Договор безвозмездного пользования.

Подрядные работы для государственных нужд. Порядок проведения тендеров.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы, и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату. Юридическая квалификация договора (государственный или муниципальный контракт): консенсуальный, возмездный, взаимный. Стороны договора. Заказчиками могут быть: по государственному контракту — органы гос. власти РФ, органы гос. власти субъектов РФ, а также уполномоченные указанными органами гос. власти на размещение заказов на выполнение подрядных работ для гос. нужд получатели бюджетных средств при размещении заказов на выполнение таких работ за счет бюджетных средств; по муниципальному контракту — органы мсу, а также уполномоченные органами мсу на размещение заказов на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд получатели бюджетных средств при размещении заказов при выполнении таких работ за счет бюджетных средств. Подрядчик — юр. или физ. лицо, имеющее статус предпринимателя и лицензию на соответствующий вид деятельности. Подрядчик в этом договоре определяется на конкурсной основе путем проведения подрядных торгов (тендеров). Существенные условия договора: условия об объеме и стоимости работ; условия о сроках начала и окончания работ; условия о размере, порядке финансирования и оплаты работ; способы обеспечения исполнения обязательств контрагентов. Цена контракта определяется на основе конкурса (подрядных торгов) в пределах исходных условий. Участвовать в тендере имеют право юридические лица и инд. предприниматели, действующие на основании зак-ва РФ (Претенденты).Основанием для участия в тендере является Заявка, представленная Претендентами и оформленная в соотв. с треб-ми к тендерной документации, и тендерное предложение. Подача заявки на участие в тендере означает согласие Претендента с условиями тендера и принятие им обязательств соблюдать эти условия. Претендентам, изъявившем желание на участие в тендере в виде подачи Заявки, Организатор предоставляет материалы и документацию, содержащую информацию о предмете тендера и квалиф. требования, в соотв. с кот. готовится тендерное предложение. По истечении установленной даты прием заявок, предложений и квалиф. документации прекращается. Внесение изменений в поданные Претендентами на тендер предложения по истечении установленной даты не допускается. Организатор по своему усмотрению до истечения срока представления тендерных заявок, тендерных предложений и квалиф. документации вправе продлить срок их представления, уведомив при этом всех Претендентов, подавших Заявки на участие в тендере. Претендент вправе изменить или отозвать свою Заявку и тендерное предложение до истечения срока представления необходимой документации. Организатор регистрирует получение документации и по запросу Претендента выдает ему уведомление, с указанием даты и времени получения документов. Рассмотрев Тендерные предложения и квалиф. документы Претендентов, Орг-р выносит решение о признании одного из Уч-в победителем, на основании наиболее благоприятных условий выполнения работ. Уведомление о признании тендерной заявки и предложения направляется представившему ее Уч-ку тендера не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о признании предложения выигравшим.

 

Комитент обязан.

• Принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии. Осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером.
• О выявленных недостатках комитент без промедления должен известить комиссионера.
• Сообщить свои возражения на отчет комиссионера в 30-дневный срок со дня его предъявления.
• Помимо уплаты комиссионного вознаграждения, возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы.

Комитент вправе требовать от комиссионера документы, подтверждающие понесенные им издержки в связи с исполнением договора.

 

78. Договор агентирования. По договору агентирования (агентский договор) одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершить по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала. Консенсуальный, двусторонний, возмездный. Стороны договора: агент, принципал(физическое или юридическое лицо, уполномочивающее другое лицо действовать в качестве агента). Субъектный состав сторон: любые субъекты гражданского права. Агентом может быть лицо, полностью дееспособное. Существенные условия договора: предмет. Предмет договора: оказание услуг юридического и фактического характера. Первый вид услуг направлен на возникновение гражданских прав и обязанностей у принципала (заключение договора, оформление наследства). Второй вид услуг может не повлечь подобных последствий, а заключаться, например, в действиях по предоставлению информации, проведению рекламной компании, доставке товара в определенное место и т.п. Форма договора: специальных требований не содержит. Обычно заключается в простой письменной форме. Срок договора: как определенный, так и без указания срока его действия. Агентский договор прекращается на основании:исполнения агентом поручения принципала;отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия;смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом, несостоятельным (банкротом).

 

79. Понятие договора доверительного управления имуществом. Договор доверительного управления имуществом – это сделка по которой одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Реальный; может быть как возмездным, так и безвозмездным; взаимным в случае, если он является возмездным; может быть как свободным, так и обязательным; может быть как в пользу учредителя доверительного управления, так и в пользу лица, назначенного им.

В качестве учредителя доверительного управления имуществом могут выступать: любой собственник имущества (в отношении своего имущества);лицо, уполномоченное законом:

1. орган опеки и попечительства (в отношении имущества недееспособного лица);

2. арбитражный суд (в отношении имущества лица, признанного банкротом);

3. наследодатель в отношении своего имущества;

4. авторы произведений науки, искусства, литературы.

В качестве доверительного управляющего имуществом управления, основанного на договоре, могут выступать только предприниматели как коллективные (коммерческие юридические лица), так и индивидуальные. В случаях когда доверительное управление основано на законе, в роли доверительного управляющего могут выступать любые граждане и некоммерческие организации, за исключением учреждений, государственных органов и органов местного самоуправления. Предмет договора доверительного управления имуществом - совершение управляющим любых юридических и фактических действий в интересах выгодоприобретателя, причем управляющий совершает действия в отношении чужого имущества от своего имени, указывая при этом, что он действует в качестве доверительного управляющего имуществом другого лица. Объектом договора доверительного управления имуществом могут быть: индивидуально-определенные вещи как движимые (например, ценные бумаги), так и недвижимые (например, предприятия); субъективные права (например, права, удостоверенные бездокументарными цен. бумагами, исключительные права), в том числе права, приобретенные в ходе исполнения договора. Не могут быть объектами деньги и имущество, находящиеся на праве оперативного управления и хозяйственного ведения. Срок договора доверительного управления имуществом ограничен пятью годами, по истечении срока договор считается продолженным на тот же срок, если стороны не прекратили его. Цена договора доверительного управления имуществом – это вознаграждение, выплачиваемое управляющему за счет доходов, полученных от использования имущества, переданного ему.Формы выплаты: в твердой денежной сумме, выплачиваемой в определенные периоды (например, ежемесячно, ежеквартально и т. д.) или после окончания договора; в натуре; в смешанной форме.Условия договора о форме и размере выплат вознаграждения относятся к существенным. Форма договора доверительного управления имуществом может быть только письменной. Договор в отношении доверительного управления недвижимым имуществом подлежит гос. регистрации.

80. Права и обязанности сторон по договору доверительного управления имуществом. Ответственность доверительного управляющего. Управляющий по договору доверительного управления имуществом вправе: осуществлять полномочия собственника (но не имеет права собственности на имущество, полученное по договору); совершать в отношении этого имущества любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя, но законом или договором могут быть предусмотрены ограничения; совершать действия с имуществом от своего имени, но при этом должен предупреждать контрагента по сделке о том, что является доверительным управляющим; использовать негаторный и виндикационный иски для защиты прав на имущество, переданное ему в управление; поручить др. лицу исполнять свои обязанности с письменного согласия учредителя либо самостоятельно при отсутствии возможности получить такое согласие.

Управляющий по договору доверительного управления имуществом обязан: действовать в интересах учредителя или выгодоприобретателя; лично управлять вверенным ему имуществом; обособить вверенное ему имущество от своего личного имущества и отражать его на отдельном балансе; открыть отдельный банковский счет, на кот. зачислять все доходы и расходы от управления вверенным имуществом; поддерживать имущество в надлежащем состоянии и проявлять о нем заботу такую же, как в отношении своего имущества; представлять учредителю управления и выгодоприобретателю отчет о своей деятельности в сроки, обусловленные договором.

Управляющий по договору доверительного управления имуществом отвечает за ненадлежащее управление перед учредителем или выгодоприобретателем в форме возмещения убытков, независимо от его вины, если он при этом не докажет, что они возникли в результате непреодолимой силы либо действий выгодоприобретателя или учредителя управления.

Учредитель по договору доверительного управления имуществом вправе: требовать от управляющего надлежащего исполнения договора; осуществлять контроль за его деятельностью; отказаться от договора при условии выплаты управляющему вознаграждения, обусловленного договором, уведомив его об этом за 3 месяца (эти права возникают также у выгодоприобретателя, кроме того, он имеет право отказаться от своих прав, предоставленных ему договором).

Учредитель по договору доверительного управления имуществом обязан: выплачивать вознаграждение управляющему; возмещать ему необходимые расходы; выполнять кредиторские обязанности, связанные с доверительным управлением; предупредить управляющего о том, что переданное ему имущество обременено залогом; не вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность по управлению его имуществом.

Учредитель по договору доверительного управления имуществом отвечает: за передачу управляющему имущества, обремененного залогом, без предупреждения его (санкция – выплата вознаграждения управляющему за один год); за передачу управляющему имущества, обремененного долгами (расторжение договора по решению суда и возмещение убытков); за вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность управляющего (возмещение убытков); за просрочку выплаты управляющему вознаграждения (неустойка, если учредитель сам выплачивает это вознаграждение).

Учредитель по договору доверительного управления имуществом не отвечает имуществом, переданным в доверительное управление, по своим гражданским обязательствам, за исключением двух случаев: когда имущество, переданное им, было обременено залогом, и когда он признан банкротом.

 

81. Договора коммерческой концессии. По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить комплекс исключительных прав, а другая сторона (пользователь) обязуется использовать полученные права в своей предпринимательской деятельности в обусловленном договором объеме и выплачивать вознаграждение. Можно заключить на срок или без указания срока. Консенсуальный, возмездный, двусторонне обязывающий.

Сторонами договора являются: правообладатель — лицо, предоставляющее право использования своих средств индивидуализации, ноу-хау, пользователь — лицо, которому эти права передаются. Ими могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Существенные условия договора: предмет и цена. Предмет договора — комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Срок договора: договор может заключаться как на определенный срок, так и без его указания. Форма договора: письменная. Договор подлежит регистрации в том же органе, где зарегистрирован правообладатель. Каждой записи присваивается регистрационный номер.

 

82. Договор простого товарищества. По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей закону цели. Юридическая природа договора.

• В данных договорах участвуют более двух сторон — эти договоры являются многосторонними сделками.
• Товарищи объединяются для достижения общей цели, не приобретая статуса юридического лица.
• Поскольку каждый имеет права и обязанности, то данный договор следует отнести к категории двусторонне обязывающих (взаимных).
• Данный договор относится к возмездным.
• Договор является консенсуальным, так как права и обязанности у товарищей возникают с момента достижения соглашения по всем существенным условиям договора.

Форма договора устанавливается общими правилами о форме сделок, но, как правило, письменная. Существенные условия договора: предмет, условия о внесении вклада, цель деятельности. Стороны договора: любые субъекты.

 

83. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари. Под публичным обещанием награды в гражданском праве понимается публичное обещание денежного вознаграждения (выдача иной награды) за совершение правомерного действия, указанного в объявлении, выдать обусловленное вознаграждение любому лицу, которое совершило соответствующее правомерное действие.Публичное обещание награды представляет собой одностороннюю сделку.Как правило, публичное обещание награды совершается в письменной форме в местной печати, на специальных стендах, по телевидению и радио. Следует признавать публичным обещание награды, сделанное устно на собраниях, митингах. Субъектами отношений, возникающих из публичного обещания награды, могут быть любые физические и юридические лица без каких-либо специальных ограничений. Лицо, объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или иной награды за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выдать обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения конкурса признан его победителем.

Публичный конкурс является одним из видов публичного обещания награды. Проведение конкурса предполагает соревнование, соперничество участников, выбор и поощрение лучшего из них.

Субъектами отношений публичного конкурса являются организаторы и участники конкурса.

Законодатель различает виды конкурсов:

• публичный открытый;
• публичный закрытый.

Открытый конкурс — это конкурс, когда предложение принять в нем участие обращено ко всем желающим путем объявления в средствах массовой информации. Закрытый конкурс имеет место, когда предложение принять в нем участие направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса.

Пари — это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками между собой, либо с организатором игорного заведения (организатором тотализатора), исход которого зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Таким образом, игру определяют как договор, в силу которого участники игры обещают одному из них определенный выигрыш, зависящий от случая, то есть обычно участники игры оказывают влияние на результат.

Существенными условиями договора игры являются:

• срок проведения;
• порядок определения выигрыша;
• его размер.

Организатором игр являются РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, юридические лица и граждане. Не всякое юридическое лицо может выступать в качестве организатора игр, например, кредитные организации не могут организовывать игры. Участником игр может быть любой субъект, если правилами игры не установлены специальные требования. Так, к участию в некоторых играх граждане допускаются при достижении определенного возраста.

84. Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Состав гражданского правонарушения - основание возникновения обязательств по возмещению вреда. Обязательства вследствие причинения вреда — это такие гражданско-правовые обязательства, в силу которых потерпевший (кредитор) имеет право требования от причинителя (должника) полного возмещения противоправно причиненного вреда, что направлено на ликвидацию последствий правонарушения, на восстановление имущественного состояния потерпевшего. Состав гражданского правонарушения является тем юридическим фактом, который порождает правоотношение между правонарушителем и потерпевшим и создает определенные притязания потерпевшего и обязанности нарушителя по заглаживанию ущерба, причиненного противоправным действием. элементы состава гражданского правонарушения: а) наличие вреда или иных вредоносных последствий; б) противоправность действия или бездействия правонарушителя; в) причинно-следственная связь между противоправным действием (бездействием) и наступившими вредоносными последствиями; г) вина правонарушителя.

Основания ответственности за причинение вреда можно поделить на фактические и юридические. Фактическим основанием является причинение вреда одним лицом другому. Юридическим основанием служит закон, охраняющий имущественное положение потерпевшего и предписывающий причинителю возместить причиненный вред. В большинстве случаев условием ответственности выступает также вина причинителя вреда, но закон предусматривает и случаи, когда обязательство возникает независимо от наличия или отсутствия вины причинителя. Субъектами указанного обязательства являются потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда, как правило, не состоящие в договорных отношениях. Потерпевший, т.е. лицо, которому причинен вред, выступает в обязательстве из причинения вреда в качестве кредитора, а лицо, ответственное за причинение вреда, — в качестве должника.

 

85. Причинение вреда - условие ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда. В силу обязательства вследствие причинения вреда лицо, причинившее вред личности или имуществу другого лица (физического или юридического), обязано возместить причиненный вред в полном объеме, а потерпевшее лицо имеет право требовать, чтобы понесенный им вред был возмещен. Правонарушитель несет ответственность за причиненный вред в форме его возмещения при наличии предусмотренных законом условий. Такую ответственность принято называть деликтной, а обязательство, содержанием которого она является, — деликтным.

Обязательство вследствие причинения вреда возникает при наличии определенных юридических фактов. Юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение данного обязательства, является факт причинения вреда, деликт. Условия ответственности, при наличии которых вред подлежит возмещению:

1) наличие имущественного вреда у потерпевшего;

2) причинная связь между поведением причинителя вреда и наступившим вредом;

3) противоправность поведения причинителя вреда;

4) вина причинителя.

Основанием деликтной ответственности следует признать факт причинения вреда имуществу гражданина или юридического лица либо неимущественным благам (жизни, здоровью гражданина). Под вредом как основанием деликтной ответственности понимаются неблагоприятные для субъекта гражданского права имущественные или неимущественные последствия, возникшие в результате повреждения или уничтожения принадлежащего ему имущества, а также в результате причинения увечья или смерти гражданину (физическому лицу).

В случае причинения вреда личности возмещению подлежит имущественный вред. Лишь в случаях, предусмотренных законом, допускается также компенсация морального вреда. Условия деликтной ответственности — это обязательные общие требования, наличие которых необходимо в случае применения к правонарушителю соответствующих мер ответственности — санкций, т.е. для принуждения его к исполнению обязанности возместить вред.

86. Противоправность поведения причинителя вреда - условие ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда. Противоправным признается поведение, если лицо, во-первых, нарушает норму права и, во-вторых, одновременно нарушает субъективное право конкретного лица. Противоправное поведение чаще всего выражается в активных действиях, повлекших потери в имущественной сфере лица. Но понятием «поведение причинителя вреда» охватываются не только его активные действия, но и бездействие.Вред, причиненный правомерными действиями, возмещению не подлежит.Правомерным признается причинение вреда при исполнении лицом своих обязанностей, предусмотренных законом. Правомерным признается причинение вреда действием, на совершение которого дано согласие самого потерпевшего, если оно выражено дееспособным лицом и свободно (например, согласие на трансплантацию внутренних органов, кожи, крови и т.п.).

Распространенным случаем правомерного причинения вреда является причинение его в состоянии необходимой обороны. вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, возмещению не подлежит, если при этом не были превышены ее пределы. Условиями во всех случаях являются:

1) наличие имущественного вреда у потерпевшего;

2) причинная связь между поведением причинителя вреда и наступившим вредом;

3) противоправность поведения причинителя вреда;

4) вина причинителя.

 

 

Договор безвозмездного пользования.

По договору безвозмездного пользования имуществом одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает другой стороне (ссудополучателю) во временное владение и пользование имущество, а ссудополучатель обязуется вернуть его в состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.Договор является безвозмездным, может быть консенсуальным (в этом случае — двусторонним), реальным (в этом случае — односторонним). Стороны договора: ссудодатель и ссудополучатель. В их роли могут выступать любые субъекты гражданского права. Ссудодатель — собственник имущества и иные лица, управомоченные на то законом. Своеобразие договора ссуды заключается в том, что, передавая вещь в пользование, ссудодатель не извлекает из такого представления никаких прямых выгод, то есть не получает никакого встречного предоставления. Поэтому сфера применения договора касается обычно отношений, имеющих лично-доверительный характер.Ком. орг-ия не вправе передавать имущество в безвозмездное пользование лицу, явл. ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля. Ссудополучатель — это лицо, получающее имущество в безвозмездное пользование. Существенные условия договора: предмет и безвозмездность. Безвозмездность является определяющим условием. Предметом договора является любая непотребляемая вещь, которая в процессе использования не теряет своих натуральных свойств. Эта вещь должна быть индивидуально-определенной, поскольку ссуда предполагает возврат не аналогичной, а той же самой вещи. В безвозмездное пользование передаются как движимые, так и недвижимые вещи (зем. участки и другие обособленные природные объекты, имущ. комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие вещи). Срок договора. Договор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок. Если срок в договоре не указан, то договор ссуды считается заключенным на неопределенный срок. Форма договора определяется правилами о форме сделок.

 

41. Договор подряда: понятие, стороны договора, риск по договору, структура договорных связей между подрядчиком и субподрядчиком. По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Консенсуальный, двусторонне обязывающий, возмездный. Стороны договора: заказчик и подрядчик. Ими могут быть как граждане, так и юридические лица. Физические лица в договоре чаще всего являются заказчиками, но могут быть и подрядчиками. При наличии специальной правоспособности юридическое лицо может выполнять подрядные работы, если такой вид деятельности предусмотрен в уставе.Непосредственно участниками подрядных отношений могут быть и государство, и его субъекты. Они заключают гос. контракты на строительные, проектные и изыскательские работы, предназначенные для удовлетворения потребностей РФ и ее субъектов. Возможно участие нескольких лиц, как на стороне подрядчика, так и на стороне заказчика. Они являются солидарными должниками (кредиторами) при неделимости предмета обязательства, выполнении работ, в связи с осуществлением предпр. деятельности;подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по договору третьих лиц, субподрядчиков без согласия заказчика, если иное не предусмотрено договором или законом. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, несущего ответственность перед заказчиком за действия субподрядчика, а перед субподрядчиком — заказчика. Таким образом, заказчик не вступает в правоотношение с субподрядчиком. Вместе с тем, договором или законом может быть установлена и прямая ответственность заказчика и субподрядчика друг перед другом. Распределение рисков между сторонами: риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона;риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик, после приемки — заказчик. Если приемка просрочена, риск переходит на просрочившую сторону;при случайной гибели имущества подрядчик не вправе требовать вознаграждения (из-за тяжелой болезни подрядчика, форс-мажорных действий и т.д.).

 

42. Содержание договора подряда. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком.Подрядчик обязан: 1. выполнить работу по заданию заказчика на свой риск и сдать ее результат заказчику. 2. выполнить работу надлежащим образом. 3. выполнить работу своим иждивением (из своих материалов на своем оборудовании, своими силами и средствами). Если материал или оборудование предоставлены заказчиком, то на подрядчике лежат доп. обязанности: расходовать их экономно и расчетливо; предоставить отчет по затратам; передать остаток материала заказчику, либо с согласия заказчика оставить неизрасходованный материал у себя и с учетом его стоимости уменьшить цену работы; отвечать за сохранность материала, если имущество, переданное ему заказчиком, утрачено или повреждено — он должен возместить причиненные убытки; проверить доброкачественность материала и оборудования. На подрядчике лежит ряд обязанностей, носящих информационный характер (предупредить заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на выполнение работ): о непригодности материала; о неблагоприятных последствиях выполнения указаний заказчика. Подрядчик вправе: не приступать к выполнению работ либо приостановить их выполнение в случае нарушения заказчиком условий договора; требовать возмещения убытков, вызванных неоказанием заказчиком содействия в выполнении работ, если такое содействие предусмотрено договором; привлечь к исполнению договорных обязанностей других лиц (субподрядчиков); при уклонении заказчика от приемки работ по истечении одного месяца и после двукратного предупреждения продать результат работ, за вычетом причитающихся ему платежей, оставшуюся часть внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда; удерживать результат работ и иное оставшееся у него имущество заказчика при нарушении условий договора, до уплаты заказчиком соответствующих сумм. Заказчик обязан: принять выполненную работу по акту сдачи-приемки; оплатить работу после ее окончательной сдачи подрядчиком; качество выполненных работ; оказывать подрядчику обусловленное договором содействие в выполнении работ (подсоединение к сетям электро- и газоснабжения, обеспечение водой т.д.). Заказчик вправе: в любое время проверить ход выполнения и качество работ, не вмешиваясь в деятельность подрядчика; отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения вызванных этим убытков, если подрядчик явно не успевает закончить работу в срок; в любое время до сдачи результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику за уже выполненную работу и возместив убытки расторжением договора; при очевидной некачественности работы установить подрядчику разумный срок для устранения недостатков, либо поручить другому лицу исправить недостатки и потребовать возмещения убытков; в случае неисполнения подрядчиком условий договора о качестве потребовать: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения цены; возмещения собственных расходов на устранение недостатков. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком: Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

43. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество результата работы. Риск случайной гибели материалов или результата работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы: 1. В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;соразмерного уменьшения установленной за работу цены;возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда. 2. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.4. Условие договора подряда об освобождении подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика.5. Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества несет предоставившая их сторона; риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик, после приемки — заказчик. Если приемка просрочена, риск переходит на просрочившую сторону; при случайной гибели имущества подрядчик не вправе требовать вознаграждения (из-за тяжелой болезни подрядчика, форс-мажорных действий и т.д.).

 

44. Бытовой подряд. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпр. деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Консенсуальный, возмездный, взаимный, публичный.Существенные условия договора: предмет и срок. Стороны договора: подрядчик — только предприниматель, осуществляющий предпр. деятельность, заказчик — гражданин (потребитель). Форма договора: письменная (квитанция). Цена договора определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Особенности договора бытового подряда:договор должен быть направлен на удовлетворение бытовых или иных личных потребностей гражданина; подрядчику запрещается навязывать заказчику включение в договор дополнительных работ (заказчик вправе отказаться от оплаты таких работ); бремя доказывания невозможности выполнения соответствующих работ лежит на подрядчике; подрядчик обязан до заключения договора предоставить заказчику полную и достоверную информацию о выполняемой работе (характере, виде и особенностях работы, цене, порядке оплаты); подрядчик