Обеспечение исполнения Контракта

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по Контракту в следующие сроки: до 01 октября 2019 года.

2.2. Сроки, указанные в п. 2.1. Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком конечного срока выполнения Работ,
а также этапов выполнения Работ по Контракту, установленных графиком производства работ.

2.3. Началом выполнения Работ по Контракту считается момент начала осуществления Подрядчиком любых действий, направленных на выполнение любой из своих обязанностей, предусмотренных Контрактом.

 

 

3. Цена Контракта

3.1. Цена Контракта, в соответствии с аукционным предложением Подрядчика, определяется Локальным сметным расчетом №1 (Приложение № 2 к Контракту) и составляет 3 959 133.68 руб. (Три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч сто тридцать три рубля 68 копеек), в т.ч. НДС 20% 659855.61 руб. (Шестьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 61 копейка).

3.2. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика,
в том числе сопутствующие и (или) связанные с выполнением Контракта, определенно в нем        не упомянутые, но необходимые для выполнения Работ надлежащим образом.

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия Контракта,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ             «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В случае, если Контракт заключается с физическим лицом,
за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то суммы, подлежащие уплате физическому лицу, уменьшаются на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

3.4. Заказчик оплачивает фактически выполненные Работы по Контракту,
при этом Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты работ, выполненных сверх объема Работ, предусмотренных Контрактом.

4. Управление Контрактом

4.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет руководитель Заказчика или иное лицо, назначенное руководителем Заказчика. Руководитель Заказчика или иное назначенное им лицо вправе принимать участие в регулировании ремонтной деятельности, формирует штат представителей, выполняющих строительный контроль (контроль за производством работ) по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль над ходом выполнения Контракта.

4.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет руководитель Подрядчика                   на основании учредительных документов организации Подрядчика, документов, подтверждающих полномочия руководителя (решение об избрании, приказ о назначении и др.). Руководитель организации Подрядчика может уполномочить иное лицо, состоящее в трудовых отношениях с организацией Подрядчика на представление интересов Подрядчика по Контракту при совершении отдельных действий путем выдачи надлежащим образом оформленной доверенности. В случае издания приказа о назначении ответственных лиц, Подрядчик обязан предоставить такой приказ Заказчику вместе с образцами оригиналов подписей полномочных представителей, в случае выдачи доверенности, подписи полномочных представителей должны быть удостоверены в доверенности. Данные документы должны быть предоставлены Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней до совершения полномочными представителями Подрядчика действий, согласно доверенности или приказу.

4.3. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных                      с исполнением Контракта, представляя необходимую информацию в графическом и электронном виде в объеме, необходимом для совещания.

4.4. Все взаимодействия Сторон при исполнении Контракта осуществляются только                в письменном виде. Указания (предписания) уполномоченных представителей Заказчика                  и представителя инженерного сопровождения (строительного контроля) Подрядчику могут даваться в виде Предписаний об устранении нарушений правил выполнения работ и Предписания о приостановке работ (далее – Предписания) и (или) записываться в Общем журнале производства работ. Предписания могут выдаваться в случаях, указанных в Контракте,
а также при нарушении Подрядчиком условий Контракта, требований нормативных документов и законодательства Российской Федерации.

4.5. В случае выявления оснований для выдачи Предписаний в ходе приемки работ
и проверки качества выполненных работ, установленных Контрактом, выдача Предписания осуществляется в следующем порядке:

4.5.1 Уполномоченный представитель Заказчика (в том числе организация, указанная в п.8.1.3. Контракта, далее – Проверяющий), в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, заполняет бланк Предписания, перечисляя в Предписании замечания (дефекты, нарушения), отмеченные в ходе приемки работ. Напротив каждого замечания (дефекта, нарушения) ставится директивный срок устранения выявленных замечаний (дефектов, нарушений).

4.5.2. Предписание оформляется в 2 (двух) подлинных экземплярах, один для Подрядчика, второй для Заказчика.

4.5.3. После оформления, оба экземпляра Предписания подписываются Проверяющим
и передаются для ознакомления и подписания уполномоченному представителю Подрядчика, который:

- в случае отсутствия разногласий по замечаниям (дефектам, нарушениям) подписывает
оба экземпляра и один экземпляр возвращает Проверяющему;

- в случае наличия разногласий уполномоченный представитель Подрядчика указывает возникшие разногласия и в течение 1 (одного) часа подписывает оба экземпляра и один экземпляр возвращает Проверяющему.

4.5.4. В случае если уполномоченный представитель Подрядчика отказывается принять
и (или) подписать Предписание в порядке и в сроки, предусмотренные Контрактом, Проверяющий делает запись об отказе от подписи уполномоченным представителем Подрядчика и направляет экземпляр Предписания, подлежащий передаче Подрядчику, заказным письмом либо нарочно по адресу, указанному в разделе 16 (Адреса и реквизиты Сторон) Контракта.

В случае несогласия Подрядчика (уполномоченного представителя Подрядчика)
с выданным Предписанием Заказчик вправе приложить фото- или видео-фиксацию выявленных дефектов (недостатков).

4.5.5. Не устранение выявленных замечаний (дефектов, нарушений) в указанные
в Предписании сроки, влечет за собой ответственность Подрядчика перед Заказчиком, предусмотренную разделом 9 Контракта.

4.5.6. Для участия в составлении документов при приемке работ и Предписаний, согласования порядка и сроков устранения замечания (дефекты, нарушения) Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории выполнения работ уполномоченного представителя Подрядчика (при себе должен иметь документ, подтверждающий полномочия).

4.6. Подрядчик и привлекаемые субподрядные организации должны обладать предусмотренными действующим законодательством разрешительными документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

5. Порядок расчетов

5.1. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) без замечаний, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),
и передачи Подрядчиком Заказчику счёта и счёта-фактуры^[1].

5.2. В случаях, предусмотренных разделом 9 Контракта Заказчик вправе, а в случае письменного обращения Подрядчика, с просьбой удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из сумм оплаты выполненных Работ, обязан удержать начисленную неустойку (штраф, пени) из сумм оплаты, производимых Заказчиком Подрядчику за выполненные Подрядчиком Работы.

5.3. Моментом уплаты неустойки (штрафа, пени) является дата фактического поступления денежных средств в бюджет МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, либо момент удержания Заказчиком начисленной неустойки (штрафа, пени) при оплате Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ.

5.4. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушениями требований Строительных Норм
и Правил, технических требований, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту)
а также условий Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения нарушений.

5.5. Оплата за выполненные Работы производится за счет:

- средств бюджета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области .

5.6. Обязательства по оплате считаются выполненными, с момента списания средств
со счета муниципального образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области .

 

6.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение надлежащего исполнения всех своих обязательств (в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени), предусмотренных Контрактом, в размере 10% от начальной (максимальной) цены Контракта: 474450 (четыреста семьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 35 копеек.

6.2. Если Подрядчиком, с которым заключается Контракт, предложена цена контракта, которая на 25% и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Подрядчик обязан предоставить обеспечение Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта (если не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность на дату подачи заявки для участия в аукционе, в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

6.3. Подрядчик самостоятельно выбирает способ обеспечения исполнения обязательств: путем внесения денежных средств на счет Заказчика или предоставления банковской гарантии.

6.4. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту, предусмотренное п. 6.1. Контракта, должно действовать с момента заключения Контракта до даты, превышающей
не менее чем на один месяц срок действия Контракта, указанный в п.11.1. Контракта.

6.5. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный ст. 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

6.5.1. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.6. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту, представленное в форме банковской гарантии, составленной с учетом требований, установленных ст. ст. 368 - 378 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», должно отвечать следующим условиям:

6.6.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и действовать в течение срока, указанного в п. 6.4. Контракта.

6.6.2. В банковской гарантии должна быть указана ответственность банка перед Заказчиком за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение банком обязательств по гарантии в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от размера денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. Ответственность банка перед Заказчиком за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана банковская гарантия.

6.6.3. В банковской гарантии должно быть прямо предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью и (или) частично в случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по Контракту и (или) в случае расторжения Контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет банку одновременно с требованием (представленным на бумажном носителе или в форме электронного документа) об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, следующие документы:

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии
с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса Подрядчику, с отметкой органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по возврату аванса).

6.6.4. В банковской гарантии должно быть указано, что банк обязан исполнить требование Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления банку требования Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Моментом исполнения обязательств банка
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика, указанный в требовании Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

6.6.5. Банковская гарантия должна быть выдана без нарушений требований законодательства Российской Федерации, а также требований Банка России.

6.6.6. В банковской гарантии должно быть указано, что все споры между банком
и Заказчиком, вытекающие из банковской гарантии и (или) связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.6.7. В банковской гарантии не должно быть условий и (или) требований, противоречащих изложенному в разделе 6 Контракта и (или) делающих изложенное в разделе 6 Контракта неисполнимым.

6.6.8. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета банка, если банком в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

6.6.9. В банковской гарантии должно быть предусмотрено отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии
по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

6.6.10. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с извещением об этом Банка.

6.6.11. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что никакие дополнения
и изменения к Контракту не снимают с банка обязанности выплатить денежные суммы
по банковской гарантии.

6.6.12. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Подрядчик, Гарантом – банк.

6.6.13. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Банком по банковской гарантии, несет Банк.

6.7. Ответственность за надлежащее исполнение Подрядчиком принятых на себя
в соответствии с Контрактом обязательств несет банк в соответствии с условиями банковской гарантии, либо Подрядчик в случае предоставления обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика. Соответствующая сумма подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке из суммы переданных Заказчику денежных средств.

6.8. Заказчик в течение 10 (десяти) дней с момента подписания и утверждения Заказчиком Акта приемки законченных работ, обязан возвратить Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта (если такая форма обеспечения обязательств по Контракту применяется Подрядчиком).

6.9. Моментом возврата денежных средств Подрядчику, указанных в п. 6.8. Контракта, считается момент списания денежных средств со счета МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

6.10. В случае применения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных разделом 9 Контракта, сумма возвращаемых Подрядчику денежных средств, указанных в п. 6.8. Контракта, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренной разделом 9 Контракта. Моментом возврата денежных средств Подрядчику считается момент списания денежных средств со счета Заказчика при условии фактического поступления денежных средств на счет Подрядчика.

6.11. В случае, отзыва лицензии у банка, банкротства или ликвидации Банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, а также в случае если банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, перестала быть действительной по каким-либо причинам или прекратила свое действие до выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (за исключением, использования всей суммы обеспечения), Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения обязательств по Контракту на тех же условиях, которые указаны в разделе 6 Контракта. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного обязательства, Подрядчик обязуется уплатить штраф (неустойку), предусмотренную разделом 9 Контракта.

6.12. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.