По проведению уборочных работ лесного, паркового фондов

По проведению уборочных работ лесного, паркового фондов

г. Лыткарино «27» июня 2016 года

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарк – Лыткарино» (далее – МБУ «Лесопарк – Лыткарино»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Горнеева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ТриСтрой» (далее - ООО «ТриСтрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шабаева Самата Минхарисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «06» июня 2016 г. № 0848300051116000129, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение работ по уборке лесного, паркового фондов в городе Лыткарино в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.2. Перечень объектов для выполнения работ предусмотренных настоящим Контрактом определен Приложением № 1 к Техническому заданию.

1.3.Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 31.10.2016.

 

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ по настоящему Контракту составляет 3 762 000 (Три миллиона семьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 573 864,41 рубль.

2.2.Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Подрядчика», указанный в настоящем Контракте на основании выставленного счета, после подписания акта сдачи-приемки работ (Приложение №3 к настоящему Контракту), в течение 30 (Тридцати) рабочих дней.

2.3.Заказчик оплачивает результат выполненных работ Подрядчика, выполненные в соответствии с настоящим Контрактом, в безналичном порядке путем перечисления Цены Контракта со своего лицевого счета, реквизиты которого указаны в разделе 11 Контракта, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки работ, составленного по форме приложения №3 к Контракту, с приложением документов, подтверждающих объем выполненных работ, в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ (приложение № 3 к Контракту). Авансовый платеж не предусмотрен.

2.4.Днем исполнения обязательств по оплате считается день списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика» на расчетный счет «Подрядчика». За дальнейшее прохождение денежных средств «Заказчик» ответственности не несет.

2.5.Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.6.Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.7.Финансирование расходов осуществляется из средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Лыткарино» на 2014-2018 годы.

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Подрядчик» обязан:

3.1.1.Выполнить работы по уборке лесного, паркового фондов предусмотренные настоящим Контрактом, с надлежащим качеством, в объемах и сроках указанных в Техническом задании (Приложение №1 к контракту).

3.1.2.Осуществить работы по настоящему Контракту своими силами, своим инструментом и за свой счет.

3.1.3.Обеспечить применение работ с соблюдением всех необходимых требований Технического задания.

3.1.4.Обеспечить на месте производства работ необходимые мероприятия по технике безопасности, безопасности возле путей дорожного движения, охране окружающей среды, противопожарные мероприятия, обеспечить общий порядок на месте работ.

3.1.5.В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения работ или делающих дальнейшее их выполнение невозможным, немедленно поставить об этом в известность «Заказчика» в письменной форме.

3.1.6.После завершения выполнения работ сдать их результат в установленном порядке «Заказчику», по акту сдачи-приемки работ.

3.1.7.В течение действия контракта производить работы по поддержанию чистоты лесного, паркового фондов от бытового, строительного, иного мусора, посторонних предметов.

3.2. «Заказчик» обязан:

3.2.1.Осуществить приемку результата выполненных работ в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта и Техническим заданием.

3.2.2.Произвести оплату в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Контракта.

3.2. «Заказчик» вправе:

3.3.1.Во всякое время проверять ход и качество работ выполняемых «Подрядчиком» не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.2.Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступил в срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Контракта, либо выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в пункте 4.1. настоящего Контракта становится явно невозможным.

3.3.3.Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом – назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта либо поручить исправление обязательств по настоящему Контракту другому лицу за счет «Подрядчика», а также потребовать от «Подрядчика» возмещения убытков.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.В случае просрочки «Заказчиком» исполнения обязательств «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных «Заказчиком».

5.3.В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения обязательств «Заказчик» вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком», и определяется по формуле, установленной п.6 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением прострочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в размере пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 (далее – Правила):

П = (Ц-В) х С,

где:

Ц – цена Контракта;

И – стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приёмке товаров, результатов выполненных работ, оказания работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта:

 

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

 

,

где СЦБ– размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяется с учётом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

 

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК = срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней)

При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равным 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равным 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.4.Штрафы начисляются за надлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2 % от цены настоящего Контракта.

5.5.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренного настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 5% от цены настоящего Контракта.

5.6.Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.7.Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

 

ГАРАНТИИ

6.1. «Подрядчик» гарантирует:

- выполнение всех работ согласно настоящему Контракту в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием, в сроки, определенные настоящим Контрактом;

- высокое качество всех работ в соответствии с Техническим заданием;

- надлежащее качество используемых материалов, и орудий труда по уборке.

6.2.Гарантия качества распространяется на весь объем работ и гарантийного обслуживания «Подрядчиком».

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, «Подрядчик» устраняет их за свой счет и в срок, согласованный с «Заказчиком».

6.4.Наличие дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика».

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания до 30.11.2016.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1.Стороны обязаны в течении 5 (пяти) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.2.Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающееся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.3.В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе кусающего его исполнения, нарушения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

10.4.Права и обязанности по настоящему Контракту не могут быть переданы третьим лицам.

10.5.Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются следующие приложения:

- Приложение № 1 «Техническое задание»;

- Приложение № 1 к Техническому заданию;

- Приложение № 3 «Форма Акта сдачи-приемки работ».

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»:   Муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарк-Лыткарино»   140083, Московская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, д.2Б Тел. [phone] Банковские реквизиты: ИНН 5026016195 КПП 502601001 УФК по МО (МУ «Лесопарк-Лыткарино», л/с 21486Ч82910) р/с 40701810000001000179 в ОТДЕЛЕНИИ 1 МОСКВА БИК 044583001   Директор МБУ «Лесопарк-Лыткарино»   _____________________ С.Н. Горнеев Подписано Э.П.

«Подрядчик»:   Общество с ограниченной ответственностью «ТриСтрой»   115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд д.7, Стр.9 Тел. [phone] Банковские реквизиты: ИНН 5026016195 КПП 502601001 АКБ «РосЕвроБанк» (АО) Рас/с: 40702810000000380064 Кор/с: 30101810445250000836 БИК: 044525836     Генеральный директор ООО «ТриСтрой»   ___________________ С.М. Шабаев Подписано Э.П.

 

Приложение №1

к контракту от «_»____________2016 №0848300051116000129_294538

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.Оказание работ по очистке и содержанию объектов лесного, паркого фондов от промышленного, бытового, природного мусора (объект социального назначения) для сохранения свойств и поддержания в чистом состоянии почвенных поверхностей, деревьев, кустарников на территории паркового и лесного массива согласно Приложению №1, к техническому заданию являющегося его неотъемлемой частью.

1.2.Комплексная уборка лесного, паркого фондов включает в себя работы по профессиональной уборке промышленного, бытового, строительного, иного мусора (инородных предметов закрепленных на кустах, деревьях).

1.3.Срок начала работ после подписания контракта согласовывается с заказчиком не позднее 10 (десяти) дней.

1.4.Срок действия контракта начинается с момента подписания по 30.11.2016, срок действия контракта не снимает обязанностей по контракту до полного выполнения всех его условий и подписания акта приема работ (Приложение №3 к контракту).

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1.Работы должны выполняться в соответствии с требованиями имеющихся стандартов, качество выполненных работ должно соответствовать требованиям:

- Закона Московской области №249/2005-ОЗ от 29.11.2005г. «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области».

- При проведении работ должно быть обеспечено:

- охрана труда рабочих обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, защитные очки, переносные электрические фонари, специальная одежда с светоотражающими элементами, обувь, перчатки и др.),

- при выполнении работ подрядчик обязан использовать (специальные ограждения, ограждающие ленты),

- санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормативами.

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций: – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

На объектах должны быть в наличии материальные и технические средств для осуществления мероприятий по оказанию первой медицинской помощи (укомплектованная медицинская аптечка).

2.2.Подрядчик обязан привлекать к оказанию работ сотрудников, имеющих достаточный профессиональный уровень мастерства, знание охраны труда, пожарной и электробезопасности.

2.3.Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками, при оказании, работ правил охраны труда, правил противопожарной безопасности, электробезопасности и охраны окружающей среды, за прохождение всех необходимых инструктажей.

2.4.Для организации пропускного режима, до начала оказания работ, а также в дальнейшем, в случае привлечения к оказанию работ новых сотрудников, предоставить Заказчику сведения обо всех работающих на объектах Заказчика сотрудниках, в том числе иностранных гражданах (с предоставлением заверенных копий всех разрешающих документов на каждого иностранного сотрудника).

2.5.Подрядчик несет ответственность за обеспечение своими сотрудниками при оказании работ, культуры и безопасности в местах нахождения отдыхающих.

2.6.Для выполнения работ подрядчик обязан обеспечить:

– наличие технологического оборудования, современного, профессионального уборочного инвентаря отвечающего стандартам качества, удобства и безопасности. Технологическое оборудование и уборочный инвентарь, применяемые при оказании работ по уборке, должны быть использованы в соответствии с технологией уборки. Технологическое оборудование и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия;

– наличие мешков для сбора мусора и авто -техники для его вывоза.

2.7. Для исключения травматизма убираемые площади во время проведения работ следует ограждать специальными предупреждающими знаками, заградительными лентами.

2.8.При проведении работ по уборке должна строго соблюдаться технология таких работ, их периодичность должна составлять не менее 1 раза в день.

2.9.Объемы работ в части ежедневного обслуживания лесного и паркого фонда могут меняться в зависимости от сезонности.

3.1. Подрядчик несет ответственность за природоохранную деятельность, в том числе по обращению с отходами, по предотвращению загрязнения сточных вод и сетей канализации при проведении работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.2.Места для складирования бытового мусора, подрядчик согласовывает с заказчиком. Вывоз мусора осуществляется за счет подрядчика.

3.3.Все затраты, понесенные Заказчиком в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ подрядчик компенсирует из собственных средств.

3.4.Заперещено при производстве работ:

- сжигать мусор и сухую траву на территории участка вблизи деревянных строений, пламя может легко распространиться и выйти из-под контроля

- разрешать детям разводить костры, играть с огнем.

СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1.Заказчику передается документация:

- документы, удостоверяющие качество использованных материалов (сертификаты, декларации соответствия, паспорта).

5.2.Подрядчик до 5 числа каждого месяца предоставляет документы о выполненных работах за прошедший месяц (акты сдачи-приемки работ, счет и счет – фактура).

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1.Оплата работ Подрядчику производится Заказчиком ежемесячно исходя из фактически выполненных в течение месяца работ на основании актов сдачи-приемки работах, подписанных Заказчиком и Подрядчиком, в течение 30-ти дней с даты подписания акта сторонами при условии предоставления счета-фактуры.

 

«Заказчик»: «Подрядчик»:

Директор МБУ «Лесопарк - Лыткарино» Генеральный директор ООО «ТриСтрой»

 

_____________________С.Н. Горнеев _______________С.М. Шабаев

Подписано Э.П. Подписано Э.П.

 

 

Приложение №3

к Контракту № 0848300051116000129_294538

от «__»__________ 2016 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

г. Лыткарино «___» _________ 2016г.

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарк – Лыткарино» (далее – МБУ «Лесопарк – Лыткарино»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Горнеева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью ООО «ТриСтрой» (далее - ООО «ТриСтрой»), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице генерального директора Шабаева Самата Минхарисовича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В соответствии с муниципальным контрактом (далее – Контракт) № 0848300051116000129_294538 от «___» _________ 2016г. Подрядчик выполнил Работы на сумму: ________________________________________________________________, а именно: ______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.

2. Фактическое качество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта:______________________________________________________.

3. Вышеуказанные Работы согласно Контракту должны быть выполнены: с «___» ____________ 2016 г. по «___» ____________ 2016_ г., фактически выполнены: с «___» ____________ 2016_ г. по «___» ____________ 2016_ г.

4. Недостатки выполненных Работ выявлены/не выявлены __________________________.

5. Сумма, подлежащая оплате «Подрядчику» в соответствии с условиями Контракта _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

^{(указывается порядок расчета штрафных санкций)}

6. В соответствии с пунктом ___ Контракта сумма штрафных санкций составляет _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате «Подрядчику» с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

8. Результаты выполненных Работ по Контракту:_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

Принял: «Заказчик»: Директор МБУ «Лесопарк - Лыткарино»	Сдал: «Подрядчик»: Генеральный директор
_______________________/ С.Н. Горнеев/	_______________________ /С.М.Шабаев/

окончание формы

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:

«Заказчик»:	«Подрядчик»:
Директор МБУ «Лесопарк - Лыткарино»	Генеральный директор ООО «ТриСтрой»
_______________________/ С.Н. Горнеев/	_______________________/С.М.Шабаев/

Подписано Э.П. Подписано Э.П.

 

Приложение №1 к техническому

заданию Контракта №№ 0848300051116000129_294538

от «___» ________ 2016г.

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заказчик»:	«Подрядчик»:
Директор МБУ «Лесопарк - Лыткарино»	Генеральный директор ООО «ТриСтрой»
_______________________/ С.Н. Горнеев/	_______________________/С.М.Шабаев/

Подписано Э.П. Подписано Э.П.

по проведению уборочных работ лесного, паркового фондов

г. Лыткарино «27» июня 2016 года

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Лесопарк – Лыткарино» (далее – МБУ «Лесопарк – Лыткарино»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Горнеева Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ТриСтрой» (далее - ООО «ТриСтрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шабаева Самата Минхарисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от «06» июня 2016 г. № 0848300051116000129, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства на выполнение работ по уборке лесного, паркового фондов в городе Лыткарино в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).

1.2. Перечень объектов для выполнения работ предусмотренных настоящим Контрактом определен Приложением № 1 к Техническому заданию.

1.3.Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 31.10.2016.