Обеспечение исполнения договора

6.2.1. Договор заключается только после предоставления победителем конкурсного отбора обеспечения исполнения договора.

6.2.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств по договору могут являться безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по договору или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения обязательств по договору определяется лицом, с которым заключается договор на устройство внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда.

6.2.3. Размер обеспечения исполнения договора составляет: 5 262 600 (пять миллионов двести шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

6.2.4. Безотзывная банковская гарантия, договор страхования риска ответственности за нарушение договора, договор залога денежных средств должны содержать следующие условия исполнения соответственно банком-гарантом, страховщиком, залогодателем своих обязательств:

а) если принципал (страхователь, залогодатель) не выполнил предусмотренные контрактом работы (не поставил товары, не оказал услуги);

б) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал (страхователь, залогодатель) нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе;

г) если принципал (страхователь, залогодатель) некачественно выполнил предусмотренные контрактом работы.

6.2.5. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде страхования ответственности по контракту.

В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется участником конкурсного отбора, с которым заключается контракт, в виде страхования ответственности по контракту, договор страхования гражданской ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение договора (далее - договор страхования) должен соответствовать следующим требованиям:

1) В договоре страхования должно быть указано, что договор страхования является способом обеспечения по договору № _____ от «__»______ 2016 года, заключенному между Исполнителем _________________ и Заказчиком - администрацией Выборгского района Санкт-Петербурга. Предметом договора является выполнение работ по устройству внутренней системы газоснабжения объектов жилищного фонда, расположенных на территории Выборгского района Санкт-Петербурга в соответствии с адресной программой газификации объектов жилищного фонда в Выборгском районе Санкт-Петербурга на 2016 год.

2) Выгодоприобретателем по договору страхования является Заказчик - администрации Выборгского района Санкт-Петербурга.

3) Договор страхования заключен на основании Правил страхования гражданской ответственности № ______, утвержденных Страховщиком «____»_____________ 2016г.[1] (далее – Правила страхования).

Правила страхования и заявление на страхование являются неотъемлемой частью настоящего договора. Условия Правил страхования распространяют свое действие на правоотношения Сторон по настоящему договору, но подлежат применению в части, не противоречащей договору страхования.

4) Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с гражданской ответственностью Страхователя перед Выгодоприобретателем по возмещению убытков, возникших вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Страхователем условий договора.

5) Страховым случаем является факт возникновения гражданской ответственности Страхователя перед Выгодоприобретателем по возмещению убытков, причиненных в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения принятых на себя Страхователем обязательств по государственному контракту.

6) Случай признается страховым при наличии следующих условий:

- если Страховщику от Выгодоприобретателя и/или Страхователя поступило требование, претензия и/или исковое заявление о выплате страхового возмещения и данные требования, претензии, требования по исковому заявлению (в досудебном порядке) признаны Страховщиком по произошедшему страховому случаю в период действия договора;

- имеется вступившее в законную силу решение суда.

7) Основанием освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения являются ситуации, когда страховой случай наступил вследствие:

- умысла Страхователя, Выгодоприобретателя;

- воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;

- военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;

- гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;

- проведения процедур ликвидации или банкротства Страхователя, если данные процедуры были начаты до момента заключения настоящего договора;

8) Не признаются страховыми случаями и не подлежат удовлетворению следующие требования:

- требования о возмещении вреда жизни и здоровью третьих лиц;

- требования о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде;

- требования о возмещении убытков, возникших в результате нецелевого использования Страхователем денежных средств;

- требования о возмещении убытков, возникших вследствие обстоятельств непреодолимой силы;

- требования о возмещении сумм неустойки, штрафов, пени, процентов за пользование чужими денежными средствами, возмещение упущенной выгоды, морального вреда и ущерба, нанесенного деловой репутации любых лиц;

Перечень оснований освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения, указанный в настоящем пункте является закрытым и не подлежит расширительному толкованию Правилами страхования или соглашением Сторон.

9) Франшиза по договору страхования не устанавливается.

10) Обязательным условием является срок выплаты страхового возмещения.

11) Страховое возмещение рассчитывается Страховщиком по каждому страховомуслучаю исходя из размера причиненных убытков в пределах страховой суммы. Страховая сумма уменьшается на сумму произведенной страховой выплаты.

12) В случае просрочки Страхователем обязательства по оплате страховой премии на сумму долга начисляется штраф в размере 30 % от размера страховой премии. Выплата штрафа осуществляется после предъявления Страховщиком письменного требования об уплате штрафа. Оплата штрафа не освобождает Страхователя от обязательств по оплате страховой премии в соответствии с условиями настоящего договора.

Неоплата страховой премии не является основанием для расторжения договора страхования. Если страховой случай наступил до уплаты страхового взноса страховщик не вправе при определении размера подлежащего выплате страхового возмещения зачесть сумму просроченного страхового взноса.

13) Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами, вступает в силу с момента вступления в силу договора и действует до момента исполнения сторонами договора всех принятых на себя обязательств.

При продлении срока действия договора стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к договору страхования о продлении срока действия договора страхования, при этом Страхователь дополнительно оплачивает страховую премию, пропорционально увеличению срока действия настоящего договора. Действие договора страхования распространяет свое действие на гарантийные обязательства только в период действия договора и договора страхования.

Страховщик согласен с тем, что все изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по договору страхования. При внесении изменений в государственный контракт, условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон.

Если договор по каким-либо основаниям прекращает свое действие досрочно, действие договора страхования прекращается в момент прекращения действия договора. В случае досрочного прекращения действия договора Страхователь письменно уведомляет Страховщика с указанием календарной даты, с которой государственный контракт прекратил свое действие. В иных случаях досрочное расторжение договора страхования по соглашению сторон или в одностороннем порядке запрещено.

Условия договора страхования не могут быть изменены по соглашению сторон или в одностороннем порядке за исключением вышеуказанных случаев.

14) После того, как Страхователю стало известно о наступлении любого события, которое может повлечь наступление страхового случая либо события, имеющего признак страхового случая (в том числе при обнаружении ошибки, упущения, небрежности, произошедших сбоях оборудования и т.п., которые могут повлечь нарушение обязательств по государственному контракту; при предъявлении претензий или исковых требований, связанных с нарушением исполнения обязательств по государственному контракту, которые могут повлечь наступление страхового случая) и/или при наступлении страхового случая Страхователь обязан незамедлительно (максимально допустимый срок - не позднее 3 рабочих дней с момента возникновения указанной выше ситуации), уведомить об этом Страховщика.

Уведомление должно содержать информацию об обстоятельствах события (неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Страхователем условий договора) с указанием характера действий, в том числе ошибочных действий или упущенных, имена и адреса всех лиц, вовлеченных в событие, информацию о предполагаемом или точном размере убытков, с приложением существующих документов, подтверждающих размер убытков или иных документов, связанных с данным событием.

15) При наступлении события, имеющего признаки страхового случая, Страхователь обязан принять разумные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, чтобы уменьшить возможные убытки. Принимая такие меры, Страхователь должен следовать указаниям Страховщика.

16) В течение разумных сроков, которые потребует Страховщик, Страхователь обязан сохранять неизменным и неисправленным поставленный товар, результаты выполнения работ, оказания услуг, все записи, документы, оборудование, устройства или предметы, которые прямо или косвенно явились причиной неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Страхователем договора, повлекшие возникновение страхового случая.

17) Страховщик вправе проводить экспертизу документов, представленных в качестве подтверждения возникновения страхового случая, обстоятельств его возникновения, размера причиненных Выгодоприобретателю убытков, требовать у Страхователя предоставления необходимых документов для подтверждения возникновения страхового случая.

Страхователь обязан по требованию Страховщика доступ к документам, имеющим, по мнению Страховщика, значение для определения обстоятельств страхового случая и определения размера убытков.

18) При наступлении страхового случая Страхователь или Выгодоприобретатель обязан направить Страховщику письменное сообщение о наступлении страхового случая в течение трех рабочих дней с момента обнаружения. Страховщик обязан зарегистрировать поступившее сообщение.

Страхователь или Выгодоприобретатель при этом обязан приложить имеющиеся у него документы либо предоставить документы, подтверждающие факт наступления страхового случая, по запросу Страховщика. Страховщик вправе выехать на место, где произошел страховое событие, для подтверждения факта наступления страхового случая, а также для оценки размера причиненных убытков. При наступлении страхового случая Стороны обязаны действовать в отношении друг друга добросовестно и разумно, предоставлять имеющуюся информацию и документы, отвечать на возникшие вопросы.

19) Страховщик в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления о страховом случае и всех необходимых документов по страховому случаю составляет акт о страховом случае (страховой акт) с указанием места, времени и причин его наступления, а также размера ущерба, причиненного Выгодоприобретателю, направляет его Страхователю, либо сообщает об отказе в выплате с указанием причин отказа.

В случае если в течение 15 рабочих дней составить акт о страховом случае невозможно, стороны по взаимному соглашению составляют акт о переносе сроков. Срок не может быть продлен более чем на 30 дней. Истечение срока для подготовки акта о страховом случае является фактом признания Страховщиком страхового случая, что влечет обязанность выплаты страховой суммы в соответствии с условиями договора страхования.

В случае отказа в выплате страхового возмещения Страхователь или Выгодоприобретатель вправе обжаловать действия Страховщика в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

20) Сообщение Страховщику не обо всех возможных обстоятельствах, имеющих существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая, указанных в пункте 14, не является основанием для отказа Страховщика в выплате страхового возмещения.

Отсутствие в уведомлении, направляемом в порядке пункта 14, какой-либо информации, из указанной в пункте 14, ровно как просрочка в направлении уведомления по уважительным причинам, не являются основанием для отказа Страховщика в выплате страхового возмещения.

21) Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения, если убытки имуществу или имущественным интересам Выгодоприобретателя причинены действиями субподрядных организаций, привлеченных Страхователем при исполнении принятых на себя обязательств.

К Страховщику, выплатившему страховое возмещение по убыткам, причиненным субподрядными и иными организациями, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое Страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

22) На основании статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках договора страхования подлежат возмещению убытки, причиненные Выгодоприобретателю неисполнением и/или ненадлежащим исполнением договора.

Под убытками понимаются расходы, которые Выгодоприобретатель произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утраты или повреждения его имущества (реальный ущерб).

23) Обязательными приложениями к договору страхования являются:

- приложение 1 – заверенная Страховщиком копия Правил страхования гражданской ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) по государственному контракту;

- приложение 2 – копия заполненного заявления на страхование;

- приложение 3 – заверенная Страховщиком копия лицензии на осуществление страховой деятельности с приложением;

- приложение 4 – заверенная Страховщиком копия доверенности, подтверждающая полномочия лица, подписавшего договор от имени Страхователя;

- приложение 5 – страховой полис[2];

24) Договор страхования составляется в трех экземплярах – по одному для Страхователя, Страховщика и Выгодоприобретателя.

6.2.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии.

В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется победителем конкурсного отбора в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) Банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство Гаранта выплатить Заказчику (Бенефициару) денежную сумму в пределах цены договора, в случае, если Поставщик (Подрядчик, Исполнитель - Принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по договору №_________ от «____»___________ 20__ г., а именно ________________.

2) Гарант обязуется выплатить Бенефициару любую сумму в пределах цены договора при получении от Бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении Принципалом принятых на себя обязательств.

3) Обязательство Гаранта перед Бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства.

4) Принадлежащее Бенефициару по настоящей банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

5) Банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу договора и действует до истечения срока действия договора.

Действие настоящей банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия договора в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств по иным обстоятельствам.

6) Обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная Гарантом копия генеральной лицензии банка.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем конкурсного отбора и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения договора не является и уполномоченным заказчиком не принимается.

6.2.7. Порядок предоставления обеспечения исполнения договора в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, победитель конкурсного отбора перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в пункте 6.2.3 настоящего раздела на счет администрации Выборгского района Санкт-Петербурга. Банковские реквизиты Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга: ИНН 7802047944, КПП 780201001, р/счет 40302810213000000003, к/счет 30101810200000000791, БИК 044030791 в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад».

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения договора.

Денежные средства возвращаются исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение пяти банковских дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования исполнителя.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный исполнителем в этом письменном требовании.

6.2.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации.

 

6.3. Права и обязанности участников и заказчика

6.3.1.После определения победителя конкурсного отбора в срок, предусмотренный п.8 Специальной части для заключения договора, организатор конкурсного отбора вправе отказаться от заключения договора с победителем конкурсного отбора либо при уклонении победителя конкурсного отбора от заключения договора с участником, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников - юридических лиц или проведения в отношении участников - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 7 Специальной части;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Возврат заявок участникам

После процедуры вскрытия конвертов все поступившие заявки становятся собственностью организатора конкурсного отбора и возврату участникам не подлежат.

Правовое регулирование

Взаимоотношения участников, экспертной комиссии, организатора конкурсного отбора и специализированной организации, возникшие в связи с проведением настоящего конкурсного отбора, регулируются законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

Специальная часть

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ