На выполнение работ по капитальному ремонту

ПРОЕКТ

Контракт № __

На выполнение работ по капитальному ремонту

г._________                                                                              «____»____________ 20__ г.

 

______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее по тексту «Контракт») в соответствии с протоколом № _________________ от «____»____________ 20___ г. электронного аукциона, о нижеследующем:

 

Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2), проектной документацией  (Приложение № 3), ведомостью объема работ осуществить Капитальный ремонт здания ______ по адресу: ____________________.Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен соответствовать техническому заданию, проектной  документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении создаваемого объекта.

1.2. Заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Все предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются с поставкой Подрядчиком материалов и оборудования, необходимых для производства работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2)

1.4. Идентификационный код закупки: ______________

1.5. Источник финансирования – ________________.

Гарантии

7.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, указанные в Контракте и приложениях к нему;

- качество выполнения всех работ в соответствии с нормативными требованиями, установленными для каждого вида работ;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных Заказчиком в ходе проведения строительного контроля при производстве работ, при приемке выполненных работ и в период эксплуатации в течение гарантийного срока;

- соответствие качества используемых материалов ГОСТам и другим нормативным требованиям.

7.2. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, который устанавливается на 5 (пять) лет и начинается с даты принятия Заказчиком окончательного результата выполненной работы по Контракту в соответствии с п. 3.7 Контракта.

Гарантийный срок на материалы и оборудование исчисляется соразмерно гарантии производителя, установленной в техническом паспорте.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, и обязан их устранить за счет собственных средств в согласованные с Заказчиком сроки.

7.4. Гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.[4]

7.5. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.7. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет _______  рублей __ копеек, что составляет __ процент от начальной (максимальной) цены Контракта.

7.8. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Заказчику с момента подписания Контракта, но не позднее чем за 1 (один) рабочий день до проведения окончательной приемки выполненных работ (в силу части 7.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Заказчику до проведения приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги).

Ответственность сторон

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. Ответственность заказчика:               

8.2.1. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств по Контракту со стороны заказчика, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего, после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. Ответственность Подрядчика.

8.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).        

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

 в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

       8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

       8.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.6. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафа, пени, чем порядок, предусмотренный настоящим Контрактом, размер такого штрафа, пени и порядок их начисления устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прочие условия

12.1. При исполнении настоящего Контракта  Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2. Подрядчик не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьим лицам.

12.3. В случае возникновения между Сторонами разногласий или споров, такие разногласия или споры разрешаются путем переговоров. В случае если Стороны не урегулируют споры путем переговоров, то все споры будут разрешаться в Арбитражном суде Курганской области.

12.4. В случае изменения почтовых или банковских реквизитов Стороны обязуются взаимно сообщить об этом в трехдневный срок в письменной форме.

12.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

12.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:[5]

- приложение № 1 – Техническое задание;

- приложение № 2 – Локальный сметный расчет - (прикреплен к Контракту отдельным файлом);

- приложение № 3 – проектная документация – (прикреплена к Контракту отдельным файлом)

- приложение № 4 - Ведомость объемов работ - (прикреплен к Контракту отдельным файлом);

12.7. Настоящий Контракт подписывается усиленными ЭП сторон, вступает в силу с даты его заключения и действует до _______ года включительно, а в части взаиморасчетов до полного исполнения. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от полного исполнения своих обязательств по Контракту. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

ПРОЕКТ

Контракт № __

на выполнение работ по капитальному ремонту

г._________                                                                              «____»____________ 20__ г.

 

______________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _______________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее по тексту «Контракт») в соответствии с протоколом № _________________ от «____»____________ 20___ г. электронного аукциона, о нижеследующем:

 

Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленный Контрактом срок в соответствии с утвержденным Заказчиком техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2), проектной документацией  (Приложение № 3), ведомостью объема работ осуществить Капитальный ремонт здания ______ по адресу: ____________________.Подрядчик обязуется выполнить и передать Заказчику результат выполненных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом и действующим законодательством РФ.

Сданный результат выполненных работ по настоящему Контракту должен соответствовать техническому заданию, проектной  документации, исполнительной документации, требованиям действующего законодательства в области строительства, ГОСТ, СП и иных нормативных документов, действующих на территории РФ, а также требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Контракте, и требованиям заинтересованных организаций, под которыми в настоящем Контракте понимаются организации всех форм собственности (в том числе эксплуатирующие организации), органы государственной власти, в том числе Госнадзора и другие, уполномоченные контролировать, согласовывать, выдавать разрешения и наделенные иными властными полномочиями в отношении создаваемого объекта.

1.2. Заказчик обязуется принять надлежащий результат выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Все предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются с поставкой Подрядчиком материалов и оборудования, необходимых для производства работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2)

1.4. Идентификационный код закупки: ______________

1.5. Источник финансирования – ________________.