № 1 Параметры маршрутов;

Приложение № 2 Требования к характеристикам и оборудованию транспортных средств;

Приложение № 3 Объем работ;

Приложение № 4 Определение цены единицы работы;

Приложение № 5 Определение объема фактически выполненных работ, подлежащих оплате заказчиком;

Приложение № 6 Акт приемки выполненных работ по Контракту;

Приложение № 7 Определение суммы, подлежащей выплате подрядчику за фактически выполненные работы;

Приложение № 8 Акт сверки взаимных расчетов;

Приложение № 9 Акт наличия транспортных средств, предусмотренных Контрактом;

Приложение № 10 Осуществление контроля за соблюдением подрядчиком условий контракта;

– Приложение 1 к приложению № 10 Максимальное количество отступлений от требований к качеству осуществления перевозок;

– Приложение 2 к приложению № 10 Сведения об объектах закупки;

– Приложение 3 к приложению № 10 Сведения об обязательствах сторон», «Сведения о порядке оплаты;

– Приложение 4 к приложению № 10 Сведения о порядке оформления результатов исполнения обязательств, Сведения о порядке приемки результатов исполнения обязательств;

– Приложение 5 к приложению № 10 Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области;

Приложение № 11 Изменение параметров маршрутов;

Приложение № 12 Отчет о полученной плате за проезд пассажиров и провоз багажа;

Приложение № 13 Требования к размещению информации в транспортных средствах;

Приложение № 14 Требования к установленному на транспортных средствах оборудованию и программному обеспечению;

Приложение №15 Требования к обеспечению взаимодействия с оператором информационной системы навигации;

Приложение № 16 Требования к обеспечению взаимодействия с оператором автоматизированной системы контроля за оплатой проезда;

Приложение № 17 Требования к обеспечению водителей, осуществляющих перевозку пассажиров, форменной одеждой;

Приложение №18 Требования к обеспечению информирования пассажиров об условиях перевозок;

Приложение № 19 Требования к размещению информации на остановочных пунктах маршрутов;

Приложение № 20 Требования к чистоте в салонах транспортных средств;

Приложение № 21 Требования к внешнему и внутреннему оформлению транспортных средств.

 

Реквизиты и подписи Сторон

 

ЗАКАЗЧИК: Полное наименование: Администрация городского округа Домодедово Московской области Сокращенное наименование: Администрация городского округа Домодедово Почтовый адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, площадь 30-летия Победы, д.1 Юридический адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, площадь 30-летия Победы, д.1 ИНН: 5009005122 KПП: 500901001 ОГРН: 1025001280149 ОКПО: 04034510 ОКТМО: 46709000 Банковские реквизиты: УФК по Московской области (Домодедовское финуправление) (Администрация городского округа Домодедово л/с: 03017090172)                                                     Рас/с: 03231643467090004800 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по Московской области г. Москва, Связанный банковский счет: 40102810845370000004 БИК: 004525987 Контактный телефон: [phone] Факс: [phone] Адрес электронной почты: [e-mail]

ПОДРЯДЧИК: Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМТРАНСАВТО» Сокращенное наименование: ООО «ДОМТРАНСАВТО» Юридический/почтовый адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.37 Дата постановки на учет в налоговом органе: 17.10.2014г. ИНН: 5009095550 КПП: 500901001 ОГРН: 1145009006053 ОКПО: 34866544 ОКАТО: 46209501000 ОКТМО: 46709000001 ОКОГУ: 4210014 ОКФС: 16 ОКОПФ: 12300 ОКВЭД 60.21 Банковские реквизиты: Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г Москва БИК: 044525411 Рас./с.: 40702810404800000789 Кор./с.: 30101810145250000411 Контактный телефон: [phone] Адрес электронной почты: [e-mail]

от Заказчика: Глава городского округа Домодедово   _______________ / М.А. Ежокин /         (подпись)             М.П.

от Подрядчика: Генеральный директор ООО «ДОМТРАНСАВТО» ______________ / Р.Е. Джумашов /            (подпись)                  (фамилия, инициалы)                        М.П.

 

 

 

Приложение № 1

к Контракту

ПАРАМЕТРЫ МАРШРУТОВ

Прилагается отдельным файлом

Приложение № 2

к Контракту

 

 

ТРЕБОВАНИЯ