На выполнение подрядных работ

На выполнение подрядных работ

«____»__________2014 г.

 

Муниципальное образование городской округ - город Волжский в лице Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Макаровского Феликса Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

 

Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять в установленном порядке результат выполненных работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями запроса котировок цен на выполнение работ по отлову и уничтожению агрессивных безнадзорных животных (собак) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (протокол от ______________ № _________________).

1.3. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в полном соответствии с требованиями:

- Городское положение «О Правилах благоустройства, санитарного содержания территорий, организаций уборок и обеспечения чистоты и порядка в административных границах г. Волжского» от 30.03.2007 № 36/5;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 04.12.1995 № 13–7–2/469;

- Постановление Совмина РСФСР от 23.09.1980 № 449 «Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР»;

- Правила содержания домашних животных, скота птицы в городе Волжском, утвержденные постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.03.2005 № 130/7 (раздел 3).

- Санитарные правила. СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила. ВП 13.3. 1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»;

- Постановление Правительства Волгоградской области от 23 декабря 2013 года № 776-п «Об утверждении Порядка отлова, содержания и уничтожения безнадзорных животных на территории Волгоградской области».

1.4. Работа выполняется силамиПодрядчика.

 

Сумма контракта и порядок расчетов

2.1. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего контракта, определяются в приложении № 2 к настоящему контракту, являющемся неотъемлемой его частью.

2.2. За выполненную работу Заказчик обязуется выплатить Подрядчику денежное вознаграждение из бюджета Волгоградской области (субвенция) в размере: ____________ рублей ________ коп

2.3. Оплата по настоящему контракту производится путем безналичного расчета после подписания сторонами акта выполненных работ с отсрочкой платежа до 90 дней

2.4. Цена муниципального контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

2.5. Цена может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

2.6. Цена контракта включает в себя стоимость отлова, усыпления разрешенным к использованию ветеринарным препаратом, транспортировку и уничтожение безнадзорных животных (собак), все затраты на уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

2.7. Цена контракта может быть изменена если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренный контрактом объем выполняемых работ, не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему выполняемых работ исходя из установленной в контракте цены единицы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контракта объема выполняемых работ, стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы. Цена единицы дополнительно выполняемых работ или цена единицы выполняемой работы при уменьшении предусмотренного контракта объема выполняемых работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем таких работ.

Срок выполнения работ.

3.1. Начало работ – дата заключения муниципального контракта. Окончание работ – 31.04.2014.

 

Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязуется передать заявки Подрядчику для выполнения работ в течение пяти дней с момента подписания настоящего контракта.

3.2. Подрядчик обязан иметь документ, подтверждающий наличие в собственности или договор аренды на использование скотомогильника (биотермической ямы), имеющего заключение Главного Государственного санитарного врача и Главного Государственного ветеринарного инспектора.

3.3. Подрядчик обязан иметь разрешения на утилизацию безнадзорных животных, выданных ТО ТУ Роспотребнадзора в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском районе и ФГУ «Волжская станция по борьбе с болезнями животных», или иной договор с утилизирующим предприятием.

3.4. Подрядчик обязан обеспечить гуманные методы отлова и усыпления агрессивных безнадзорных животных и использовать разрешенные ветеринарные препараты.

3.5. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы в сроки, установленные в приложении № 3 настоящего контракта.

3.6. Отлов агрессивных безнадзорных животных производится Подрядчиком на городской территории, территории жилого фонда МКД и на территории поселков города Волжского по письменным заявкам, поступившим в адрес Заказчика и (или) Подрядчика, от физических, юридических лиц, организаций, учреждений на наличие агрессивных безнадзорных животных.

3.7.При необходимости изменения срока начала, и окончания работ каждая из сторон обязана сообщить об этом другой стороне не позднее, чем за 48 часов до его наступления.

3.8. Подрядчик обязуется произвести на объектах «Заказчика» своими силами, инструментами, ветеринарными препаратами, транспортом - отлов, усыпление, транспортировку и утилизацию агрессивных безнадзорных животных (собак), согласно прилагаемой к контракту расчета с соблюдением действующих технических условий, если иное не установлено соглашением сторон, без содержания отловленных агрессивных животных (собак).

3.9. Подрядчик обязуется ежемесячно вести учет количества отловленных агрессивных животных (собак) и оформлять на каждую заявку наряд-задание.

3.10. Подрядчик гарантирует качество работ в течение сроков, определенных в разделе 12 настоящего контракта, при условии правильного отлова и уничтожения агрессивных безнадзорных животных (собак).

3.11. Подрядчик имеет право сдать результаты выполненных работ досрочно по соглашению с Заказчиком.

3.12. Заказчик производит расчет с Подрядчиком по факту выполнения работ или отдельного этапа работ в порядке, установленном в разделе 2 настоящего контракта.

3.13. Подрядчик осуществляет отлов и уничтожение безнадзорных животных (собак) только на основании письменных заявлений, поступивших от физических, юридических лиц, организаций, учреждений на наличие агрессивных безнадзорных животных. Копии заявлений ежемесячно предоставляются Заказчику.

Гарантии

6.1. Исполнитель гарантирует качество и безопасность выполняемых работ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком своих обязательств по срокам выполнения работ Заказчик направляет подрядчику требование об уплате неустойки (пени). Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически выполненных подрядчиком. Расчет неустойки (пени) производится в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» утвержденными, постановлением правительства от 25.11.2013 г. №1063.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения своих обязательств установленных контрактом, Подрядчик обязан в указанные в уведомлении / претензии сроки уплатить Заказчику штраф.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа. Штраф начисляется в размере 10 % от цены контракта, что составляет ___________ рублей.

7.5. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что невыполнение указанного обязательства произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.6. Уплата Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по контракту.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.8. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств) Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа). Штраф устанавливается в размере 2,5% от цены контракта, что составляет ____________ рублей.

7.9.. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

7.10. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

 

 

Порядок разрешения споров

11.1.Споры, возникающие между сторонами при исполнении контракта, урегулируются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии сторонами - 3 дня с момента получения.

11.2. В случае не достижения согласия между сторонами споры разрешаются в Арбитражном суде Волгоградской области в установленном порядке.

Срок действия контракта

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до полного исполнения обязательств по настоящему контракту каждой из сторон.

 

Прочие условия

13.1. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по контракту третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.

13.2. Настоящий контракт составлен и подписан на бумажном носителе с 4-х экземплярах.

 

Заказчик Подрядчик

Приложение №1

к муниципальному контракту

№_________________от_________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» __________ 20___ г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ

 

№ п./п	Предмет контракта	Краткие характеристики работ	Ед. изм.	Объем работ	Цена (руб.)	Сумма (руб.)
1.	Отлов и уничтожение агрессивных безнадзорных животных (собак) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области	отлов	шт.
уничтожение	шт.
	ИТОГО:

 

Расчет цены: Ʃ = С х О, где

Ʃ - Сумма контракта

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ __________ от «____» __________ 20___ г.

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение подрядных работ

«____»__________2014 г.

 

Муниципальное образование городской округ - город Волжский в лице Комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Макаровского Феликса Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем.

 

Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2. настоящего контракта и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять в установленном порядке результат выполненных работ и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями запроса котировок цен на выполнение работ по отлову и уничтожению агрессивных безнадзорных животных (собак) на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области (протокол от ______________ № _________________).

1.3. Предусмотренные настоящим контрактом работы выполняются в полном соответствии с требованиями:

- Городское положение «О Правилах благоустройства, санитарного содержания территорий, организаций уборок и обеспечения чистоты и порядка в административных границах г. Волжского» от 30.03.2007 № 36/5;

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов от 04.12.1995 № 13–7–2/469;

- Постановление Совмина РСФСР от 23.09.1980 № 449 «Об упорядочении содержания собак и кошек в городах и других населенных пунктах РСФСР»;

- Правила содержания домашних животных, скота птицы в городе Волжском, утвержденные постановлением Волжской городской Думы Волгоградской области от 11.03.2005 № 130/7 (раздел 3).

- Санитарные правила. СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила. ВП 13.3. 1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»;

- Постановление Правительства Волгоградской области от 23 декабря 2013 года № 776-п «Об утверждении Порядка отлова, содержания и уничтожения безнадзорных животных на территории Волгоградской области».

1.4. Работа выполняется силамиПодрядчика.