Порядок изменения условий и досрочного расторжение контракта

8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполнения работ и иных условий контракта;

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по контракту, если неисполнение будет следствием непреодолимой силы или чрезвычайных обстоятельств, таких как стихийные явления природы, забастовки, военные действия, эпидемии, закрытие ж/д для провоза продукции, подтвержденное МПС, запретительные меры органов власти и управления.

9.2. Сторона, для которой наступление форс-мажорных обстоятельств делает невозможным выполнение обязательств по настоящему контракту, должна письменно уведомить другую сторону о начале, длительности и прекращении вышеуказанных обстоятельств не позднее 5-ти дней с даты их начала или окончания.

Порядок разрешения споров

11.1.Споры, возникающие между сторонами при исполнении контракта, урегулируются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии сторонами - 3 дня с момента получения.

11.2. В случае не достижения согласия между сторонами споры разрешаются в Арбитражном суде Волгоградской области в установленном порядке.

Срок действия контракта

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения обязательств по настоящему контракту каждой из сторон.

 

Прочие условия

13.1. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по контракту третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

13.2. Настоящий контракт составлен и подписан на бумажном носителе с 4-х экземплярах.

 

Юридические адреса и реквизиты сторон

9.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны контракта обязаны в 10-дневный срок уведомить об этом друг друга.

 

 

Приложение № 1 Техническое задание.

Приложение № 2 Расчет стоимости работ.

Приложение № 3 Календарный план.

 

Заказчик Подрядчик

Комитет по обеспечению жизнедеятельности города

администрации городского округа -
город Волжский Волгоградской области

Почтовый адрес и индекс - 404130, Почтовый адрес и индекс - ___________,

ул. 19 Партсъезда, 30 _____________________________________,

Факс-8(8 443) 41-38-81 ___________________________________

Телефон-41-31-62 Факс - _______________

ИНН-3435110565 Телефон - ____________

Расчетный счет - 40204810000000000045 Расчетный счет: ________________________

в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской _______________________________________

области г. Волгоград _______________________________________

БИК-041806001

Председатель КЖД

 

_________________ Ф.М. Макаровский ___________________ И.О.Ф.

м.п. м.п.

Приложение №1

к муниципальному контракту

№_________________от_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по отлову и уничтожению агрессивных безнадзорных животных (собак)

На территории городского округа – город Волжский

№ п/п	Наименование показателей	Требуемые значения
1.	Объект закупки	Отлов и уничтожение агрессивных безнадзорных животных (собак) на территории городского округа – город Волжский
2.	Место выполнения работ	Территория городского округа – город Волжский Волгоградской области
3.	Экономические характеристики
3.1	Источник финансирования	Бюджет Волгоградской области, субвенция
3.2	Код бюджетной классификации Российской Федерации (КБК)	7570405ИЦ07027244225
3.3	Начальная (максимальная) цена контракта	Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 499 500,00 рублей (четыреста девяносто девять тысяч пятьсот рублей, 00 коп) в т.ч. НДС включает в себя стоимость отлова, усыпления разрешенным к использованию ветеринарным препаратом, транспортировку и уничтожение безнадзорных животных (собак), все затраты на уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
4.	Требования к участникам размещения заказа	Отсутствие сведений об участнике в Реестре недобросовестных поставщиков.
5.	Объем выполненных работ	270 особей
6.	Срок и условия оплаты выполненных работ	Ежемесячно, путем безналичного расчета, после подписания актов о приемки выполненных работ с отсрочкой платежа до 90 дней.
7.	Авансирование	Авансирование не предусмотрено.
8.	Качественные характеристики	Усыпления разрешенными к использованию ветеринарными препаратами
9.	Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг (в том числе соответствие нормативным документам: лицензии, допуски, разрешения, согласованиям и т.д.)	Отлов, усыпление, транспортировка, уничтожение агрессивных безнадзорных животных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области должно производиться по письменным заявкам, поступившим в адрес Заказчика и (или) Подрядчика, от физических, юридических лиц, организаций, учреждений на наличие агрессивных безнадзорных животных (собак)
10.	Сроки выполнения работ	В соответствии с Календарным планом.
11.	Срок действия контракта	Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения обязательств по настоящему контракту каждой из сторон.
12.	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при выполнении работ, оказании услуг	При сдаче – приемке выполненных работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику: - наряд-задание; - копии письменных обращений на отлов агрессивных безнадзорных животных (собак); - справку об уничтожении трупов безнадзорных животных (собак) на скотомогильнике (в биотермической яме); - надлежащим образом оформленные акт о приемке выполненных работ (форма КС №2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС №3).
13.	Порядок сдачи – приемки выполненных работ, услуг	Ежемесячно, после 5 числа месяца, следующего за отчетным. Подрядчик по окончании текущего месяца обязуется до 05 числа месяца, следующего за отчетным предоставлять Заказчику надлежащим образом оформленные акт о приемке выполненных работ (форма КС №2) и справку о стоимости выполненных работ (форма КС №3) Документами, подтверждающими оказание услуг, служат надлежащим образом оформленные наряд-задания, копии письменных обращений на отлов агрессивных безнадзорных животных (собак), справки об уничтожении трупов безнадзорных животных (собак) на скотомогильнике (в биотермической яме), подписанные уполномоченными представителями сторон, скрепленные печатями и подтвержденные соответствующими доверенностями. Датой приемки выполненных работ считается дата отметки о приеме Заказчиком или полномочным представителем Заказчика в акте о приемке выполненных работ (форма КС №2).
14.	Требования по сроку гарантий качества	Подрядчик гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
15.	Иные требования к выполнению работ, оказанию услуг

 

_____________________ ________________________

(заказчик) (подрядчик)

МП МП

 

 

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» __________ 20___ г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

 

№ п./п	Предмет контракта	Краткие характеристики работ	Ед. изм.	Объем работ	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1.	Отлов и уничтожение агрессивных безнадзорных животных (собак) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	отлов	шт.
уничтожение	шт.
	ИТОГО:

 

Расчет цены: Ʃ = С х О, где

Ʃ - Сумма контракта

С - Цена отлова и уничтожения одной особи безнадзорного животного (собаки)

О - Объем работ = 270 особей

 

_____________________ ________________________

(заказчик) (подрядчик)

МП МП

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» __________ 20___ г.

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН