Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта.

В соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимым рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с существующей потребностью ГУ МВД России по Свердловской области

На основании запросов заказчика представлены коммерческие предложения

 

№ п/п	Наименование товара	Источник информации	Ед. изм.	Кол-во	Цена за товар, руб.,	Начальная максимальная цена, руб.
	Поставка программно-аналитического модуля	Коммерческое предложение №1 вх. от 19.07.16г. №18/кс-181	Шт.		1 850 000,00	1 850 000,00
Коммерческое предложение №2 вх. от 19.07.16г. №18/кс-182	1 870 000,00
Коммерческое предложение №3 вх. от 19.07.16г. №18/кс-183	1 830 000,00

 

НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен:

Расчет средней цены товара: (1 850 000,00+1 870 000,00+1 830 000,00) /3= 1 850 000,00 рублей.

 

Раздел 9. Проект государственного контракта

Государственный контракт № _______

г. Екатеринбург «___» _______ 2016 года

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (ГУ МВД России по Свердловской области) от имени Российской Федерации, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице начальника ГУ МВД России по Свердловской области Бородина Михаила Анатольевича, действующего на основании______, с одной стороны и ______________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», как _______________, в соответствии ___________________________, в лице ____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании _______________, заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту – «Контракт») о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.По настоящему Контракту, Поставщик обязуется осуществить поставку программно-аналитического модуля (далее именуемый товар), в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему контракту), которое является неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик принять и оплатить товар.

1.2. Срок поставки: поставка товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Контракта.

1.3 Место поставки: г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 15.

Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик исполнившим свои обязательства с момента подписания сторонами приемо-сдаточной документации (Акта приема-передачи товара, акта приема-передачи прав и товарной накладной).

ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе: Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Поставщика по Контракту. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товара. Привлекать к проверке качества поставляемого товара независимых экспертов, а также экспертные организации. Отказаться от приемки товара в случае нарушения Поставщиком сроков поставки товара, указанных в п. 1.2 Контракта.

2.2. Заказчик обязан: Своевременно принять и оплатить поставленный товар в соответствии с условиями Контракта.

2.3. Поставщик вправе: Требовать своевременной оплаты за поставленный товар в соответствии с разделом 4 Контракта.

2.4. Поставщик обязан: Своевременно и надлежащим образом поставить товар на условиях настоящего Контракта. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту. Известить Заказчика о точном времени и дате поставки товара. В случае невозможности исполнения обязательств в установленный Контрактом срок незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать действующим стандартам, ТУ и иной документации, устанавливающей требования по качеству, а также спецификации (Приложение №1 к Контракту).

3.2. Поставляемый программно-аналитический модуль должен быть совместим с ИАС «Зеус» (состоящей на вооружении ГУ МВД России по Свердловской области).

3.3. Заказчик при получении товара проверяет его количество и качество.

3.4. При обнаружении несоответствий условиям контракта и спецификации при приемке, Заказчик незамедлительно письменно уведомляет об этом Поставщика.

3.5. После получения подобного уведомления Поставщик должен в срок не более 14 (четырнадцать) календарных дней произвести замену товара без расходов со стороны Заказчика.

3.6. Поставщик обязуется нести гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с момента поставки товара.

ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

4.1. Цена государственного Контракта составляет __________ (______________) рублей, в соответствии со спецификацией, в том числе НДС-___ - ____ (____________________) рублей ___ коп, либо НДС не предусмотрен в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

4.2. Заказчик оплачивает товар по факту поставки товара на основании приемо-сдаточных документов (Акт приема-передачи товара, акт приема-передачи прав и товарная накладная подписанные Сторонами одной датой в момент сдачи-приемки товара) в течение 30 дней с момента поставки. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.3. Оплата производится путем безналичного расчета, путем перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 14 настоящего Контракта.

4.4. Цена государственного Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. Источник финансирования по контракту – федеральный бюджет.

4.5. В цену включается стоимость передачи неисключительных (пользовательских) прав на использование ПО модуля сроком на 36 месяцев с момента поставки и подписания сторонами приемо-сдаточной документации, все расходы, связанные с исполнением Контракта, стоимость доставки до места поставки, стоимость погрузки-разгрузки товара в месте складирования и других обязательных платежей согласно законодательству РФ.

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 5.1. Переход права собственности на товар происходит в момент подписания сторонами приемо-сдаточных документов (Акта приема-передачи товара, акта приема-передачи прав и товарной накладной подписанных Сторонами одной датой). 5.2. Поставка осуществляется силами Поставщика. 5.3. Товар считается поставленным надлежащим образом, а Поставщик исполнившим свои обязательства с момента подписания сторонами приемо-сдаточной документации (Акта приема-передачи товара, акта приема-передачи прав и товарной накладной, подписанных Сторонами одной датой). 6.ПРИЕМКА ТОВАРА 6.1. В течение 2-х рабочих дней с момента поставки товара Заказчик проводит проверку товара на предмет его соответствия Контракту и товарной накладной по количеству и качеству. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставляемого товара указанным документам, Заказчик незамедлительно информирует об этом Поставщика в письменном виде. Поставщик обязуется за свой счет заменить/допоставить товар на склад Заказчика по адресу, указанному в п. 1.3 настоящего Контракта, в срок 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения замечаний Заказчика. 6.2. По результатам приемки товара Заказчик и Поставщик составляют приемо-сдаточные документы (Акт приема-передачи товара, акт приема-передачи прав и товарную накладную, подписанные сторонами одной датой).   7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере 2,5 процентов от цены государственного контракта, что составляет _____ (__________________) руб.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или не надлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требования об уплате неустоек (штрафов, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере, определенном по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки. Размер ставки определяется по формуле: , где: - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки. Коэффициент К определяется по формуле: , где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком. 7.4. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом (поставку некачественного товара, несвоевременного устранения недостатков по контракту, отказа Поставщика от исполнения обязательств по контракту, и в иных случаях), за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств предусмотренных контрактом, начисляется штраф в размере 10 процентов от цены государственного контракта, что составляет _____ (_____________) руб.. 7.5. Уплата неустойки (штрафа) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательства, не освобождает стороны от исполнения обязательства в натуре, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

8.1. Споры и разногласия Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, рассматриваются Сторонами путем переговоров.

8.2. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области. 8.3. Все споры между Сторонами разрешаются в претензионном порядке. Претензия составляется в письменной форме и должна содержать следующие сведения: требования заявителя, сумму претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов. Претензия должна быть рассмотрена в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

9. ФОРС-МАЖОР.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия).

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается компетентными государственными органами.

9.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, то каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего Контракта. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.

10. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ.

10.1. По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Контракта конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Контракта, хода его выполнения и полученных результатов.

10.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации от несанкционированного использования, распространения или публикации.

10.3. Любой ущерб, вызванный нарушением положений настоящего раздела, определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.4. Вышеперечисленные обязательства действуют в течение всего срока действия настоящего Контракта, а также после окончания или расторжения Контракта в течение срока, установленного нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ КОНТРАКТА. 11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ. 11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 11.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара собственными силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 11.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от Поставщика контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 11.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе. 11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщику об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 11.8. Информация о Поставщике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 11.9. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, который являлся предметом расторгнутого Контракта. При этом в случае, если до расторжения Контракта Поставщик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта на основании настоящего пункта количество поставляемого товара, должно быть уменьшены с учетом количества поставленного товара по расторгаемому Контракту, а цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара. 11.10. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, если в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 11.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 11.12. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 11.13. Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 11.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 11.15. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта.   12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 12.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Поставщиком Заказчику обеспечения настоящего Контракта в форме Банковской гарантии/перечисления Поставщиком на счет Заказчика обеспечения настоящего Контракта в форме перечисления денежных средств в размере: 12.2. Денежные средства, указанные в п. 12.1 возвращаются Заказчиком Поставщику в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком поставленного товара в полном объеме. 12.3. Если исполнение контракта обеспечивается банковской гарантией, то в последней обязательно должны содержаться условие о безотзывности, указание суммы гарантии, перечень обязательств, исполнение которых обеспечивается, и другие обязательные условия, установленные в ч. 2, 3 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. 12.4. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.

13.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки Подрядчику в электронной форме контракта, подписанного усиленной электронной подписью Заказчика и действует по 31 декабря 2016 года, кроме гарантийных обязательств.

13.2. В контракте в случаях, предусмотренных законодательством, могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к контракту.

13.3. К контракту прилагается и является его неотъемлемой частью Приложение №1: Спецификация.