Раздел 1 аукцион в электронной форме

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

 

Приглашение к участию в аукционе

1.1.1. Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме (далее - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее – офшорные компании), или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели (далее – Участники закупки).

1.1.2. Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – Единая информационная система).

 

1.2. Законодательное регулирование

1.2.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных нормативных правовых актов.

1.2.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

 

1.3. Муниципальный заказчик

1.3.1. Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона (далее - Заказчик), располагает средствами, указанными в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

 

1.4. Предмет аукциона. Сроки выполнения работ

1.4.1. Заказчик осуществляет определение Подрядчика (юридического лица, физического лица, индивидуального предпринимателя) для выполнения работ, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведёнными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта (далее – контракт).

1.4.2. Предмет аукциона указан в Информационной карте аукциона.

1.4.3. Победивший Участник аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени, указанного в Информационной карте аукциона.

 

1.5. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

1.5.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам аукциона.

 

1.6. Источник финансирования и порядок оплаты

1.6.1. Финансирование контракта на выполнение работ, который будет заключён по результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в пункте 2 Информационной карты аукциона.

1.6.2. Порядок оплаты за выполнение работ определяется в проекте контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указан в пункте 16 Информационной карты аукциона.

 

1.7. Расходы на участие в аукционе

1.7.1. Участник закупки несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

 

Требования к Участникам закупки

1.8.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением офшорной компании, или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товара для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей Участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

1.8.2. Участник закупки для того, чтобы принять участие в аукционе, должен соответствовать требованиям, установленным в пункте 1.8.3 настоящего раздела, а также требованиям, установленным в пункте 20 Информационной карты аукциона.

1.8.3. Обязательные требования к Участникам закупки:

1.8.3.1. Непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признанииУчастника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

1.8.3.2. Неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке.

1.8.3.3. Отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

1.8.3.4. Отсутствие у Участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального органа или главного бухгалтера юридического лица – Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

1.8.3.5. Отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - Участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

1.8.3.6. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки – юридического лица.

1.8.3.7. Участник закупки не является офшорной компанией.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

 

Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, размещённую в Единой информационной системе в извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.