Цена Контракта и порядок расчетов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 89

(№ извещения 0848300062220001401 )

(ИКЗ 20-35036154839503601001-0125-001-4299-244)

Выполнение работ по устройству пешеходных дорожек "Парк Елочки" в границах улиц Сосновая и Филиппова, г. Подольск, Г.о. Подольск, Московской области. Участок № 1

Московская область Г.о. Подольск

«23» октября 2020г.

Комитет по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту Администрации Городского округа Подольск, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя А.Л. Городничева, действующего на основании Положения, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Черил», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора А.Г. Маргаряна, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждая в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской областина основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона № 0848300062220001401-3 от 07.10.2020г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

Предмет Контракта

1.1.    Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству пешеходных дорожек "Парк Елочки" в границах улиц Сосновая и Филиппова, г. Подольск, Г.о. Подольск, Московской области. Участок № 1 (далее – объект) в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 5 к Контракту), локальной смете (Приложение № 6 к Контракту), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Сроки выполнения работ.

3.1. Срок выполнения работ: в течение 14 дней с даты заключения контракта.

3.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Подрядчика.

Права и обязанности Сторон

5.1.    Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2.    Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, результатов выполненных работ, предусмотренных Техническими требованиями и Календарным планом, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.

5.1.3.    Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении обязательств по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

5.1.5. Составлять Акты о выявленных дефектах, замечаниях, выдавать распоряжения, предписания, в том числе составлять акты/предписания в одностороннем порядке (с обязательной фото и/или видео фиксацией) о выявленных нарушениях Подрядчиком положений Контракта, с целью дальнейшего применения к Подрядчику ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта.

5.1.6. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ.

5.1.7.    Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости работ.

5.1.8. Для проверки соответствия качества выполненных работ до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом № 44–ФЗ.

5.1.9. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 8 настоящего Контракта.

5.1.10. Отказаться от подписания Акта о приемке выполненных работ, в случае выполнения работ с нарушением Контракта или не предусмотренных Контрактом.

5.1.11. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками, выявленными при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.

5.1.12. Производить удержание суммы неустойки (штрафов, пеней) при расчетах по Контракту, а оплату работ осуществлять за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). Таким удержанием неустойки (штрафов, пеней) прекращаются обязательства Заказчика по оплате на сумму, равную удержанной неустойке (штрафу, пени).

5.2.       Заказчик обязан:

5.2.1.    Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. Осуществлять контроль за объемом, качеством и сроками выполнения работ.

5.2.3. Производить экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта;

5.2.4. Требовать уплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.2.5. Передавать Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию в соответствии с условиями Технического задания.

5.2.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 8 настоящего Контракта

5.2.7.    Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.8.    При обнаружении уполномоченными контролирующими органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ Акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ в соответствии с п. 4.4. Контракта либо внести изменения в Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 с указанием фактических объемов выполненных работ, которые будут оплачены в соответствии с условиями Контракта.

 

5.3.       Подрядчик вправе:

5.3.1.    Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 по настоящему Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Контракта.

5.3.2.    Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Контракта.

5.3.3.    Привлечь к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение Цены Контракта и (или) объемов выполняемых работ по настоящему Контракту. Перечень работ, оказанных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполненных работ в порядке, установленном настоящим Контрактом.

5.3.4.    Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Контракта.

5.3.5.    Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным разделом 8 настоящего Контракта.

5.4.       Подрядчик обязан:

5.4.1.    Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к Контракту) и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта.

5.4.2. Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию относительно проведения работ по Контракту - все необходимые документы и информацию, а также обеспечить явку (присутствие) полномочных представителей Заказчика для представления ими необходимых пояснений и оказания содействия.

Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Контракта направить в порядке, установленном п. 15.1 Контракта, информацию с указанием ответственных, надлежащим образом уполномоченных лиц для осуществления взаимодействия с Заказчиком.

5.4.3. Обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, согласно Техническому заданию, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, установленным законодательством Российской Федерации.

5.4.4. Уведомлять Заказчика об изменении своего места нахождения, телефона, факса, адреса электронной почты, КПП, банковских реквизитов, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае ненадлежащего уведомления Заказчика начисляются штрафы в соответствии в п. 7.3.5.

5.4.5.    Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.4.6.    Разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ, направить его Заказчику на адрес электронной почты [e-mail] с последующим предоставлением на бумажном носителе; согласовывать Календарные планы выполнения работ субподрядных организаций; контролировать сроки выполнения субподрядными организациями своих обязательств. В случае непредоставления Календарных планов выполнения работ в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения Контракта Заказчик составляет акт о ненадлежащем исполнении условий контракта, направляет претензию Подрядчику с начислением штрафов в соответствии с п. 7.3.5. Контракта.

5.4.7. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при проведении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

5.4.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

В случае непредоставления (нового) надлежащего обеспечения исполнения Контракта на тех же условиях Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5.4.9. Нести ответственность перед Государственными надзорными органами на территории Московской области (в том числе уплачивать за свой счет штрафы), за нарушения норм и правил по обеспечению чистоты, порядка, благоустройства на территории Городского округа Подольск, ненадлежащее состояние и содержание расположенных на ней объектов, в том числе при проведении земляных, ремонтных и иных видов работ.

5.4.10. При выполнении работ обеспечить выполнение мероприятий по охране труда, технике безопасности.

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить соответствие результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья жителей, а также иным требованиям сертификации, требованиям Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Все работы должны оказываться в строгом соответствии с требованиями, установленными в Техническом задании, а также действующими нормативно-правовыми актами в Московской области и Российской Федерации.

5.4.11. Осуществлять фотофиксацию работ в соответствии с Регламентом фотофиксации (Приложение № 8 к Контракту), а также предоставить данные материалы в порядке согласно пункту 15.1 настоящего Контракта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Сравнительной ведомости.

Подрядчик должен направить фотоматериалы на адрес электронной почты [e-mail]. В случае непредоставления фотоматериалов Заказчик составляет акт о ненадлежащем исполнении условий контракта, направляет претензию Подрядчику с начислением штрафов в соответствии с п. 7.3.5. Контракта.

5.4.12. Обеспечить доступ ответственным, надлежащим образом уполномоченным Заказчиком лиц на объекты работ для осуществления проверки, а также проведения контрольных измерений объемов выполненных работ.

5.4.13. Возместить за счет собственных средств расходы третьего лица, чье право было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика (упущенная выгода).

 

Гарантии

6.1.    Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.

6.2. Гарантийный срок устанавливается в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к Контракту).

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки в выполненной работе, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, указанный в Акте осмотра технического состояния объекта, требовании об устранении недостатков (далее – Акт осмотра).

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Один экземпляр Акта осмотра вручается нарочно, либо направляется посредством электронной почты и почтовым отправлением с уведомлением о вручении в адрес Подрядчика в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты составления Акта осмотра. Направление Акта осмотра Подрядчику считается соблюдением досудебного порядка урегулирования спора.

6.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

6.5. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 6.4 настоящего Контракта, Заказчик уведомляет о них Подрядчика в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их обнаружения в порядке, установленном в п. 15.1.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных недостатках Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки.

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области.

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

В случае неявки Подрядчика Акт осмотра составляется Заказчиком в одностороннем порядке либо с привлечением независимых лиц (представителей субподрядной организации, эксплуатирующей организации, Службы инспекции дорог, ГИБДД МВД России, Администрации Городского округа Подольск и т.д.

Акт осмотра, составленный Заказчиком в одностороннем порядке, имеет обязательную юридическую силу для Подрядчика.

6.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого была невозможна эксплуатация объекта вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о таких недостатках.

6.7. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 6.4 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания указанного в настоящем разделе акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе, для устранения дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

В случае уклонения Подрядчика от оплаты выполненных сторонней организацией работ Заказчик направляет иск в Арбитражный суд.

6.8. В случае неустранения Подрядчиком недостатков, указанных в Акте, Заказчик вправе направить Подрядчику Претензию о ненадлежащем исполнении Контракта с указанием суммы штрафа, согласно разделу 7 Контракта.

6.9. Принять к сведению, что Подрядчик предоставит обеспечение гарантийных обязательств в размере 3 % от начальной максимальной цены контракта на сумму 186 205 (Сто восемьдесят шесть тысяч двести пять) руб. 73 коп., определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в форме в форме путем предоставления безотзывной банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ либо внесения денежных средств на счет Заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение гарантийных обязательств по настоящему Контракту подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком, самостоятельно.

В течение 3-х рабочих дней после завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик должен предоставить Заказчику подлинный экземпляр банковской гарантии (если способом обеспечения гарантийных обязательств определена банковская гарантия).

Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств по контракту (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком), не должен превышать 15 (Пятнадцать) дней с даты исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих гарантийных обязательств по Контракту.

6.10. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств, но не вправе уменьшить его размер.

6.11. Оформление документа о приемке выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

 

Ответственность Сторон

7.1.    За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. Ответственность Заказчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

7.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.3. Ответственность Подрядчика:

7.3.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от Цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

7.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

7.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа составляет 1 процент цены контракта, но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

7.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей 00 копеек.

7.3.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта.

7.3.7. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного частью 30 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.

7.3.8  Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных Подрядчиком Заказчику документах, несет Подрядчик.

7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, за исключением ситуации, установленной в пункте 10.5 Контракта, или по вине другой Стороны.

 

Распределение рисков

13.1. До подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения Контракта, а также имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

13.3. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта и пешеходов на объекте от момента начала производства работ до момента подписания Акта о приемке выполненных работ.

13.4. Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом порядке, возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством), ненадлежащего выполнения или невыполнения им работ на объекте в соответствии с Контрактом.

 

Особые условия

14.1. Стороны при исполнении Контракта:

- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные документы, которыми оформляются:

поставка товара (выполнение работы, оказание услуги), а также отдельные этапы поставки товара (выполнения работы, оказания услуги) (далее - отдельный этап исполнения Контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях осуществления приемки поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения Контракта;

результаты такой приемки;

мотивированный отказ от подписания документа о приемке;

оплата поставленного товара (выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги), а также отдельных этапов исполнения Контракта;

заключение дополнительных соглашений;

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней);

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта;

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – Регламент, Приложение № 4 к Контракту).

14.2. Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта:

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию

и осуществление электронного документооборота в соответствии с разделом Контракта «Особые условия» (далее – уполномоченные должностные лица);

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при исполнении Контракта;

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом;

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ;

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную квалифицированную электронную подпись.

14.3. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в установленном порядке.

14.4. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях информации.

14.5. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом.

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, подписанного Сторонами на бумажном носителе информации.

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, предусмотренном Регламентом.

14.6. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в Приложении № 3 к Контракту.

14.7. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для Сторон осуществляется безвозмездно.

 

Прочие условия

15.1.     Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе 16 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

15.2.     Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15.3.     Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

15.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

15.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

15.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

15.7. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

15.8. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий, указанных выше, и/или неполучения другой Стороной в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Контракт в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

15.9 Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. (Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме).

15.10.  Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

15.11. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оплаты выполненных работ по Контракту составляет и размещает посредством ПИК ЕАСУЗ электронные документы об оплате выполненной работы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.

15.12. Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение № 1 «Сведения об объектах закупки», приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты», приложение № 3 «Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта», приложение № 4 «Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, приложение № 5 «Техническое задание», приложение № 6 «Локальная смета», Приложение № 7, «Перечень работ, по которым необходимо оформление акта освидетельствования скрытых работ», приложение № 8 «Регламент фотофиксации».

 

Объект закупки