На поставку продовольствия для личного состава

На поставку продовольствия для личного состава

г. Ярославль

«______» _____________2016 г.

Федеральное казенное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд и выполнения государственного оборонного заказа на 2016 год, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Заднепрянова Александра Викторовича, действующего на основании Устава и приказа УФСИН России по Ярославской области от 31.03.2010 №134-лс, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Касьянова Наталья Васильевна именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Касьяновой Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом подведения итогов электронного аукциона от 19 мая 2016 года № б/н;

заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт)
о нижеследующем:

 

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику качественную
и безопасную говядину тушеную российского производства (далее товар) в количестве 552,50 кг по цене 192,33 руб. за кг по адресу г. Ярославль, ул. Угличская, д. 33, в сроки, предусмотренные условиям Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку товара в соответстви с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов о приемке товаров.

2.1.5. Взыскивать пени и штрафы в соответсвтии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязателтств, предусмотренных контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государсвтенного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимися в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательсвом Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. С использованием любых средств связи известить государственного заказчика и грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиями законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененным правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить безвозмездую замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ и ТУ.

2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответсвтии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответсвтии с гражданским Законодателсьвом Российской Федерации.

 

Требования к маркировке, упаковке и транспортировке товара

 

5.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».

5.2. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

5.3. Транспортировка Товара должна осуществляться в соответствии
с требованиями ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Транспорт должен обеспечивать соблюдение температурно-влажностного режима при транспортировке и соответствовать требованиям санитарных норм и правил.

Гарантийные обязательства

9.1. Срок годности (хранения) на товар составляет не менее 80 % с даты изготовления товара.

9.2. При замене товара срок годности (хранения) на него исчисляется заново со дня приемки товара Грузополучателем.

9.3. Расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества в период срока годности (хранения) товара оплачиваются за счет Поставщика.

9.4. Государственный заказчик обязуется обеспечить режим хранения товара в соответствии с требованием производителя товара.

9.5. Замена товара ненадлежащего качества осуществляется Поставщиком по акту возврата товаров.

 

Ответственность Сторон

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

10.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства по оплате товара Поставщик вправе потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пеней составляет одну трехсотую действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

10.3. В случае неоплаты поставленного товара, ненадлежащего исполнения Государственным заказчиком иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде фиксированной суммы, из расчета 2,5 % цены контракта.

10.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Государственный заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

10.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, в том числе нарушения срока поставки товара, нарушения срока замены некачественного товара, Контракта, просрочки исполнения иных обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П=(Ц-В)*С;

где:

Ц – цена контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по контракту, определяемая на основании акта сдачи-приемки исполнения обязательств по контракту;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С=Сцб*ДП;

где:

Сцб – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К=ДП/ДК*100%;

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

10.6. За недопоставку товара, за поставку некачественного товара, за не возврат суммы авансового платежа, за иное неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в виде фиксированной суммы, в размере 10 процентов от цены контракта.

10.7. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

10.8. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

10.9. Уплата Поставщиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает от исполнения обязательств по контракту.

 

Порядок разрешения споров

14.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, решаются Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии контрагенту, является обязательным.

Сторона, которой предъявлена претензия, обязана рассмотреть такую претензию в течение 3 (трех) календарных дней с момента ее получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в письменной форме.

14.3. Грузополучатель вправе заявлять Поставщику претензии от имени Государственного заказчика по вопросам, связанным с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий Контракта, в том числе по количеству и качеству Товара.

 

Прочие условия

15.1. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме.

15.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, когда новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Государственного заказчика по Контракту его права и обязанности по такому Контракту переходят к новому Государственному заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Срок действия Контракта

 

16.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 25.12.2016 г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств – до их полного исполнения.

 

на поставку продовольствия для личного состава

г. Ярославль

«______» _____________2016 г.

Федеральное казенное учреждение «Управление по конвоированию Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области», выступающее от имени Российской Федерации, в целях обеспечения государственных нужд и выполнения государственного оборонного заказа на 2016 год, именуемое в дальнейшем Государственный заказчик, в лице начальника Заднепрянова Александра Викторовича, действующего на основании Устава и приказа УФСИН России по Ярославской области от 31.03.2010 №134-лс, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Касьянова Наталья Васильевна именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Касьяновой Натальи Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;

- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», протоколом подведения итогов электронного аукциона от 19 мая 2016 года № б/н;

заключили настоящий Государственный контракт (далее - Контракт)
о нижеследующем:

 

Предмет Контракта

1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику качественную
и безопасную говядину тушеную российского производства (далее товар) в количестве 552,50 кг по цене 192,33 руб. за кг по адресу г. Ярославль, ул. Угличская, д. 33, в сроки, предусмотренные условиям Контракта, а Государственный заказчик обязуется обеспечить приемку и оплату товара согласно условиям Контракта.

Права и обязанности Сторон

2.1. Государственный заказчик обязуется:

2.1.1. Осуществлять контроль за обеспечением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1.2. Обеспечить приемку товара в соответстви с законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Обеспечить оплату товара в соответствии с условиями Контракта.

2.1.4. В случае расторжения Контракта (по любым основаниям) оплатить Поставщику стоимость Товара, фактически поставленного на момент расторжения Контракта, при условии отсутствия претензий по его качеству, на основании подписанных Поставщиком и Государственным заказчиком актов о приемке товаров.

2.1.5. Взыскивать пени и штрафы в соответсвтии с условиями настоящего контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязателтств, предусмотренных контрактом.

2.1.6. Направить в уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок федеральный орган исполнительной власти сведения о Поставщике для включения их в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае расторжения Контракта по решению суда или в случае одностороннего отказа Государсвтенного заказчика от исполнения Контракта в связи с существенным нарушением Поставщиком условий Контракта.

2.1.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.2. Государственный заказчик имеет право:

2.2.1. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки Товара Поставщиком и (или) лиц, участвующих в приемке Товара по количеству и качеству.

2.2.2. В соответствии с условиями Контракта в период срока годности (хранения) требовать безвозмездной замены товара, несоответствующего по качеству и безопасности показателям, содержащимися в нормативных и технических документах, и в настоящем Контракте.

2.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательсвом Российской Федерации.

2.3. Поставщик обязуется:

2.3.1. С использованием любых средств связи известить государственного заказчика и грузополучателя о готовности товара к поставке и о дате поставки.

2.3.2. Обеспечить соответствие товара требованиями законодательства, нормативных и технических документов, иных актов Государственного заказчика и условиям Контракта.

2.3.3. Передать товар, по показателям качества и безопасности соответствующий требованиям, содержащимся в нормативных, технических документах и в Контракте, в количестве, предусмотренном Контрактом, не обремененным правами третьих лиц.

2.3.4. Осуществить безвозмездую замену товара, несоответствующего по качеству и безопасности, при соблюдении условий хранения в соответствии с действующим ГОСТ и ТУ.

2.3.5. Обеспечить устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке товара.

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

2.4. Поставщик вправе:

2.4.1. Требовать оплату надлежащим образом поставленного и принятого Государственным заказчиком товара в соответсвтии с условиями настоящего Контракта.

2.4.2. Требовать уплату пеней и штрафа согласно условиям Контракта.

2.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответсвтии с гражданским Законодателсьвом Российской Федерации.