Цена Контракта и порядок расчетов

КОНТРАКТ № 7

ИКЗ ПГ: 212780511985178050100100080014312244

 

Санкт-Петербург                                                                                                                 «20» февраля 2021 года

 

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Нестерова Юрия Игоревича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Арсанд», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директор Боровкова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны), заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

Предмет КОНТРАКТА

        1.1.Подрядчик по настоящему контракту обязуется выполнить работы по сносу зеленых насаждений на территории ГБУ СШОР Кировского района Санкт-Петербурга (далее – работы) по адресу: 198207, г. Санкт-Петербург, ул. Зины Портновой, д.21. корп.4, литер А, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

           1.2.    Подрядчик выполняет работы в полном объеме в соответствии с техническим заданием Заказчика и Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 и Приложение № 2 к настоящему Контракту, которые являются его неотъемлемой частью), определяющим объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего Контракта, определяющими стоимость работ, сроки их оказания и другие требования.

1.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по Контракту.

1.4. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание комиссией ГБУ СШОР Кировского района Санкт-Петербурга по осуществлению закупок Подрядчика победителем аукциона в электронной форме на право заключить контракт на выполнение работ по сносу зеленых насаждений на территории ГБУ СШОР Кировского района Санкт-Петербурга, протокол № 0372200006121000003-3 от «09» февраля 2021 года.

1.5. Обеспечение по настоящему Контракту предоставлено в соответствии с требованиями ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее-Закон).

Порядок обращения взыскания на обеспечение исполнения Контракта определяется в соответствии с действующим законодательством с учетом выбранного Подрядчиком способа обеспечения.

       1.6. В случае если обеспечение исполнения Контракта перестало быть действенным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком обязательств по Контракту, в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию, Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

       1.7. В случае предоставления Подрядчиком в соответствии с частью 8.1. статьи 96 Закона информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства). В течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к нему неустоек (штрафов, пеней), Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, указанного в пункте 1.5. Контракта.

СРОКИ КОНТРАКТА

 3.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами,подлежит обязательной регистрации в реестре контрактов и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее «31» декабря 2021 года.

      3.2. Сроки выполнения работ: начало выполнения работ с даты подписания сторонами акта передачи объекта для выполнения работ.

Заказчик обязан передать Объект Подрядчику по акту передачи объекта для выполнения работ и копию порубочного билета № 93 от 20 февраля 2020 г. Акт передачи объекта для выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3 рабочих дней с даты заключения Контракта.

Срок выполнения работ – по согласованному графику, но не позднее 15 ноября 2021 года. Время проведения работ не ранее 8-00 часов и не позднее 20-00 часов с перерывом с 13-00 часов до 15-00 часов. График выполнения работ должен быть подписан сторонами в течение 3 рабочих дней с даты подписания Акта передачи объекта для выполнения работ.          

      3.3. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения обязательств и от ответственности за его нарушение.

 

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, являющихся предметом Контракта, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Качество и безопасность выполняемых работ, а так же процесс их выполнения должны соответствовать действующих нормативных актов, в том числе:

- Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- ст.48 федерального закона от 22.07.2008 №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

4.2. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».    

4.3. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

4.4. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, соответствующих предмету электронного аукциона, в том числе: «СП 82.13330.2016.Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»

4.5. Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с ТСНБ ГОСЭТАЛОН 2012 в редакции 2014 года по видам работ, указанных в локальном сметном расчете Заказчика, являющемся приложением №2 к Контракту.

4.6. В отношении материалов, используемых при выполнении работ необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании документации об аукционе.

4.7.  Подрядчик доставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

4.8. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

4.9. Не менее чем за сутки до начала работ по сносу зеленых насаждений вызвать на место представителя заказчика для отметки в натуре деревьев, подлежащих сносу.

4.10. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. По завершению работ произвести вывоз и утилизацию порубочных остатков. Представить отчетные документы по утилизации порубочных отходов.

4.11. Восстановить в случае повреждения нарушенное благоустройство (газоны, асфальтовые, набивные покрытия, забор и т.п.) в результате выполнения работ, связанных с валкой деревьев и предъявить территорию заказчику.

4.12.   Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные
Подрядчиком по Контракту, в течение срока выполнения работ.

4.13.  Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

4.14. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.

4.15. Устранение недостатков, дефектов в течение гарантийного срока осуществляется за счет средств Подрядчика.

4.16.  При исполнении Контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Проинформировать Подрядчика в течение одного рабочего дня о регистрации Контракта в реестре контрактов.

5.1.2. Передать в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» в течение трех рабочих дней копию Контракта.

5.1.3. Передать Подрядчику по акту подготовленный к выполнению работ объект в сроки, указанные в пункте 3.2. Контракта, а так же копию Порубочного билета № 18 от 06 февраля 2020 г.

5.1.4. Передать Подрядчику разработанную, согласованную и утвержденную в установленном порядке техническую документацию по акту.

5.1.5. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием их оговоренной Контрактом цене, а так же качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.6. Заказчик в соответствии со ст. 749 Гражданского кодекса РФ поручает осуществление от его имени технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района Санкт-Петербурга».

5.1.7. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения. Выявленные отступления от условий настоящего Контракта фиксируются актом.

5.1.8. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.9.  По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку результатов работ на соответствие количеству, качеству и объему требуемых по настоящему Контракту.

5.1.10. Оплатить Подрядчику результат работ, предусмотренных разделом 1 Контракта, в размерах и в сроки, установленные Контрактом.

5.1.11. Заказчик вправе требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.12. Заказчик вправе требовать представления надлежащим образом, оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.13. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.14. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик вправе создавать комиссии, привлекать экспертов, экспертные организации.   

5.2. Права и обязанности Подрядчика:

5.2.1. Выполнить работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, техническим заданием и иными исходными данными, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных настоящим Контрактом.

5.2.2. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, соответствие их технической документации, действующим нормативам и техническим условиям.

5.2.3. Приступить к исполнению Контракта и завершить работу в сроки, установленные настоящим Контрактом.

5.2.4.Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного за выполнение работ на объекте и представить данное лицо Заказчику.

5.2.5. Время проведения работ не ранее 8-00 часов и не позднее 20-00 часов с перерывом с 13-00 часов до 15-00 часов. Режим выполнения работ определяется подрядчиком самостоятельно и подлежит согласованию с Заказчиком.

5.2.6.Подрядчик должен обеспечить свой рабочий персонал спецодеждой, а также материалами, средствами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ.

5.2.7.Подрядчик обязан оградить место проведения работ разметочной лентой по периметру в целях безопасности производства работ.

5.2.8.Снос «деревьев-угроз» проводится с целью:

Предотвращения опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений и невозможности выполнить экологические и эстетические функции.

5.2.9.При корчевке кустарника производится подкопка и подрубка корней. Для восстановления нарушенного благоустройства после удаления корней обязательно подсыпается плодородный грунт в луну. Производится посев газонных трав.

5.2.10.Не менее чем за сутки до начала работ по сносу зеленых насаждений вызвать на место представителя заказчика для отметки в натуре деревьев, подлежащих сносу.

5.2.11.Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. По завершению работ произвести вывоз и утилизацию порубочных остатков. Представить отчетные документы по утилизации порубочных отходов. Восстановить нарушенное благоустройство (газоны, асфальтовые, набивные покрытия, забор и т.п.) в результате выполнения работ, связанных с валкой деревьев и предъявить территорию заказчику.

5.2.12. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.2.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

По требованию Заказчика предоставлять сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

5.2.14. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика», в том числе, в срок, установленный предписанием Заказчика и представителя СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района», устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.15. Не передавать сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

5.2.16. При выполнении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

5.2.17. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

5.2.18. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности и охраны окружающей среды.

5.2.19.Привлекать к исполнению работ, указанных в Контракте, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

5.2.20. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.

5.2.21. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки.

5.2.22. Выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию рабочей площадки. До подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) вывезти за пределы площадки материалы, оборудование, иное имущество, строительный и прочий мусор, а также предоставить Заказчику копию приемосдаточного акта по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения» (при наличии).

5.2.23. Постоянно вести журнал учета выполненных работ и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ.

5.2.24. Направить Заказчику уведомление о завершении работ. Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику и представителю СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского района» по акту передачи объекта в эксплуатацию после выполненных работ, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.2.25. Представлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.26. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей известной Подрядчику в связи с исполнением обязательств по Контракту.

5.2.27. Подрядчик обязан исполнять требования ч.3 ст. 266.1 Бюджетного кодекса РФ, в случае запроса органов финансового контроля о предоставлении информации и документов.

5.5.28. Выполнить иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Контрактом.

5.2.29. Подрядчик вправе требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Контракту от Заказчика.

5.2.30. Подрядчик вправе требовать оплаты по Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств по Контракту.

 

НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных Контрактом.

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф.

Размер штрафа определяется в соответствии с пунктом 4 «Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №1042, и составляет 1 % цены Контракта, но не более 5000 рублей и не менее 1000 рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1000 рублей.

       7.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, (в том числе гарантийного обязательства, просрочки Подрядчиком предоставления нового обеспечения исполнения Контракта, предусмотренного пунктом 1.6. Контракта) Подрядчик выплачивает Заказчику пени. выплачивает Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере 1000 рублей.

      7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.11. При предъявлении Заказчиком требования об уплате неустойки, уплата неустойки (пени, штрафа) за нарушение обязательств по Контракту производится Подрядчиком путем перечисления денежных средств на лицевой счет, Заказчика.

7.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также при невыполнении требования Заказчика об оплате неустойки, Заказчик, в соответствии со ст. 308, 410 ГК РФ вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки, рассчитанного по завершению выполнения работ.

7.13. Уплата неустойки (пени, штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

7.14. Указанная в настоящем разделе Контракта неустойка (пени, штраф) взимаются за каждое нарушение в отдельности.

7.15. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.16. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик может обращать взыскание на обеспечение исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и пунктами 1.5 и 7.17 Контракта.

   7.17. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту были внесены денежные средства на счет Заказчика, удовлетворение требований Заказчика как залогодержателя за счет заложенного имущества осуществляется без обращения в суд.

       7.18. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечение исполнения Контракта на счет Заказчика (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком), в том числе часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона возвращаются Заказчиком Подрядчику в срок не превышающий 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.19. Обеспечение исполнения Контракта возвращается только в случае, если Подрядчик выполнил условия Контракта надлежащим образом – в полном объеме, с надлежащим качеством, в сроки, установленные Контрактом, и не допустил никаких отступлений от условий Контракта.

7.20. Заказчик по своему усмотрению может взыскать убытки, понесенные от ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, в полной мере сверх неустойки.

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

10.4. Если обстоятельства, указанные в п.10.1 настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

АТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Контракту стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не совершали прямо и косвенно следующих действий:

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц, либо лицах иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или посредников, действующих по Контракту;

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какие-либо гарантии и т.д.);

- не совершить иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.

12.2. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с применением электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта.

12.3. По вопросам, не предусмотренным Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4 Стороны определяют ответственных лиц за надлежащее исполнение условий Контракта:

со стороны Заказчика – Хитров Алексей Владимирович

Телефон/факс: [phone]

Электронный адрес: [e-mail]  

со стороны Подрядчика – Кирилл Олегович

Телефон/факс: [phone]

Электронный адрес: [e-mail]

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

Приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

Требования к описанию объекта закупки и условий контракта

Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

1.1. Наименование, характеристики и количество (объемы) работ, подлежащих выполнению по контракту, указаны в (Приложение № 1 к Контракту) и в порубочном билете № 93 от 20 февраля 2020 года (Приложение № 2 к Контракту).

Подрядчик не имеет права самостоятельно изменить виды и объем работ.

 

 

Требования к качеству и безопасности работ

1.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ, являющихся предметом электронного аукциона, в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

1.3. Качество и безопасность выполняемых работ, а также процесс их выполнения должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов.

1.4. При сдаче выполненных работ Подрядчик передает заказчику документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии.

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, а также перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».   

1.5. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

1.6. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, соответствующих предмету Контракта, в том числе:

«СП 82.13330.2016.Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»

Требования к техническим характеристикам работ определяются в соответствии с ТСНБ ГОСЭТАЛОН 2012 в редакции 2014 года по видам работ, указанных в локальном сметном расчете Заказчика, являющемся приложением №1 к техническому заданию документации об аукционе.

1.7. В отношении материалов, используемых при выполнении работ необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов.

1.8. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании документации об аукционе.

1.9. Подрядчик доставляет на Объект необходимые материалы, оборудование, конструкции, строительную технику, а также осуществляет их разгрузку и складирование.

1.10. С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

1.11. Не менее чем за сутки до начала работ по сносу зеленых насаждений вызвать на место представителя заказчика для отметки в натуре деревьев, подлежащих сносу.

Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивать их своевременную уборку. По завершению работ произвести вывоз и утилизацию порубочных остатков. Представить отчетные документы по утилизации порубочных отходов.

Восстановить в случае повреждения нарушенное благоустройство (газоны, асфальтовые, набивные покрытия, забор и т.п.) в результате выполнения работ, связанных с валкой деревьев и предъявить территорию заказчику.

1.12. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования) заказчика, указанных в Приложении № 1 к техническому заданию, или превосходить их по своим техническим характеристикам.

 

  Условия выполнения работ.

1.Перед началом выполнения работ Подрядчик должен назначить приказом от лица своей организации ответственного за выполнение работ на объекте и представить данное лицо Заказчику.

2. Время проведения работ не ранее 8-00 часов и не позднее 20-00 часов с перерывом с 13-00 часов до 15-00 часов. Режим выполнения работ определяется подрядчиком самостоятельно и подлежит согласованию с Заказчиком. Работы выполняются в действующем ГБУ СШОР Кировского района СПб.

3. Подрядчик должен обеспечить свой рабочий персонал спецодеждой, а также материалами, средствами и оборудованием, необходимыми для выполнения работ.

4. Подрядчик обязан оградить место проведения работ разметочной лентой по периметру в целях безопасности производства работ.

Снос «деревьев-угроз» проводится с целью:

Предотвращения опасности для окружающих насаждений, населения, строений и сооружений и невозможности выполнить экологические и эстетические функции.

При сносе деревьев и корчевке кустарников производится удаление пней, подкопка и подрубка корней, и вывоз с территории. Для восстановления нарушенного благоустройства после удаления корней обязательно подсыпается плодородный грунт в луну. Производится посев газонных трав.

 

Требования к техническим характеристикам работ

 3.1..Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих строительных норм, правил и иных нормативных документов, обязательных при выполнении работ, соответствующих предмету электронного аукциона. 

- При оказании услуг Подрядчик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ, так и в отношении применяемого оборудования, используемог