Глава Альменевского района Курганской области

УТВЕРЖДАЮ

Глава Альменевского района Курганской области

«____» ________________ 2020 г.

_______________ В.А. Яшников

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

ИКЗ: 203450300091045030100100200014221414

Администрация Альменевского района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Альменевского района Яшникова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и ____________________________,именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________,действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), на основании результатов аукциона в электронной форме (протокол от «___» _______2020 г. №_____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает обязательства на выполнение работ по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов с. Альменево Альменевского района Курганской области» (распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы – вводы) (далее – Объект).

Все виды и объемы работ должны быть выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, с проектно-сметной документацией Объекта, сводным сметным расчетом (Приложение № 2), техническим заданием (Приложение № 1) и условиями настоящего Контракта, в сроки, указанные в Контракте.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по строительству (далее – работы) Объекта, указанного в пункте 1.1 настоящего Контракта, и обеспечить сдачу-приемку законченного строительства Объекта Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта принять у Подрядчика результат работ и оплатить обусловленную Контрактом цену.

1.4. Место выполнения работ: Курганская область, Альменевский район, село Альменево.

Раздел 2. Цена Контракта

2.1. Цена настоящего Контракта установлена в рублях Российской Федерации и в текущих ценах составляет _________ (_____________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС – ____________ (__________) рублей __ копеек/ без НДС.

В цену Контракта включены расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе на приобретение и доставку необходимых материалов, изделий и конструкций, расходы на эксплуатацию машин и механизмов, расходы на уплату необходимых налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих уплате Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

Цена Контракта устанавливается на основании результата аукциона в электронной форме, является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и подлежит изменению только в случаях, предусмотренных 44-ФЗ.

2.2. Цена настоящего Контракта быть изменена по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;

2) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;

3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

2.3. Все изменения цены Контракта, указанной в пункте 2.1. оформляются двухсторонним дополнительным соглашением, являющимся с даты его подписания Сторонами, неотъемлемой частью Контракта.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Авансирование работ по настоящему Контракту не предусматривается.

Раздел 1 4. Особые условия

14.1. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика, как получателя бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств допускается изменение существенных условий Контракта при его исполнении. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренных Контрактом.

14.2. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае заключается дополнительное соглашение к Контракту и соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

14.3. В случае изменения одной из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3-х рабочих дней со дня возникновения изменений письменно уведомить об этом другую Сторону, с приложением подтверждающих документов.

Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.

14.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта иначе как с письменного согласия Сторон.

14.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

14.6. Спорные вопросы по условиям настоящего Контракта и его исполнению Стороны стремятся решать путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Курганской области.

14.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.

14.8. Все указанные в настоящем Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов с. Альменево Альменевского района Курганской области» (распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы – вводы)

Место выполнения работ: Курганская область, Альменевский район, с. Альменево.

Сроки выполнения работ: - начало выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта, окончание выполнения работ: 25.08.2020 года.

Краткая характеристика объекта.

Выполнение работ по строительству объекта «Газоснабжение жилых домов с. Альменево Альменевского района Курганской области» (распределительные газопроводы высокого и низкого давления и газопроводы – вводы) подразумевает газоснабжение потребителей природным газом (ГОСТ 5542-2014). Источником газоснабжения является-ГРПШ-13-2ВУ1 (№1 и №2). Снижение давления газа с высокого ГЗ Р≤0,6Мпа до низкого производится в шкафах газорегуляторных пунктах (ГРПШ-07-2У1/1 и ГРПШ-05-2У1/1). Основные технические характеристики ГРПШ приведены ниже.

Проект газоснабжения включает в себя:

1. Межевание границ земельных участков;

2. ГРПШ;

3. Газопроводы высокого давления;

4. Газопроводы низкого давления;

5. Испытания;

6. Рекультивация.

Краткое описание маршрутов прохождения газопровода. Градостроительный план земельного участка RU45501301-82 для строительства распределительных газовых сетей в с. Альменево. Кадастровые номера земельного участка: 45:01:030101; 45:01:030102; 45:01:030103; 45:01:030104; 45:01:030105; 45:01:030106; 45:01:030107; 45:01:030108; 45:01:030109; 45:01:030110; 45:01:030111; 45:01:030112; 45:01:030113; 45:01:030114. Площадь земельного участка 20,9620 га. Категория земель: земли населённых пунктов. Фактическое использование: земли общего пользования.

Газопровод на территории пересекает автомобильные дороги и искусственные преграды. Для строительства разводящих сетей газопровода не требуется снос зданий и сооружений, перенос инженерных сетей.

Объектами строительства являются: наружные газопроводы низкого давления Р=0,0022МПа и высокого давления Р=0,6МПа II-ой категории.

Проектом предусмотрена прокладка полиэтиленового газопровода методом наклонно-направленного бурения. При прокладке газопровода методом наклонно-направленного бурения применять длинномерные трубы ПЭ 100 SDR11. Под дорогами прокладка в полиэтиленовом футляре.

Газопроводы высокого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11,имеющие сертификат качества завода изготовителя II категории, газопроводы низкого давления, проложенные открытым способом, из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR17,6 имеющие сертификат качества завода изготовителя, газопроводы низкого давления (футляры), проложенные закрытым способом, методом наклонно-направленного бурения из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11, имеющие сертификат качества завода изготовителя.

 Газопроводы-вводы в жилые дома из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR11, имеющие сертификат качества завода изготовителя.

 Газопроводы из полиэтиленовых труб запроектированы в соответствии с СП42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Предусмотрена надземная и подземная прокладка металлических труб.

Подземная прокладка полиэтиленового газопровода высокого давления Р=0,6МПа протяжённостью 4823м.

 Подземная прокладка распределительных полиэтиленовых газопроводов низкого давления Р=2,5кПа общей протяжённостью 43897м.

 Надземная прокладка распределительных полиэтиленовых газопроводов низкого давления Р=2,5кПа общей протяжённостью 171м.

Устройство газопроводов-вводов в жилые дома, общей протяжённостью 30260м.

Глубина траншеи для прокладки газопровода принята 1,66; 1,71; 1,76; 1,87. Учитывая стеснённые условия при существующей застройке, ширина отвода полосы для производства земляных работ по технологической схеме 4,0м.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

              Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технической части документации, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- выполнение сварочных работ с применением сварочных материалов, оборудования и технологий, аттестованных в аттестационных центрах - специализированных организациях, аккредитованных в установленном порядке Национальным аттестационным комитетом по сварочному производству (НАКС) в соответствии с ГОСТ Р54983-2012.

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта и качеству в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

              Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

              Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается в размере 60 (шестидесяти) календарных месяцев с даты принятия Заказчиком окончательного результата выполненной работы по контракту. В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в Объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по Объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

Требования к проведению строительных работ

              При строительстве распределительных газопроводов высокого и низкого давления и газопроводов – вводы в жилые дома должны быть использованы прогрессивные решения, современные технологии и материалы.

              Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и газопроводов – вводов в жилые дома должно быть выполнено по проектной документации на газоснабжение жилых домов с. Альменево Альменевского района Курганской области.

              При строительстве распределительных газопроводов высокого и низкого давления и газопроводов – вводы в жилые дома должны соблюдаться основные требования нормативно технической документации, и требования нормативно технической документации для опасных производственных объектов.

              Строительство распределительных газопроводов высокого и низкого давления и газопроводов – вводов в жилые дома должно быть окончено проведением всех необходимых испытаний и вводом объекта в эксплуатацию.

              Прокладку проектируемого газопровода предусмотреть подземным способом;

              переходы через естественные и искусственные преграды выполнить методом наклонно - направленного бурения;

              при пересечении автомобильных дорог прокладку газопровода предусмотреть в полиэтиленовых футлярах.

Общие требования к оборудованию и материалам

       В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", поставляемое оборудование, строительные материалы, сопутствующие материалы должны быть новыми (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

       Все оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, установленным в проектной документации и действующими нормативными техническими документами, в т.ч. документами в области стандартизации. По инициативе Подрядчика возможна замена оборудования и материалов на эквивалент при условии внесения изменений в проектную документацию проектной организацией по договору с Подрядчиком, в соответствии с действующим законодательством, в пределах цены контракта.

Требования к качеству выполняемых работ.

              До начала выполнения работ разработать и согласовать с заказчиком и в установленном порядке со всеми надзорными, контролирующими и исполнительными органами проект производства работ (ППР), обеспечивающий безопасное их ведение.

              Подрядчик, осуществляет контроль качества выполняемых работ, обеспечивает проведение строительного контроля и авторского надзора за ходом и качеством выполнения работ, в том числе службами, специализированными организациями, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

              Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать действующим техническим регламентам, сводом правил (СП), государственным стандартам и требованиями других нормативных актов, соответствующих профилю выполняемых работ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и ГК РФ сроки за свой счет.

              В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию - исправление дефектов производится Подрядчиком в установленные контрактом и ГК РФ сроки за свой счет.

Перечень основных требований

Итого по Главам 1-7