Раздел 2. Информационная карта электронного аукциона

В Разделе 2. «Информационная карта электронного аукциона» содержится информация для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Раздела 1. «Общие условия проведения электронного аукциона».

№ п/п	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
1.	Заказчик (контактная информация)	Наименование:Муниципальное казенное учреждение «Управление капитальным строительством и техническим обеспечением органов местного самоуправления Городищенского муниципального района»; Место нахождения:403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, д.6; Почтовый адрес:403003, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Городище, ул. Промышленная, д.6; Адрес электронной почты:[e-mail]; Номер контактного телефона:8 (84468) 5-11-47; Ответственное должностное лицо заказчика:Голяшкин Дмитрий Владимирович
2.	Контрактная служба, контрактный управляющий, ответственный за заключение контракта	Контрактный управляющий: Голозубов В.В, телефон: [phone]. Ответственный за заключение контракта сотрудник: Голозубов В.В, телефон: [phone]
3.	Уполномоченный орган (контактная информация)	Отдел муниципального заказа администрации Городищенского муниципального района; Адрес: 403003 Волгоградская область, р.п. Городище, пл. Сталинградской Битвы д.1; Адрес электронной почты: [e-mail]; Факс: [phone]; Контактное лицо по организационным вопросам проведения процедуры аукциона: Мухин Артем Игоревич, телефон: [phone].
4.	Адрес электронной площадки в сети Интернет	www.etp-micex.ru (обновленная версия портала www1.etp-micex.ru)
5.	Наименование объекта закупки	Выполнение работ по реконструкции детского сада «Дюймовочка» находящийся по адресу ул.Кубанцева, 68, х. Вертячий Городищенского муниципального района Волгоградской области (Завершение строительства)
6.	Классификация товаров, работ, услуг:	По ОКВЭД: 45.21.1 По ОКПД: 45.21.15.120
7.	Ограничение участия в электронном аукционе	Не установлено
8.	Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям	Не предоставляются
9.	Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы	Не предоставляются
10.	Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов	Не предоставляются
11.	Источник финансирования Коды КБК	Всего: 27 573 940,00 рублей, в том числе: - 27 573 940 рублей 00 копеек – средства Федерального бюджета.
12.	Начальная (максимальная) цена контракта	27 573 940,00 (двадцать семь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
13.	Цена единицы работы или услуги	Не установлена
14.	Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию	Не установлена
15.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	Оплата работ по контракту производится в форме безналичного расчета, без авансирования в следующем порядке: единовременно и в полном объеме в течение 55 дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в пределах лимитов бюджетных обязательств, но не позднее 31.12.2015 года, после подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта формы КС-11. Заказчик вправе ежемесячно осуществлять оплату за фактически выполненные работы на основании актов о приёмке выполненных работ и справок стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3., а в случае, предусмотренном пунктом 7.6 контракта – с момента подписания акта устранения недостатков.
16.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с положениями ст.22 Федерального закона 44-ФЗ	Приложение № 1 к документации об электронном аукционе «Сводный сметный расчет стоимости работ» по реконструкции детского сада «Дюймовочка» находящийся по адресу ул. Кубанцева, 68, х. Вертячий Городищенского муниципального района Волгоградской области» (Завершение строительства). Проектно-сметный метод.
17.	Порядок формирования цены контракта	Цена Контракта на период его действия является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
18.	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком	Российский рубль.
19.	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта	Не применяется, так как оплата по контракту производится в российских рублях.
20.	Место выполнения работ; сроки выполнения работ	Место выполнения работ: ул. Кубанцева, 68, х. Вертячий Городищенского муниципального района Волгоградской области. Сроки выполнения работ: Начало работ: с момента заключения контракта; Окончание работ: не позднее "01" ноября 2015 года.
21.	Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ	Допускается
22.	Возможность увеличения количества поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ	Не допускается
23.	Требования к участникам электронного аукциона	1) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 3) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято; 4) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 6) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица. 7) отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
24.	Дополнительные требования к участникам электронного аукциона	Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии Постановлением Правительства РФ от 04 февраля 2015 года №99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям»: - наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на выполнение соответствующих работ строительных за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в соответствующем аукционе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) должна составлять не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. Соответствующими работами являются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.
25.	Документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе	Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей: 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения: а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в Разделе 3. Техническая часть документации содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник электронного аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в Разделе 3. Техническая часть документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в Разделе 3. Техническая часть документации, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы (в произвольной форме) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Разделе 3. Техническая часть документации, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и сведения: 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 2) Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 1 - 5 пункта 23. настоящего Раздела; 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 4) Документы, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям, установленным п.24 настоящего Раздела: - копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ; копии акта приемки объекта капитального строительства и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство, или в случаях, при которых разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации) или копия акта о приемке выполненных работ. При этом разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а акт приемки объекта капитального строительства, акт о приемке выполненных работ должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 3 года до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
26.	Дата и время начала срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	«17» июля 2015 г. с момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе.
27.	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе	10-00 «03» августа 2015 г.
28.	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе	«04» августа 2015 г.
29.	Дата проведения электронного аукциона	«07» августа 2015 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
30.	Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе	Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений - «17» июля 2015 г. Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений - «30» июля 2015 г.
31.	Размер обеспечения заявки на участие в электронном аук­ционе в электронной форме	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 378 697,00 рублей. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки: в соответствии с п.4.2. Раздела 1. документации.
32.,	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения	Размер обеспечения исполнения контракта: 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 8 272 182,00 рублей. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: в соответствии с пп.6.3., 6.4. Раздела 1. документации. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта: Получатель: Комитет финансов Городищенского муниципального района (МКУ «УКС ТОД» л/с 0203К003703). р/с 40302810618065000633 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г ВОЛГОГРАД БИК 041806001 ИНН 3403016143 КПП 340301001 ОКТМО 18605151 в строке «Назначение» указать: обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по реконструкции детского сада «Дюймовочка» находящийся по адресу ул. Кубанцева, 68, х. Вертячий Городищенского муниципального района Волгоградской области» (Завершение строительства).
33.	Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона	В случае, если предложенная участником электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта применяются антидемпинговые меры в соответствии с пунктом 6.5. Раздела 1.
34.	Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами	Не установлены
35.	Срок заключения контракта	Победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе (на официальном сайте) проекта контракта.
36.	Условия признания уклонения от заключения контракта	Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях: - нарушения установленного документацией об электронном аук-ционе срока подписания проекта контракта; нарушения срока направления протокола разногласий; - нарушения установленного документацией об электронном аук-ционе срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения требованиям о размере обеспечения; - признания информации, подтверждающей добросовестность по-бедителя электронного аукциона, недостоверной.

Приложение № 1 к Разделу 2.

«Информационная карта электронного аукциона»

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

1. Заявка не должна содержать двусмысленных толкований и предложений, заявка должна содержать только достоверные сведения.

2. Все документы, прикладываемые в составе заявки, должны быть доступны для ознакомления и распечатки в полном объеме и действующей редакции, т.е. с учетом всех, внесенных изменений и дополнений.

3. Участнику закупки в первой части своей заявки на участие в электронном аукционе необходимо указать конкретные характеристики товаров, предлагаемых к использованию при выполнении работ, требования к которым установлены Заказчиком в Ведомости материалов документации. При подаче предложения в отношении требуемых характеристик закупаемых (применяемых) товаров, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение. В случае, если Заказчиком единицы измерения размеров не указаны, считать, что они указаны в миллиметрах, если не указаны единицы измерения температуры, считать, что они установлены в градусах Цельсия. Количество измеряется в штуках, если иное не указано при описании характеристики. Участник закупки в заявке в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения. В случае указания расчетных значений, округление производится до второго знака после запятой.

Не подлежат указанию в первой части заявки параметры материалов, показатели, которые содержатся в проектно-сметной документации, если требования к техническим характеристикам (показателям) этих материалов не установлены Заказчиком в Ведомости материалов документации.

Все ссылки на наименования поставщиков или производителей товаров, используемых для исполнения работ, указанные в проектно-сметной документации, приведены исключительно для обоснования цены таких товаров, включенной в расчет сметной стоимости и соответственно начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если в Ведомости материалов документации указаны максимальные (не более, менее) и/или минимальные (не менее, более) значения показателей, а также одновременно минимальные и максимальные значения, разделенные "тире", "дефисом" - участником данные показатели должны быть конкретизированы, т.е. без указания слов «не менее/не более», «менее/более», «максимальное значение», «минимальное значение», «от», «до». Характеристики материала, являющиеся однородными и определяющие многообразие вариантов исполнения материала, имеющие обобщающее слово или фразу после которого (ой) стоит знак «:», и при этом разделенные между собой запятой «,» - участником данные характеристики должны быть конкретизированы, т.е. должен быть указан конкретный вариант исполнения материала, при этом исключается возможность участника предложить одновременно два или все возможные варианты исполнения данного товара. В иных случаях перечисление характеристик через «,», либо через «;», означает, что Заказчику необходим товар со всеми перечисленными характеристиками. При указании в требованиях к материалам показателей эквивалентности с использованием соединительного союза «и», участник предлагает товар, сочетающий в себе оба показателя одновременно. В случае если участник предлагает к поставке и использованию несколько вариантов исполнения товара (материала), то значение показателей необходимо указывать для каждого варианта отдельно, за исключением случаев, когда разные варианты исполнения имеют одинаковые показатели характеристики. При этом в случае если в соответствии со стандартами какая-либо характеристика или показатель, указанные в требованиях к материалам, для какого-либо из предлагаемых участником торгов варианта исполнения материала не нормируется либо не определяется, участник вместо указания конкретных или диапазонных значений, соответствующих установленным заказчиком требованиям, по такой характеристике или показателю указывает «не нормируется», «не определяется». При указании в требованиях к материалам показателей эквивалентности с использованием союза «или», участник предлагает товар, сочетающий в себе только одну характеристику из разделенных данным союзом. При указании конкретного показателя по Максимальному и (или) минимальному значению показателей вида «до x» или «от х», где «x» - верхнее/ нижнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель, при этом крайние значения «х» включены в интервал при наличии слов «включительно», во всех иных случаях крайние значения «х» не включены в интервал. При указании конкретного показателя по значению показателей вида «менее x» или «более х», где «x» - верхнее/ нижнее числовое значение, участник закупки должен указать конкретный показатель, при этом крайние значения «х» не включены в интервал. При указании слов «или», «±», «не более», «не менее», «более», «менее», «ниже», «выше», «ранее», «не ранее», «не ниже», «не выше», «не должно превышать», «уже», «шире», «не позднее» участник должен сделать конкретное предложение без указания слов «или», «±», «не более», «не менее», «более», «менее», «ниже», «выше», «ранее», «не ранее», «не ниже», «не выше», «не должно превышать», «уже», «шире», «не позднее». Первая часть заявки не должна содержать фразы «предпочтительно», «допускается», «не допускается», «должно быть», «возможно», «может быть», «требуется», «в случае», «нужен» или производные от указанных формулировки, не позволяющие однозначно определить наличие, либо отсутствие данной характеристики в товаре. В случае использования в Ведомости материалов документации следующих знаков: ≥- «больше или равно», ≤- «меньше или равно»,> - «более»; <- «менее», по данным значениям участнику необходимо сделать конкретное предложение, согласно настоящей инструкции по заполнению заявки. В случае использования знака «/», «\» - данные знаки означают «или», по данным значениям участнику необходимо сделать конкретное предложение, согласно настоящей инструкции по заполнению заявки (за исключением случаев, когда этот знак является составной частью обозначения единицы измерения или наименования, либо является математическим знаком дроби). Участник указывает в первой части заявки конкретное значение показателей, согласно настоящей инструкции, с учетом значений предельных отклонений, установленных Заказчиком. Сочетание «и/или» означает, что участник по своему усмотрению вправе предложить как все варианты исполнения и характеристики, так и выбрать один из вариантов, разделенных указанным сочетанием. Знак «÷» обозначает диапазонное значение, и предполагает указание данного параметра в неизменном виде. По значениям, указанным как «неизменный показатель», либо являющиеся обозначением фракции материала, либо являются обозначением диапазона рабочих температур материала, либо диапазоном температур испытания материала, а также в случаях, не предусмотренных настоящей инструкцией, участник закупки значения изменять не должен. В случае, если на момент размещения документации об аукционе какие-либо из стандартов, норм и правил, указанных в документации, перестают действовать, участнику необходимо руководствоваться требованиями действующего на момент подачи предложения стандарту. В случае, если ГОСТы, представленные в документации, утратили силу, то следует применять данный номер ГОСТа, но в действующей редакции (с иным индексом после номера). В случае отсутствия стандарта, регламентирующего требования к техническим характеристикам материала либо какую-либо его отдельную характеристику, участнику необходимо ориентироваться на требования, установленные Заказчиком.

В случае если в настоящей аукционной документации в Ведомости материалов документации и проектно-сметной документации содержится указание на товарные знаки, считать, что данное указание сопровождается словами "или эквивалент".

В случае отсутствия в аукционной документации указания на единицы измерения характеристик материалов, следует читать их в соответствии с нормами действующих государственных стандартов. Эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Ведомости материалов документации.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

На выполнение работ по реконструкции детского сада «Дюймовочка» находящийся по адресу ул. Кубанцева, 68, х. Вертячий Городищенского муниципального района Волгоградской области» (Завершение строительства) включает в себя:

Приложение № 1. Сводный сметный расчет стоимости работ (Прилагается отдельными файлами);

Приложение № 2. Расчет потребности в материалах (Прилагается отдельными файлами);

Приложение № 3. Ведомость объемов работ (Прилагается отдельными файлами);

Приложение № 4 Проектная документация.