Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.

4.2. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком производятся в соответствии с гражданским законодательством и оформляются актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.

Подрядчик обязан в течение ____ дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки или акта устранения недостатков.^[36]

4.5. После ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязуется представить Заказчику в течение шести месяцев необходимую документацию для постановки объекта на баланс.

5. Ответственность сторон

5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере _ % цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более ___ % указанной цены.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере ___ % не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___ % указанной суммы.

5.3. Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.

5.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

6. Действие обстоятельств непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникающих помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожара, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно порядку, установленному законодательством Российской Федерации.

8. Порядок изменения и расторжения договора

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.1.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за _______дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор вступает в действие с_______и действует до_________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).

9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую скую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение 1. Техническое задание на _____листах.

Приложение 2. Календарный план выполнения работ на ____листах.

9.5. Другие условия по усмотрению Сторон __________________________.

9.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Местонахождение и банковские реквизиты сторон ^[37]

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

__________________________________________________________

(юридический и фактический адрес, (юридический и фактический, адрес,

банковские реквизиты, ИНН) банковские реквизиты, ИНН)

______________________________________________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия) (должность, подпись, инициалы, фамилия)

 

М.П. М.П.

 

Приложение 1 к типовому договору подряда от _______________ № ____

Техническое задание

на выполнение работ __________________________________________________________

(наименование работ)

Текст составляется в произвольной форме в соответствии с условиями договора подряда.

Предлагается включить в содержание технического задания следующие разделы:

1. Полное наименование Заказчика.

2. Полное наименование Подрядчика.

3. Основание для проведения работ.

4. Цель и исходные данные.

5. Требования Заказчика к выполнению работ.

6. Требования Подрядчика к выполнению работ.

7. Технико-экономическое обоснование.

8. Патентно-лицензионное обоснование (при необходимости наличия такового).

9. Работы проводятся в___________ этапов в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение___________________ к Договору).

10. Приложения.

Приложение 55

Договор возмездного оказания услуг (типовой)

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Город_______________________ «____» ____________________200 __ г.

_________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма юридического лица,

наименование индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма юридического лица,

наименование индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и общие условия договора.

1.1. В соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему или указанному им лицу следующие услуги:

_____________________________________________________________________________

а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Оказание услуг производится в порядке и в сроки, установленные Графиком оказания услуг, подписываемым обеими сторонами и являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Исполнитель обязуется оказать предусмотренные настоящим договором услуги лично.

1.3. Срок действия настоящего договора:

Начало: _______________________________________________________________;

Окончание: _____________________________________________________________.

1.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.

1.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

1.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказывать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.2. Информировать Заказчика о ходе оказания услуг по настоящему договору.

2.1.3. По завершении оказания услуг по настоящему договору предоставить Заказчику Отчет в письменной форме о результатах оказания услуг.

2.1.4. Сохранять конфиденциальность о деятельности Заказчика и информации, полученной в ходе оказания услуг по настоящему Договору.

2.1.5. Информировать Заказчика о предполагаемых изменениях и последствиях, которые могут возникнуть у Заказчика в ходе или в результате оказания услуг, если таковые изменения и последствия предвидятся Исполнителем.

2.1.6. В процессе оказания услуг по настоящему Договору руководствоваться интерес амии Заказчика.

2.2. Заказчик обязуется:

2.2.1. Предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг информацию и документы.

2.2.2. Организовать необходимые условия для эффективной работы Исполнителя (время, место, необходимое оборудование).

2.2.3. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

З.Сдача-приемка услуг.

3.1. Отчет о результатах оказания услуг является основанием для подписания сторонами Акта сдачи-приема услуг, который составляется Исполнителем и подписывается сторонами в течение трех дней с момента сдачи указанного отчета Заказчику оказания услуг.

3.2. Претензии Заказчика по качеству и своевременности оказанных услуг направляются Исполнителю в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания оказания услуг или их отдельных этапов, обусловленных договором. В противном случае ус дуги считаются принятыми без претензий.

4. Стоимость и порядок расчетов.

4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг составляет_________ (_____) руб., в том числе НДС по ставке ____% на сумму _________________________.

4.2. Оплата услуг производится в следующем порядке:

5. Ответственность сторон.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. При полной или частичной просрочке оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает исполнителю пеню в размере _____% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6. Прочие условия договора.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

6.2. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору вступают в силу с момента подписания обеими сторонами.

7. Реквизиты и подписи сторон.

Исполнитель: _______________________________________________________

Заказчик: __________________________________________________________

Подписи сторон:

Исполнитель: Заказчик:

___________________________________________________

Приложение 56

Договор хранения (примерный образец)

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ № ___

г. Москва «_____» _______________20 ___г.

__________________________________, в дальнейшем именуемое «Поклажедатель», в лице__________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и_______________________________________, в дальнейшем именуемое «Хранитель», в лице _______________________________, действующего на основании

____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и иные общие условия

1.1. В соответствии с настоящим договором в течение срока его действия Хранитель обязуется принимать на хранение и хранить товары, передаваемые Поклажедателем, возвращать указанные товары в сохранности, а Поклажедатель обязуется оплачивать услуги Хранителя в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

1.2. В соответствии с дополнительным соглашением сторон и за дополнительную плату Хранитель обязуется производить в отношении поступивших на хранение товаров погрузочно-разгрузочные работы.

1.3. В соответствии с соглашением сторон и за дополнительную плату Хранитель обязуется оказывать Поклажедателю транспортно-экспедиционные услуги в отношении переданных на хранение товаров на основании письменного уведомления с указанием видов экспедиционных услуг, сроков исполнения, места доставки и других существенных условий, направляемого Поклажедателем Хранителю с использованием факсимильной связи.

1.4. Перечень товаров, передаваемых на хранение, определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору.

1.5. Моментом принятия товаров на хранение является момент предъявления Хранителю для приемки товаров, поступивших в его адрес на имя Поклажедателя.

1.6. Местом хранения товаров является склад Хранителя, расположенный по адресу:

1.7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__» ________200__года без возможности автоматической пролонгации.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Хранителя:

2.1.1. Осуществлять приемку поступающих товаров, производить проверку внешних повреждений и количества поступающих товаров согласно транспортным документам и на основании доверенности, выданной Поклажедателем;

2.1.2. Не позднее 48 часов сообщать Поклажедателю о поступлении в адрес Хранителя на имя Поклажедателя товаров;

2.1.3. Хранить переданные на хранение товары в течение срока, согласованного Cторонами при передаче товаров на хранение;

2 1.4. Принимать все меры для обеспечения сохранности принятого на хранение имущества;

2 1.5. Без согласия Поклажедателя не пользоваться переданными на хранение товарами;

2.1.6. В обусловленный срок возвратить Поклажедателю те же самые товары, которые приняты Хранителем на хранение в соответствии с настоящим договором;

2 1.7. Выполнять другие обязанности, предусмотренные настоящим договором.

2.2. Права Хранителя:

2 2.1. Самостоятельно определять способы исполнения взятых на себя по настоящему договору обязательств;

2 2.2. Требовать от Поклажедателя своевременной и в полном объеме оплаты услуг по хранению товаров;

2 2.3. В случае возникновения необходимости изменения условий хранения товаров для устранения опасности утраты или повреждения товаров или их части, немедленно известив Поклажедателя и не дожидаясь его ответа, изменить способ, место и иные условия хранения товаров.

2.3. Обязанности Поклажедателя:

2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать Хранителю оказанные услуги по хранению товаров;

2.3.2. Предоставить Хранителю необходимую информацию о свойствах товаров и иную информацию, касающуюся товаров, являющихся объектом оказываемых в соответствии с настоящим договором транспортно-экспедиционных услуг;

2.3.3. По истечении согласованного при приемке переданных на хранение товаров срока их хранения, принять указанные товары у Хранителя и за свой счет вывезти их со склада Хранителя.

2.3.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором.

2.4. Права Поклажедателя:

2.4.1. Требовать от Хранителя надлежащего исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств;

2.4.2. Реализовывать иные права, предусмотренные настоящим договором.

3. Стоимость услуг

3.1. Поклажедатель ежеквартально уплачивает Хранителю сумму в размере____________ рублей, включая НДС в размере________________________ рублей.

3.2. Указанная в п. 3.1 настоящего договора сумма не позднее 10 числа первого месяца оплачиваемого квартала перечисляется на расчетный счет Хранителя.

3.3. Чрезвычайные расходы, то есть расходы, которые стороны настоящего договора не могли предвидеть при его заключении, возмещаются Поклажедателем Хранителю только в случае предварительного согласия Поклажедателя на осуществление таких расходов.

3.4. Погрузочно-разгрузочные работы в случае их производства и транспортно-экспедиционные услуги в случае их оказания оплачиваются на основании счетов, выставляемы Хранителем, не позднее пяти банковских дней со дня выставления счета.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение этих обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые сторона не может оказать влияние, возникшие помимо ее воли, а именно: война, восстание, забастовка, землетрясение, наводнение, пожар, а также действия органов государственной власти.

5. Разрешение споров

5.1. Стороны обязуются прилагать все усилия для разрешения разногласий и споров путем переговоров.

5.2. Все споры и разногласия по настоящему договору, которые стороны не смогут разрешить путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ.

6. Прочие условия договора

6.1. Настоящий договор составлен и подписан обеими сторонами в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору могут вноситься исключительно письменным соглашением сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

Хранитель: Поклажедатель:

Приложение 57

Договор коммерческой концессии

(франчайзинга)

г. ________________________ «___»__________________200 ___ г.

________________________________________________________________________

(организационно – правовая форма, наименование юридического лица – правообладателя, Ф.И.О индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем «Правообладатель», в лице ______________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании_____________________________________________________,

(устава, положения, доверенности и пр.)

с одной стороны, и ___________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Пользователь», в лице___________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании_____________________________________________________

(устава, положения, доверенности и пр.)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Правообладатель обязуется предоставить Пользователю за вознаграждение на указанный в договоре срок право использовать в предпринимательской деятельности Пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих Правообладателю, а именно: право на фирменное наименование и коммерческое обозначение Правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, в составе___________________________________________, на товарный знак и знак обслуживания

1.2. Пользователь вправе использовать принадлежащий Правообладателю комплекс исключительных прав на следующей территории:__________________________________

(указать город, регион и пр.)

2. Права и обязанности сторон

2.1. Правообладатель обязуется:

2.1.1. Передать Пользователю техническую и коммерческую документацию, предоставить иную информацию, необходимую Пользователю для осуществления прав, предоставленных ему по настоящему договору, а также проинструктировать Пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;

2.1.2. Выдать Пользователю в следующие сроки:_____________________следующие лицензии: _______________________,обеспечив их оформление в установленном порядке;

2.1.3. Обеспечить регистрацию настоящего договора в установленном порядке;

2.1.4. Оказывать Пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;

2.1.5. Контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) Пользователем на основании настоящего договора;

2.1.6. Не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за Пользователем согласно настоящему договору территории;

2.1.7. воздерживаться от собственной деятельности, аналогичной деятельности Пользователя по использованию передаваемых в соответствии с настоящим договором исключительных прав, на закрепленной за Пользователем согласно настоящему договору территории.

2.2. С учетом характера и особенностей деятельности, осуществляемой Пользователем по настоящему договору, Пользователь обязуется:

2.2.1. Использовать при осуществлении предусмотренной настоящим договором деятельности фирменное наименование, коммерческое обозначение Правообладателя, иные права следующим образом: _______________________________________________;

2.2.2. Обеспечивать точное соответствие качества производимых им на основе настоящего договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно Правообладателем;

2.2.3. Соблюдать инструкции и указания Правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется Правообладателем, в том числе указания, касающиеся внешнего и внутреннего оформления коммерческих помещений, используемых Пользователем при осуществлении предоставленных ему по договору прав;

2.2.4. Оказывать покупателям (заказчикам) дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у Правообладателя;

2.2.5. Не разглашать секреты производства Правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;

2.2.6. Предоставить субконцессии в количестве _______________________________;

2.2.7. Информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу настоящего договора;

2.2.8. Не конкурировать с Правообладателем на территории, на которую распространяется действие настоящего договора, в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой Пользователем с использованием принадлежащих Правообладателю исключительных прав;

2.2.9. Не получать по договорам коммерческой концессии аналогичных прав у конкурентов (потенциальных конкурентов) правообладателя;

2.2.10. Согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих помещений, используемых при осуществлении предоставленных по настоящему договору исключительных прав, а также их внутреннее и внешнее оформление.

3. Цена договора и порядок оплаты

3.1. Вознаграждение за пользование комплексом исключительных прав по настоящему Договору состоит из: разовой суммы в размере ________руб., выплачиваемой единовременно в срок не позднее ______банковских дней с момента подписания настоящего договора; фиксированных периодических платежей в размере _______ руб. каждый, уплачиваемых ежеквартально не позднее пятого числа первого месяца оплачиваемого квартала. Фиксированные платежи подлежат уплате начиная с ________ квартала года подписания настоящего договора.

3.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях путем перечисления денежных средств на счет Правообладателя.

4. Ответственность сторон договора

4.1. Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к Пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых выполняемых, оказываемых) Пользователем по настоящему договору.

4.2. По требованиям, предъявляемым к Пользователю как к изготовителю продукции (товаров) Правообладателя, Правообладатель отвечает солидарно с Пользователем.

4.3. Пользователь несет ответственность за неполное или несвоевременное перечисление сумм, подлежащих уплате Правообладателю по настоящему договору, выплачивая штраф в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата штрафа не освобождает Пользователя от выполнения его обязанности по уплате установленных настоящим договором сумм.

5. Действие, изменение и расторжение договора

5.1. Настоящий договор является срочным и заключается сроком на _______ лет, до «___» __________________________ 200 ___ г.

5.2. Настоящий договор подлежит государственной регистрации органом, осуществившим государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося по настоящему договору Правообладателем. В случае, если правообладатель зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в иностранном государстве, регистрация настоящего договора осуществляется органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося по настоящему договору Пользователем.

5.3. В случае передачи по настоящему договору прав на использование объекта, охраняемого в соответствии с патентным законодательством, настоящий договор подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных знаков. Указанная регистрация производится дополнительно к регистрации договора, производимой в соответствии с п. 5.2 настоящего договора.

5.4. В отношении с третьими лицами стороны настоящего договора вправе ссылаться на договор с момента его регистрации.

5.5. Пользователь, надлежащим образом исполняющий свои обязанности, имеет по истечении срока настоящего договора право на его заключение на новый срок на тех же условиях.

5.6. Правообладатель вправе отказать в заключении договора коммерческой концессии на новый срок при условии, что в течение трех лет со дня истечения срока настоящего договора он не будет заключать с другими лицами аналогичные договоры коммерческой концессии и соглашаться на заключение аналогичных договоров коммерческой субконцессии, действие которой будет распространяться на ту же территорию, на которой действовал настоящий договор.

5.7. В случае, если до истечения срока, установленного п. 5.6 настоящего договора, Правообладатель пожелает предоставить кому-либо те же права, какие были предоставлены Пользователю по прекратившемуся договору, он обязан предложить Пользователю заключить новый договор либо возместить понесенные им убытки. При заключении нового договора его условия должны быть не менее благоприятны для Пользователя, чем условия прекратившегося договора

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу (по одному для каждой из сторон).

6.2. Все вопросы, не урегулированные сторонами в настоящем договоре, разрешаются ими в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами настоящего договора, подлежат урегулированию путем переговоров сторон. В случае невозможности урегулирования путем переговоров спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. ____________.

Адреса и реквизиты сторон

Правообладатель: Пользователь:

Приложение 58

Регистрационная карточка писем граждан

Краткое содержание письма _____________________________________________________

___________________________

_________________________________________

_____________________________________________

_________________________________________

Срок исполнения______________________________________________________________

 

Оборотная сторона

Отметка о контроле и исполнении __________________________________________________________________

Кем и когда письмо снято с контроля______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Приложение 59

Регистрационная карточка устных обращений граждан

Дата, № документа_____________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество заявителя и занимаемая должность___________________________

Адрес ______________________________________________________

Краткое содержание заявления __________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Фамилия ведущего прием _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Оборотная сторона

 

Кому и что поручено, дата ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Результат рассмотрения заявления ______________________________ _____________________________________________________________________________

Когда и кем дан ответ __________________________________________________________

Приложение 60

Аннотационный лист

______________________ 200__ г.

дата поступления письма

 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________

 

Место работы _________________________________________________________________

 

Район ________________________________________________________________________

 

Адрес проживания ____________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

Содержание обращения ________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

Куда обращался ранее _________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

№ по классификатору __________________________________________________________

 

Доложено ____________________________________________________________________

 

Направлено на исполнение _____________________________________________________

 

Характер задания _____________________________________________ _____________________________________________________________________________

 

____________________________ 200__ г.

дата

 

Подпись инициалы, фамилия.

Приложение 61

Приложение 62

Приложение 63

Справка о поступлении писем граждан

в _______________ из районов и городов области

Приложение 64

Справка о результатах рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, поступивших

в ________________________________________________

наименование организации

Приложение 65

Справка о тематике обращений граждан, поступивших в 2006 г

_______________________________________

наименование организации

Приложение 66

Алгоритм работы с входящими документами

Приложение 67

Алгоритм работы с исходящими документами

Приложение 68

Форма журнала регистрации входящих документов

Приложение 69

Форма журнала регистрации исходящих документов

Приложение 70

Форма журнала регистрации внутренних документов

Приложение 71

Форма регистрационно-контрольной карточки

Приложение 72

Образец оформления номенклатуры дел

Приложение 73

Внутренняя опись документов дела №…

Приложение 74

Приложение 75

Форма обложки дела постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения

Приложение 76

Форма акта о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению.

На основании (название и выходные данные перечня документов с указанием сроков их хранения) отобраны к уничтожению как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение документы фонда № (наименование фонда).

Итого (цифрами и прописью) дел за _______годы.

Описи дел постоянного хранения за _______годы утверждены, а по личному составу согласованы с ЭПК (наименование архивного учреждения), протокол от ______ №_______

 

Наименование должности лица,

проводившего экспертизу ценности документов подпись инициалы, фамилия

 

Дата

 

СОГЛАСОВАНО

 

Протокол ЦЭК (ЭК)

 

от________№_______

 

Документы в количестве (цифрами и прописью) дел, весом _____кг сданы в (наименование организации) на переработку по приемо-сдаточной накладной от____ №___

 

Наименование должности работника,

сдавшего документы подпись инициалы, фамилия

 

Изменения в учетные документы внесены.

 

Наименование должности работника

Архива, внесшего изменения в

Учетные документы подпись инициалы, фамилия

 

Дата

Приложение 77

Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организации с указанием сроков их хранения