Муниципальный контракт №01373000212200001820001/07-21

Муниципальный контракт №01373000212200001820001/07-21

На выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог, тротуаров и общественных территорий города Людиново в 2021 году

г. Людиново

«14» января 2021 г.

 

Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в лице главы администрации Удалова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее – «Заказчик») и Общество с ограниченной ответственностью «Бытовые услуги», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора МУП «Жилищно – коммунальный сервис» Тарасевича Михаила Александровича, действующего на основании Устава общества и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации № 24 от 24 ноября 2013 года, с другой стороны, в дальнейшем, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», по результатам определения Подрядчика (Идентификационный код закупки: 203402400376040240100100850020000244) (номер извещения 0137300021220000182) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по зимнему содержанию автомобильных дорог, тротуаров и общественных территорий города Людиново в 2021 году (далее – работы) и сдать результаты работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренным Контрактом.

1.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, действующими нормативными правовыми актами, на условиях, в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.3. Место выполнения работ: Калужская область, г. Людиново, согласно техническому заданию (Приложение №1).

1.4. Срок выполнения работ: с даты заключения Контракта по 30.04.2021г.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 1 календарного дня с даты заключения Контракта.

1.5. При выполнении работ, требующих наличия соответствующего разрешения, Подрядчик выполняет такие работы лично (при наличии такого разрешения), либо привлекает третье лицо, имеющее такое разрешение.

 

Обязанности Сторон

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях настоящего Контракта.

4.1.2. Обеспечивать контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ и учет всех выявленных нарушений и отступлений от требований технических регламентов и настоящего Контракта.

Проводить контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, в том числе для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов или Договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.2. Обязанности Подрядчика:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы своими силами/или силами третьих лиц, из своих товаров в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и сдать Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта. Привлечь к работам по выполнению настоящего Контракта все необходимые производственные, технические и трудовые ресурсы.

4.2.2. Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и действующими нормами и правилами, в том числе:

- ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ГОСТ Р 50597-2017. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (утв. Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис);

- СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- требованиями правил пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

4.2.3. Использовать новые сертифицированные (имеющие декларацию о соответствии) (в случае предусмотренных законодательством Российской Федерации) товары (с характеристиками согласно Приложению №1), соответствующие требованиям качества, предъявляемым к товарам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Обеспечивать выполнение работ с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.2.5. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в срок, установленный предписанием Заказчика устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

4.2.7. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых товаров и оборудования, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.8. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ.

4.2.9. Обеспечить выполнение требований по соблюдению производственной санитарии, не допускать нарушений общественного порядка и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применения Подрядчиком методов производства работ.

4.2.10. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

4.2.11. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

4.2.12. В случае привлечения для выполнения работ субподрядной организации уведомить Заказчика и обеспечить контроль за ходом выполнения ею работ.

4.2.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные нормативно правовыми актами и настоящим Контрактом.

4.2.14. Для организации и проведения работ Подрядчик должен иметь договор с региональным оператором на обращение с твердыми коммунальными отходами, с обязательным предъявлением этого договора Заказчику в отношении ТКО образующегося в ходе выполнения работ.

 

Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063».

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом). Размер штрафа определяется в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком, исполнителем)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчику обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

5.6. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом). Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке согласно «Правилам определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком, исполнителем)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, в том числе рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена контракта (этапа)). За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

(за исключением случаев, предусмотренных п. 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.4, 5.6.5. Контракта).

5.6.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика (поставщика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

5.6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком (поставщиком исполнителем) обязательство, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, подрядчиком (поставщиком исполнителем)», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

5.6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

5.6.4. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

5.6.5. В случае если в соответствии с ч. 6 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

5.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения нарушений.

5.10. Лица, привлекаемые к выполнению работ по настоящему Контракту, должны быть зарегистрированы в установленном порядке. В случае привлечения для выполнения работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих разрешение на работу на территории Калужской области, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантии, качество

6.1 Подрядчик гарантирует:

6.1.1. Качество и своевременность выполнения всех работ в соответствии Техническим заданием (Приложение №1), и иной нормативной документацией, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования.

6.1.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в срок, установленный Заказчиком.

6.1.3. Надлежащее качество товаров (с характеристиками согласно Приложения №1), соответствие их государственным стандартам. Использование новых сертифицированных (имеющих декларацию о соответствии) (в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) товаров, имеющих документы, подтверждающие их соответствие требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды.

6.2. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения результата выполненных работ со стороны третьих лиц.

 

Срок действия Контракта

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.05.2021 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от взятых на себя обязательств по Контракту, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

 

Порядок рассмотрения споров

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

11.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

11.3. В случае не урегулирования спорных вопросов путем переговоров любая сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Калужской области.

 

Особые условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.

По согласованию сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Подрядчика.

12.2. Приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

12.3. Заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывают наступление гражданско-правовых последствий для другой стороны, должны направляться сторонами любым из следующих способов:

- с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- электронной почтой с последующим представлением оригинала;

- факсом с последующим представлением оригинала.

Если иное не предусмотрено законом или Контрактом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или её представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

 

1. Заключительные положения

13.1. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения Контракта, и (или) цены Контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ), и (или) размера аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон Контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное ч.65 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации (за исключением случая изменения размера аванса в соответствии с настоящей частью) при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и после предоставления Подрядчиком в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ обеспечения исполнения Контракта, если предусмотренное настоящей частью изменение влечет возникновение новых обязательств Подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Контракта, и требование обеспечения исполнения Контракта было установлено в соответствии со ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ при определении Подрядчика. При этом:

1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 ст. 96 Федерального закона №44-ФЗ;

2) возврат ранее предоставленной Заказчику банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

3) если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения в соответствии с ч.65 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ цены Контракта Подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Подрядчика;

б) в случае уменьшения в соответствии с ч.65 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ цены Контракта заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены Контракта;

в) в случае изменения срока исполнения Контракта в соответствии с ч. 27 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ определяется новый срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта.

13.2. Заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное ч.65 ст.112 Федерального закона №44-ФЗ изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Контракта.

13.3. Начисленные Подрядчику, но не списанные Заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных Контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

 

1. Приложения

14.1. Техническое задание (Приложение №1)

14.2 Спецификация (Приложение №2).

 

Реквизиты и подписи сторон

«Заказчик»:		«Подрядчик»:
Администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Адрес: 249400, Калужская обл., г. Людиново,   ул. Ленина 20 ИНН 4024003760 КПП 402401001 ОКПО 04029058 ОКВЭД 751131 ОКОНХ 97610 ОГРН 1024000914970 ОКТМО 29620101 Отделение Калуга Банка России//УФК   по Калужской области г. Калуга Номер банковского счета получателя:   40102810045370000030 Номер казначейского счета получателя: 03231643296201013700 БИК 012908002 тел.(48444) 6-28-61, факс (48444) 6-29-93, E-mail: aludin@adm.kaluga.ru Глава администрации муниципального района __________________Д.С.Удалов «_____»______________2021 г. М.П.		Общество с ограниченной ответственностью «Бытовые услуги» Адрес: 249400, Калужская обл., г. Людиново, ул. Фокина 21 ИНН 4024008863 КПП 402401001 ОКТМО 29620101 ОКПО 79897341 р/с 40702810922120109298 Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк г.Калуга БИК 042908612 к/с 30101810100000000612 Тел. 8(48444) 6-59-04 gkhl-lud@mail.ru   Директор     ____________ М.А.Тарасевич «_____»______________2021 г. М.П.

                                                                                             Приложение №1

к муниципальному контракту

                                                                                                     № 01373000212200001820001/07-21

                                                                                                                   от «14» января 2021 г.

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

РАЗДЕЛ 1

Ручная уборка территории города Людиново

 

Технические требования к организации работ.

 

Покрытия тротуаров, пешеходных дорожек (тропинок), посадочные площадки (территории остановок общественного транспорта, подходов и подмостовых зон мостовых сооружений должны быть очищены от мусора, снега и наледи.

При возникновении наледи (гололеда) производится обработка противогололедными материалами.

Прилегающая территория вдоль тротуаров с расстоянием 3х метров от объекта по разные стороны должны быть без посторонних предметов, не имеющих отношения к их обустройству, чистыми, очищены от наледи и снега.

Во время снегопадов уборка снега и наледи с тротуаров, внутриквартальных и дворовых проездов должна производиться с периодичностью, обеспечивающей беспрепятственное передвижение транспортных средств и пешеходов.

Ликвидация зимней скользкости, снегоочистка, уборка тротуаров и пешеходных дорожек (тропинок) должны производится в установленные действующими нормами сроки, снег и наледь с тротуаров, остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должна производиться ежедневно с момента установления снежного покрова (образования наледи). Во время снегопадов уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта должны производиться два раза в сутки. Снег с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов должен вывозиться в течение суток.

Нормативный срок ликвидации зимней скользкости принимается с момента ее обнаружения до полной ликвидации, а окончание снегоочистки – с момента окончания снегопада или метели до момента завершения работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить своих работников спецодеждой установленного образца. Обязательно обеспечиваются лица, выполняющие работы сигнальным жилетом (красным или оранжевым) со светоотражающими полосами. Для выполнения отдельных видов работ Подрядчик дополнительно обеспечивает своих работников спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно действующим Нормам, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Очистка урн производится систематически по мере их заполнения мусором. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц.

Не допускается:

- сжигание мусора в контейнерах, на контейнерных площадках, в урнах;

- размещение мусора на территориях рекреационных зон, а также на территориях водоохранных зон водных объектов и прибрежных защитных полос;

- совершение иных действий, способных оказать вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду;

- сброс мусора (кроме специально отведенных в установленном порядке мест).

 

Таблица №1

к Техническому заданию

 

Территории без покрытия