Цена контракта и порядок расчетов.

Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению работ по обустройству (приобретению) контейнерных площадок,  в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1)

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области на 2020 год.

1.4. Место выполнения работ: Кировская область, Котельничский район.

1.5. Идентификационный код закупки – 203434200169243130100100590024399244.

Срок выполнения работ

2.1 Срок выполнения работ:

Начало: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание: не позднее 01 декабря 2020 года.

2.2. Течение срока выполнения работ по настоящему Контракту начинается на следующий день после календарной даты заключения настоящего Контракта.

  

Цена контракта и порядок расчетов.

3.1.  Цена Контракта составляет 233137 (двести тридцать три тысячи сто тридцать семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных статьей 95 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и муниципальным контрактом.

3.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость материалов, используемых при выполнении работ, расходы по использованию оборудования, транспортные расходы, все установленные налоги и сборы, в т.ч. НДС (если участник размещения заказа является плательщиком НДС), стоимость таможенных пошлин, и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата производится в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней на основании счета (счет-фактуры), акта-приема передачи выполненных работ. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом оплате за счет бюджетных средств не подлежат.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

 

Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

 4.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;

4.1.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет устранить выявленные недостатки (дефекты) работ;

4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, условий создающих невозможность выполнения работ  в установленный срок.

 

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с их объемом и качеством.

4.2.2. Выполнить предусмотренные Контрактом работы досрочно.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществлять приемку выполненных работ совместно с представителями Подрядчика с оформлением соответствующих документов.

4.3.2. Оплатить выполненные работы в сроки и сумме, в соответствии с Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, за соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Предъявлять к Подрядчику санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, в случае нарушения им контрактных обязательств, требовать возмещения убытков, возникших вследствие некачественного или несвоевременного выполнения работ.

4.4.3. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.

 

Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

5.1. При полном завершении работ в течение 3-х рабочих дней известить об этом Заказчика и направить Заказчику на проверку и подписание следующие документы:

        – акты о приемке выполненной работы по форме КС-2;

– справки о стоимости выполненной работы и затрат по форме КС-3.

5.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня получения акта приемки выполненных работ осуществляет проверку выполненных Исполнителем работ по Контракту на предмет соответствия требованиям и условиям Контракта, принимает выполненные работы, передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт приемки выполненных работ по Контракту или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки работ.

5.3 Факт подписания Заказчиком актов по форме КС-2 не влечет возникновения обязанности Заказчика по оплате выполненной работы.

5.4 Акты о приемке выполненной работы по форме КС-2 не могут быть оплачены Заказчиком в случае их подписания Подрядчиком в одностороннем порядке.

5.6 На основании акта о приемке выполненной работы по форме КС-2 подписывается справка о стоимости выполненной работы и затрат по форме КС-3.

 5.7 В случае отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Подрядчику.

5.8 Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

5.9. Объем предоставления гарантий качества работ: Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению выявленного брака, возникших нарушений и недоделок в течение гарантийного срока, установленного контрактом, за свой счет на весь объем производственных работ. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты на исправление дефектов и недоделок, для обращения в судебные органы.

5.10. Гарантийный срок на качество выполненных работ, материалов, начинает исчисляться с момента подписания в установленном порядке акта комиссии о приемке работ и составляет 2 (два) года.

 

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом (далее - штраф), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. N 1042 (далее - Правила определения размера штрафа).

6.2. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика:

6.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3.2. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1 000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);

б) 5 000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн до 50 млн руб. (включительно);

в) 10 000 руб., если цена Контракта составляет от 50 млн до 100 млн руб. (включительно);

г) 100 000 руб., если цена Контракта превышает 100 млн руб.

6.4. Ответственность Поставщика (подрядчика, исполнителя):

6.4.1. В случае несвоевременного выполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных в Контракте, Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется выплатить Заказчику пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.4.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

6.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.4.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

6.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.8. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

6.9. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

 

Заключительные положения

10.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются приложения к нему: приложение № 1 «Техническое задание».

    10.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются вне зависимости от территориальной принадлежности Сторон Арбитражным судом Кировской области.

10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству РФ, оформляются дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

10.5. Надлежащим, считается уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом в письменной форме на электронную почту, указанную в разделе 11 настоящего контракта.

10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

 

Приложение №1

                                                                                                             к муниципальному контракту

                                                                                                        № 01403000205200000290001

                                                                                                 от «____»__________2020 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Обустройство площадки ТКО

по адресу Котельничский район,

п.Восток ул.Новая,6 размером 1,5*5 (7,5м2)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта вручную, группа грунтов 3	м3	2,7
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 15 см)	м3	1,35
3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм М600	м2	9,0
4	Устройство бетонного основания Б15 толщиной 100мм армированного сеткой диаметром 4Вр-1 яч. 100х100	М2	9,0
5	Установка металлических столбов (Трубы стальные квадратные размером 60х60 мм L=2.1м, толщина стенки 4 мм= 10,5 м.п.) с погружением в бетонное основание В15	Шт/м3	6/0,63
6	Монтаж Отдельных конструктивных элементов (Трубы стальные квадратные размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм)	М.п/кг	19.0/39,33
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом)	100м2 окрашиваемой повер	0,61
8	Монтаж профилированного листа С8-1150-0,5	м2	14,25
9	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	шт	120

 

Обустройство площадки ТКО

по адресу Котельничский район,

д.Пузыренки,1 размером 1,5*2 (3м2)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта вручную, группа грунтов 3	м3	0,9
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 15 см)	м3	0,45
3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм М600	м2	3,0
4	Устройство бетонного основания Б15 толщиной 100мм армированного сеткой диаметром 4Вр-1 яч. 100х100	М2	3,0
5	Установка металлических столбов (Трубы стальные квадратные размером 60х60 мм L=2.1м, толщина стенки 4 мм= 2,1 м.п.) с погружением в бетонное основание В15	Шт/м3	4/0,315
6	Монтаж Отдельных конструктивных элементов (Трубы стальные квадратные размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм)	М.п/кг	10.0/20,7
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом)	100м2	0,26
8	Монтаж профилированного листа С8-1150-0,5	м2	7,5
9	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	шт	70

Обустройство площадки ТКО

по адресу Котельничский район, п.Ленинская Искра

ул.Спортивная,12 размером 1,5*3,5 (5,25м2)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта вручную, группа грунтов 3	м3	1,575
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 15 см)	м3	0,79
3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм М600	м2	5,25
4	Устройство бетонного основания Б15 толщиной 100мм армированного сеткой диаметром 4Вр-1 яч. 100х100	М2	5,25
5	Установка металлических столбов (Трубы стальные квадратные размером 60х60 мм L=2.1м, толщина стенки 4 мм= 10,5 м.п.) с погружением в бетонное основание В15	Шт/м3	5/0,525
6	Монтаж Отдельных конструктивных элементов (Трубы стальные квадратные размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм)	М.п/кг	13.0/26,91
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом)	100м2 окрашиваемой повер	0,26
8	Монтаж профилированного листа С8-1150-0,5	м2	9,75
9	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	шт	90

Обустройство площадки ТКО

по адресу Котельничский район, п.Ленинская Искра

ул.Спортивная,8 размером 1,5*3,5 (5,25м2)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	м3	1,575
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 15 см)	м3	0,79
3	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,79
4	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм М600	м2	5,25
5	Устройство бетонного основания Б15 толщиной 100мм армированного сеткой диаметром 4Вр-1 яч. 100х100	М2	5,25
6	Установка металлических столбов (Трубы стальные квадратные размером 60х60 мм L=2.1м, толщина стенки 4 мм= 10,5 м.п.) с погружением в бетонное основание В15	Шт/м3	5/0,525
	Монтаж Отдельных конструктивных элементов (Трубы стальные квадратные размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм)	М.п/кг	13.0/26,91
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом)	100м2 окрашиваемой повер	0,26
8	Монтаж профилированного листа С8-1150-0,5	м2	9,75
9	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	шт	90

Обустройство площадки ТКО

по адресу Котельничский район, д.Караул

ул.Центральная,6 размером 1,5*3,5 (5,25м2)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	м3	1,575
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 15 см)	м3	0,79
3	Песок природный для строительных работ средний	м3	0,79
4	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм М600	м2	5,25
5	Устройство бетонного основания Б15 толщиной 100мм армированного сеткой диаметром 4Вр-1 яч. 100х100	М2	5,25
6	Установка металлических столбов (Трубы стальные квадратные размером 60х60 мм L=2.1м, толщина стенки 4 мм= 10,5 м.п.) с погружением в бетонное основание В15	Шт/м3	5/0,525
	Монтаж Отдельных конструктивных элементов (Трубы стальные квадратные размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм)	М.п/кг	13.0/26,91
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом)	100м2 окрашиваемой повер	0,26
8	Монтаж профилированного листа С8-1150-0,5	м2	9,75
9	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	шт	90

Обустройство площадки ТКО

по адресу Котельничский район,

с.Молотниково ул.Щепина,10 размером 1,5*5 (7,5м2)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта вручную, группа грунтов 3	м3	2,25
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 15 см)	м3	1,125
3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм М600	м2	7,5
4	Устройство бетонного основания Б15 толщиной 100мм армированного сеткой диаметром 4Вр-1 яч. 100х100	М2	7,5
5	Установка металлических столбов (Трубы стальные квадратные размером 60х60 мм L=2.1м, толщина стенки 4 мм= 10,5 м.п.) с погружением в бетонное основание В15	Шт/м3	5/0,525
6	Монтаж Отдельных конструктивных элементов (Трубы стальные квадратные размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм)	М.п/кг	16.0/33,12
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом)	100м2 окрашиваемой повер	0,41
8	Монтаж профилированного листа С8-1150-0,5	м2	12,0
9	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	шт	100

Обустройство площадки ТКО

по адресу Котельничский район,

д.Караул ул Энергетиков,5 размером 1,5*5 (7,5м2)

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разработка грунта вручную, группа грунтов 3	м3	2,25
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ. 15 см)	м3	1,125
3	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм М600	м2	7,5
4	Устройство бетонного основания Б15 толщиной 100мм армированного сеткой диаметром 4Вр-1 яч. 100х100	М2	7,5
5	Установка металлических столбов (Трубы стальные квадратные размером 60х60 мм L=2.1м, толщина стенки 4 мм= 10,5 м.п.) с погружением в бетонное основание В15	Шт/м3	5/0,525
6	Монтаж Отдельных конструктивных элементов (Трубы стальные квадратные размером 40х20 мм, толщина стенки 2,5 мм)	М.п/кг	16.0/33,12
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ручным способом)	100м2 окрашиваемой повер	0,41
8	Монтаж профилированного листа С8-1150-0,5	м2	12,0
9	Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм	шт	100

 

 

Площадки ТКО

- Котельничский район. п.Восток ул.Новая,6 размером 1,5*6,5 (9м2)-1 шт (№4)

- Котельничский район, п.Ленинская Искра ул.Спортивная,8 размером 1,5*3,5 (5,2м2)-1 шт (№2)

- Котельничский район, п.Ленинская Искра ул.Спортивная 12 размером 1,5*3,5 (5,2м2)-1 шт (№2)

- Котельничский район, д.Караул ул.Центральная,6 размером 1,5*3,5 (5,2м2)-1 шт (№2)

- Котельничский район, д.Караул ул Энергетиков,5 размером 1,5*5 (7,5м2)-1 шт (№3)

- Котельничский район, с.Молотниково ул.Щепина,10 размером 1,5*5 (7,5м2)-1 шт (№3)

- Котельничский район, д.Пузыренки,1 размером 1,5*2 (3м2)-1 шт (№1)

 

 

ЗАКАЗЧИК:	ПОДРЯДЧИК:
Администрация Котельничского района Кировской области	Индивидуальный предприниматель Тарасов Антон Викторович
612600,г. Котельнич, ул. Карла Маркса,16 ИНН 4342001692 Тел./факс /83342/4-16-37	612600, Кировская область, г.Котельнич, ул.Энтузиастов, д.5.ИНН 431302004109 Телефон: [phone]
_________________________ / С.Н. Захарова /	__________________________/ А.В. Тарасов /
«_______»________________________2020 г	«_______»______________________2020 г

 

Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по проведению работ по обустройству (приобретению) контейнерных площадок,  в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1)

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.3. Финансирование работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области на 2020 год.

1.4. Место выполнения работ: Кировская область, Котельничский район.

1.5. Идентификационный код закупки – 203434200169243130100100590024399244.

Срок выполнения работ

2.1 Срок выполнения работ:

Начало: с момента заключения настоящего Контракта.

Окончание: не позднее 01 декабря 2020 года.

2.2. Течение срока выполнения работ по настоящему Контракту начинается на следующий день после календарной даты заключения настоящего Контракта.

  

Цена контракта и порядок расчетов.

3.1.  Цена Контракта составляет 233137 (двести тридцать три тысячи сто тридцать семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и может быть изменена только в случаях, предусмотренных статьей 95 федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и муниципальным контрактом.

3.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость материалов, используемых при выполнении работ, расходы по использованию оборудования, транспортные расходы, все установленные налоги и сборы, в т.ч. НДС (если участник размещения заказа является плательщиком НДС), стоимость таможенных пошлин, и других обязательных платежей, выплаченных или подлежащих выплате, и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

3.3. Оплата производится в безналичной форме расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней на основании счета (счет-фактуры), акта-приема передачи выполненных работ. Работы, не предусмотренные настоящим Контрактом оплате за счет бюджетных средств не подлежат.

3.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

 

Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

 4.1.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта, своевременно устранив недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ, и сдать работы согласно условиям настоящего Контракта;

4.1.3. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет устранить выявленные недостатки (дефекты) работ;

4.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

4.1.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, условий создающих невозможность выполнения работ  в установленный срок.

 

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с их объемом и качеством.

4.2.2. Выполнить предусмотренные Контрактом работы досрочно.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Осуществлять приемку выполненных работ совместно с представителями Подрядчика с оформлением соответствующих документов.

4.3.2. Оплатить выполненные работы в сроки и сумме, в соответствии с Контрактом.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, за соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.2. Предъявлять к Подрядчику санкции, предусмотренные настоящим Контрактом, в случае нарушения им контрактных обязательств, требовать возмещения убытков, возникших вследствие некачественного или несвоевременного выполнения работ.

4.4.3. Требовать безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика.