Срок действия контракта и порядок расторжения контракта

7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует по 15 августа 2019 года включительно.

7.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта.

7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в случае:

7.3.1. Неоднократного (два и более раз в течение срока действия контракта) неисполнения Подрядчиком требований пунктов 3.2.24, 3.2.32, 3.2.36 контракта.

7.3.2. Неоднократного (два и более раз в течение срока действия контракта) уклонения Подрядчика от участия в контрольных проверках выполнения работ и (или) отказа от подписания актов контрольных проверок;

7.3.3. Неоднократного (два и более раз за календарный месяц) невыполнения Подрядчиком работ по заявкам Заказчика, направленным в соответствии с пунктом 3.2.12 контракта, в пределах видов и объемов работ, предусмотренных контрактом.

7.3.4. Незаключения в установленный срок договора на банковское сопровождение контракта в соответствии с пунктом 3.2.2 контракта.

7.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послуживших основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в Единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в Единой информационной системе.

7.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

 

Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством в пределах взятых на себя обязательств.

8.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока и устраняет их за свой счет, если они произошли не вследствие нормального износа.

8.3. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по вине Подрядчика и убытки, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением обязательств по контракту или действиями (бездействием) Подрядчика и его персонала.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный по его вине третьим лицам при выполнении работ по контракту, в том числе при ненадлежащем качестве работ, отступлениях от требований контракта, повлекших причинение вреда третьим лицам.

8.5. Подрядчик несет гражданско-правовую (имущественную), административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы). При предъявлении претензий со стороны пользователей автомобильных дорог и/или участников дорожного движения Подрядчик несет полную ответственность по возмещению ущерба их имуществу, причиненного в результате перерыва в движении и (или) дорожно-транспортным происшествием, а также компенсирует вред, нанесенный жизни или здоровью граждан, если данные убытки возникли вследствие выполнения (в том числе ненадлежащего) или невыполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом. При рассмотрении в судебном процессе исков по указанным требованиям Подрядчик привлекается в качестве ответчика как непосредственный причинитель вреда.

8.6. Подрядчик при выполнении работ несет полную ответственность за безопасность и бесперебойность дорожного движения и обязан незамедлительно принять меры по устранению любых причин и условий, создающих угрозу безопасности и бесперебойности движения транспортных средств и пешеходов.

8.7. Подрядчик несет прямую ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего выполнения работ по контракту привлеченными субподрядными организациями, за координацию их деятельности.

8.8. Подрядчик несет ответственность за привлечение иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством.

8.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (штрафа, пени). Заказчик вправе удовлетворить требование об уплате неустойки (штраф, пени) во внесудебном порядке за счет обеспечения исполнения контракта.

8.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», в размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Пеня определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

8.11. В случае неуплаты Подрядчиком пени в установленные в требовании сроки сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, уменьшается на сумму пени.

8.12. За непредставление информации о соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более 10 (десяти) процентов цены контракта в срок, указанный в пункте 3.2.10 контракта, Заказчик начисляет Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии с пунктом 3.2.10 контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.13. За каждый случай любого неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик начисляет Подрядчику штраф.

8.14. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и составляет:

- 10 (десять) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 (трех) миллионов рублей;

- 5 (пять) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 (трех) миллионов рублей до 50 (пятидесяти) миллионов рублей;

- 1 (один) процент от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет _____ (_______________) рублей.

8.15. В случае, если недостатки выполнения работ, выявленные в период действия контракта и зафиксированные в соответствующих актах, не устраняются Подрядчиком в установленный Заказчиком срок, и Подрядчиком не предоставлены доказательства невозможности устранения указанных недостатков, Подрядчику начисляется штраф в соответствии с пунктом 8.14 контракта.

8.16. В случае непредставления Подрядчиком в установленный срок документов в соответствии с пунктами 2.5, 5.18 контракта, Подрядчику начисляется штраф в соответствии с пунктом 8.14 контракта.

8.17. В случае несоблюдения Подрядчиком требований пункта 3.2.34 контракта, Подрядчику начисляется штраф в размере, установленном пунктом 8.14 контракта.

8.18. В случае просрочки исполнения, ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени).

8.19. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.20. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в сумме, определенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», и составляет:

- 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

- 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Размер штрафа составляет _______________ руб. _____ коп.

8.21. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

8.22. Факты ненадлежащего исполнения или неисполнения обязательств Подрядчика подтверждаются любыми документами, имеющими непосредственное отношение к контракту, в том числе актами контрольных проверок, актами сдачи-приемки выполненных работ, а также предписаниями и иными документами контрольных или надзорных органов.

8.23. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождают Стороны контракта от исполнения обязательств по контракту в полном объеме.

8.24. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (войны и военных действий, восстаний, эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений, в случае провала дорожного полотна вследствие воздействия грунтовых вод), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор), подтвержденных соответствующими документами. При этом инфляционные процессы в экономике, а также повышение стоимости материалов, оборудования и себестоимости выполняемых работ, неисполнение обязательств соисполнителями, субподрядчиками перед Подрядчиком к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

8.25.О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону. Если Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.

 

Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к контракту должны быть совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.2. В рамках контракта сообщения, уведомления, извещения, письма, обращения Сторон (далее – сообщения) направляются следующими способами или одним из них:

9.2.1. По электронной почте:

Заказчик: e-mail: Подрядчик: e-mail:

[e-mail] ____________________

 

9.2.2. По факсимильной связи:

Заказчик: факс [phone] Подрядчик: факс ____________

 

9.2.3. Телефонограммой:

Заказчик: тел. [phone] Подрядчик: тел. ______________,

 

9.2.4. Телеграммой, а также с использованием иных средств связи по адресам Сторон:

Заказчик: 185910, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2.

Подрядчик: _____________________________________________________.

9.3. В случае, если сообщения направляются телефонограммой, по факсимильной связи, на копии переданного текста, остающейся у отправившей его Стороны, указываются ФИО лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также ФИО лица, его принявшего, либо к сообщению прилагается отчет об отправке факсимильной связью. При этом Стороны считаются надлежаще уведомленными, если:

- работники Подрядчика или Заказчика отказались от получения сообщения, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или направившей Стороной;

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением сообщения, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону;

- сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону с указанием источника данной информации;

- сообщение направлено в порядке, установленном первым абзацем настоящего пункта и пунктом 9.2.1 контракта.

9.4. В случае, если у Стороны меняется руководитель, наименование и/или местонахождение, адрес для корреспонденции, банковские реквизиты, адрес и/или телефон диспетчерской службы, телефон руководителя диспетчерской службы (при наличии), а также телефоны и адреса, указанные в пункте 9.2 контракта, сторона должна не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения уведомить об этом другую Сторону.

9.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.6. Подрядчик не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из контракта, третьим лицам.

9.7. Все разногласия по контракту решаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении соглашения передаются в Арбитражный суд Республики Карелия. Претензионный порядок разрешения споров обязателен, срок ответа на претензию - 5 (пять) рабочих дней с момента ее получения контрагентом.

9.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Все приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью.

 

Приложения

Приложение № 1 – протокол _____________________________________ от _____.____2016 года № _______________________________.

Приложения №№ 2.1 - 2.7 - списки объектов дорожно-мостового хозяйства(мосты, дороги, внутриквартальные проезды, тротуары и лестничные спуски, остановочные пункты общественного транспорта, объекты внешнего благоустройства).

Приложение № 2.8 - виды работ по содержанию наплавного моста в проливе Логмозерский.

Приложение № 2.9 - перечень светофорных объектов в границах Петрозаводского городского округа.

Приложение № 2.10 - режим работы светофорных объектов в границах Петрозаводского городского округа.

Приложение № 3 - цены на виды работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа на июль 2016 года – июнь 2019 года (исходя из начальной (максимальной) цены контракта).

Приложения №№ 4.1 - 4.4.6 – графики, виды, объемы и стоимость работ по текущему содержанию объектов дорожно-мостового хозяйства и обеспечению безопасности дорожного движения в границах Петрозаводского городского округа.

11. Реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК: Администрация Петрозаводского городского округа. 185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, ИНН 1001040505, КПП 100101001, БИК 048602001 Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Петрозаводского городского округа, л/с 03063006930) р/с № 40204810400000000032 в отделении - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск, Реквизиты для перечисления неустойки: Получатель: Управление федерального казначейства по Республике Карелия (Администрация Петрозаводского городского округа) ИНН 1001040505, КПП 100101001 БИК 048602001, ОКТМО 86701000 Счет № 40101810600000010006 в Отделении - НБ Республика Карелия г. Петрозаводск Код бюджетной классификации   ____________________/___________________/ М.П.

ПОДРЯДЧИК:     ____________________ / ______________/ М.П.

 

 

Приложение № 2.1

к муниципальному контракту

от ___.___________.2016 года

№ _______________________

 

СПИСОК