Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется сторонами подписанием предоставленных Подрядчиком актов о приемке выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и ведомостей объемов работ по адресам в двух экземплярах.

4.2. Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты окончания выполнения работ предоставить Заказчику акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), ведомости объемов работ по адресам, а также документы, предусмотренные пунктом 5.1.17. настоящего Контракта.

4.3. Заказчик обязан в течение 3 рабочих дней подписать представленные акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) либо представить мотивированные возражения с указанием причин отказа подписать их.

4.4. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения гарантийных обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта до оформления документов о приемке.

4.5. При обнаружении в ходе приемки выполненных работ недостатков в выполненной работе, Заказчиком составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается Заказчиком отметка об этом. Неподписание акта, в котором зафиксирован перечень дефектов (недоделок) не освобождает Подрядчика от устранения своими силами и за свой счет дефектов (недоделок).

4.6. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

4.7. Для проверки выполненных Подрядчиком результатов, выполненной работы Заказчик проводит экспертизу своими силами. В случае необходимости, Заказчик вправе привлечь для проведения экспертизы результата выполненных работ экспертов, экспертные организации, в соответствии с положениями Федерального закона от № 44.

4.8. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

4.9. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной  отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от СНиП, технических условий и других нормативных документов, отсутствие паспортов и сертификатов на применяемые материалы, а также неправильное оформление документов, несоответствие сведений о содержании и стоимости работ, отраженных в (КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), фактически выполненным и их стоимости, определенной Контрактом. В этом случае Заказчик в течение пяти рабочих дней по выявлении указанного несоответствия возвращает Подрядчику акты о приемке выполненных работ (КС-2) и не подписывает до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений. После внесения соответствующих изменений Подрядчик вновь направляет Заказчику акты о приемке выполненных работ (КС-2).

 4.10. Подрядчик за два рабочих дня, до дня окончания выполнения работ, письменно извещает

 Заказчика о завершении работ.

 4.11. Риски случайной гибели или случайного повреждения Объекта, а также бремя его содер­жания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приемки выполненных работ недостатков - с момента устранения Подряд­чиком всех выявленных недостатков (отступлений, отклонений) согласно составленного сторонами или Заказчиком акта.

4.12. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2).

Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнять все работы на объектах в соответствии с требованиями соответствующих нормативных правовых актов, сметной документацией, строительными нормами и правилами, технологическими требованиями, правилами выполнения работ и иными исходными данными в сроки, установленные настоящим Контрактом.

 5.1.2. Принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы выполнения работ.

5.1.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием и Заданиями Заказчика.

5.1.4. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов, в том числе беспрепятственно допускает его представителей к объекту, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

5.1.5. При выполнении работ применять материалы, соответствующие ГОСТ, СНиП стандартам, сертификатам и/или декларациям о соответствии на материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подлежащие декларированию соответствия.

5.1.6. Гарантировать качество материалов, наличие сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество, и по требованию Заказчика предоставлять ему эти документы.

 5.1.7. Обеспечивать на объекте работ необходимые мероприятия по технике безопасности, в том числе: содержание и уборку мест проведения работ и прилегающих непосредственно к ним территорий, перевозку строительного мусора, распыляющих веществ способом, не приводящим к загрязнению территории и окружающей среды, недопущению выноса грязи на колёсах транспортных средств при их выезде с мест проведения работ в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

 5.1.8. Обеспечивать сохранность объекта в период выполнения работ.

 5.1.9. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.1.10. При обнаружении недостатков при выполнении работ по требованию Заказчика безвозмездно устранить выявленные недостатки.

5.1.11. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами для данных видов работ и настоящим Контрактом.

 

 5.1.12. В случае нарушения благоустройства территории при выполнении работ, предусмотренных Контрактом, обеспечить восстановление нарушенного благоустройства за свой счет и своими силами.

5.1.13. После сдачи работ, в течение двух дней вывезти за пределы Объекта, принадлежащее Подрядчику материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

5.1.14. Ущерб, нанесенный в результате выполнения работ по Контракту третьим лицам по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.

5.1.15. Оформлять отчет о выполненных работах с фото-фиксацией (не менее 3-х фотографий) до, во время, после завершения работ на каждом адресе.

5.1.16. За свой счет и своими силами должен устранить все замечания в случаях выявления фактов незавершения работ и (или) невосстановления объектов и элементов благоустройства. 5.1.17. Предоставить Заказчику сертификаты на материалы (товары) (при необходимости), документы, подтверждающие факт размещения отходов, протоколы испытаний на щебень и отсев, фотографии процесса и результата проведения работ на электронном носителе не менее 3 штук с каждого адреса выполнения работ (до, во время и после выполнения работ).

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством материалов.

5.2.2. Требовать надлежащего выполнения условий настоящего Контракта.

5.2.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.2.4. Оплатить фактически выполненные Подрядчиком и надлежащим образом работы на условиях настоящего Контракта. Работы, выполненные Подрядчиком, но не предусмотренные локальной сметой, Контрактом, Заказчик не оплачивает.

5.2.5. Провести экспертизу результата выполненных работ своими силами, либо с привлечением экспертов, экспертных организаций. В случае проведения Заказчиком экспертизы выполненной работы своими силами Заказчик вправе создать приемочную комиссию не менее чем из пяти человек.

Ответственность сторон

6.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства полностью или частично, не могла предвидеть, либо предотвратить разумными методами (форс-мажорные обстоятельства).

 6.3. При наступлении указанных в пункте 6.2 обстоятельств, Сторона по настоящему контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и документов в 5-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1  части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ за исключением просрочки исполнения  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер  штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей   и не менее 1 тыс. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

6.8. К обязательствам, не имеющим стоимостного выражения, относятся обязательства Подрядчика по настоящему Контракту, связанные с не предоставлением в сроки, предусмотренные Контрактом, документов на оплату в соответствии с п.4.2. Контракта.

6.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по перечислению неустойки (штрафа, пени), Заказчик вправе осуществлять оплату по Контракту с учетом уменьшения суммы выплаты, предусмотренной Контрактом, на сумму указанной неустойки.

6.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.13. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

6.14. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафов), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло по вине другой Стороны.

6.16. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.17. Указанная в настоящем разделе неустойка (штрафы, пени) взимается за каждое нарушение в отдельности.

6.18. Заказчик вправе взыскать размер начисленной неустойки (штрафов, пени) за счет денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта.

6.19. Споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Подрядчиком. В случае неурегулирования спора, возникшего между Заказчиком и Подрядчиком путем переговоров, он может быть передан на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.