Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика

11.1. Подрядчик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере ___ % процентов от начальной (максимальной) цены Контракта) ________________ руб. ___ коп..

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.

11.2. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

В случае если Подрядчик выбрал в качестве обеспечением исполнения контракта внесение денежных средств, перечисление денежных средств осуществляется по следующим реквизитам:

___________________________________

11.4. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим абзацем, начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта.

11.6. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.

11.7. Денежные средства (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется подрядчиком) возвращаются в полном объёме либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия обеспечения в течение пятнадцати дней с момента подписания Сторонами документов, подтверждающих надлежащее исполнение обязательств по Контракту.

11.8. Предусмотренное частями 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком поставленного товара, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

11.10. Обеспечение исполнения контракта не применяется в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ.

 

Прочие условия

12.1. При исполнении настоящего Контракта  Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьим лицам.

12.3. В случае возникновения между Сторонами разногласий или споров, такие разногласия или споры разрешаются путем переговоров. В случае если Стороны не урегулируют споры путем переговоров, то все споры будут разрешаться в Арбитражном суде Курганской области.

12.4. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются взаимно сообщить об этом в трехдневный срок в письменной форме.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:[5]

- приложение № 1 – Техническое задание;

- приложение № 2 – Локальный сметный расчет - (прикреплен к Контракту отдельным файлом);

- приложение № 3 – проектная документация – (прикреплена к Контракту отдельным файлом)

- приложение № 4 - Ведомость объемов работ - (прикреплен к Контракту отдельным файлом);

12.7. Настоящий Контракт подписывается усиленными ЭП сторон, вступает в силу с даты его заключения и действует до _______ года включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от полного исполнения своих обязательств по Контракту. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.