Порядок сдачи и приемки работ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Подрядчик представляет Заказчику: обеспечение исполнения контракта в форме добросовестности, согласно п 6.1.1 настоящего контракта.

6.1.1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44–ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона №44–ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).

Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Федеральным законом №44–ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

6.2. В случае предоставления победителем электронного аукциона обеспечения в полуторном размере в соответствии с пунктом 6.2.1. контракта сумма обеспечения составляет ___ эквивалентную 45% от цены контракта.

Указывается на этапе заключения контракта по согласованию с победителем электронного аукциона.

6.2.1. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена единицы работы снижена на 25 и более процентов по отношению к цене единице работы, установленной Заказчиком в документации о закупке, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6.3. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт является казенное учреждение; бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарное предприятие, предметом которого является выдача банковской гарантии, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по реквизитам, представленных заказчиком:

Получатель: МКУ ЗГО «УЖКХ»

Р/с 40302810000005000016, БИК 047520000,

ИНН 7404057750, КПП 740401001,

ОГРН 1117404004211, л/с 0512112100 Р в Финансовом управлении ЗГО

(МКУ ЗГО «УЖКХ»).

В назначении платежа указывается номер извещения.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, выпиской из банка).

6.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44–ФЗ, с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

- банковская гарантия должна быть безотзывной,

- банковская гарантия должна быть выдана банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и включенными в перечень банков,

- а так же внесена в реестр банковских гарантий.

Получатель: МКУ ЗГО «УЖКХ»

Р/с 40302810000005000016, БИК 047520000,

ИНН 7404057750, КПП 740401001,

ОГРН 1117404004211, л/с 0512112100 Р в Финансовом управлении ЗГО

(МКУ ЗГО «УЖКХ»).  

ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем контракте, то этот срок продлевается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.

9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

9.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из сторон длится более 3 (трех) месяцев, другая сторона имеет право полностью или частично расторгнуть настоящий контракт без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до “31” декабря 2020 г.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.3. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

10.5. При досрочном расторжении контракта в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий данного контракта, Подрядчик будет занесен в реестр недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков), согласно действующему законодательству.

10.6. Отношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

10.7. Заказчиком назначается ответственное лицо, контролирующее исполнение условий настоящего контракта: специалист отдела дорожного хозяйства МКУ ЗГО «УЖКХ» Герасимчук Сергей Николаевич. Тел: [phone].

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении и расторжении настоящего контракта рассматриваются в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ и иным законодательством РФ.

11.2. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в арбитражном суде Челябинской области.

11.3. Условия настоящего контракта могут быть изменены, в части не противоречащей законодательству РФ, по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа.

11.4. Настоящий контракт составлен и заключен посредством обмена информацией в электронном виде в соответствии с Федеральными законами № 63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи», Федеральный закон N 44-ФЗ.

11.5. Вся переписка по настоящему контракту между сторонами осуществляется посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи, по электронной почте с электронных почтовых ящиков, указанных сторонами в контракте с последующим предоставлением оригиналов.

11.6. В 2020 году по соглашению сторон допускается изменение срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы работы (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ), если при его исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения. Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании решения местной администрации при осуществлении закупки для муниципальных нужд и после предоставления подрядчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ обеспечения исполнения контракта, если предусмотренное данным пунктом изменение влечет возникновение новых обязательств подрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и требование обеспечения исполнения контракта было установлено в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ. При этом:

- размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

- возврат ранее предоставленной заказчику банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится (если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой банковской гарантии);

- если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств:

а) в случае увеличения в соответствии с настоящим пунктом цены контракта подрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств подрядчика;

б) в случае уменьшения в соответствии с настоящим пунктом цены контракта заказчик возвращает подрядчику денежные средства, внесенные на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта;

в) в случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Муниципальным заказчикам как получателем бюджетных средств предусмотренное настоящим пунктом изменение может быть осуществлено в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

11.7. Неотъемлемыми частями настоящего контракта являются:

локальная смета № 5 (приложение № 1 к контракту), ведомость материалов (приложение № 1 к локальной смете № 5), техническое задание (приложение № 2 к контракту), перечень объектов (приложение № 3 к контракту).

 

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Подрядчик извещает Заказчика о завершении выполнения работ, с предоставлением гарантийных обязательств согласно разделу 7 настоящего контракта.

4.2. Заказчик обязан в сроки, которые предусмотренные пунктом 2.2.2 настоящего контракта, с участием Подрядчика принять выполненные работы, при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.3. Приемка результатов работ осуществляется с оформлением актов выполненных работ (КС-2, КС-3), при приёмке работ недостатки должны быть зафиксированы в акте устранения недостатков выполненных работ, в противном случае Заказчик лишается права ссылаться на них в дальнейшем.

4.5. Подрядчик не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня окончания выполнения работ, направляет в адрес Заказчика счёт и/или счет-фактуру, форму № КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» (оригинал 2 экз.), форму № КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (оригинал 2 экз.).

4.6. Заказчик в процессе приемки проверяет работы и их результат на соответствие установленным в Контракте требованиям, в том числе к объему, качеству и документации. При выявлении обстоятельств, препятствующих приемке выполненных работ, Заказчик составляет акт устранения недостатков в письменной форме с указанием обстоятельств (недостатков, некомплектности, недостачи и т.д.), препятствующих приемке работ. Подрядчик обязуется устранить недостатки за свой счет, в течении 5 рабочих дней, с момента составления (получения) акта устранения недостатков.

4.7. В случае если Подрядчик не согласен с актом устранения недостатков, Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить качество выполненных Работ и их результата заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для проведения экспертизы осуществляется Подрядчиком.

4.8. 3аказчик обнаруживший после приёмки работы скрытые недостатки, но в пределах гарантийного срока, обязан известить об этом Подрядчика. Подрядчик получивший указанное извещение должен направить в течение трёх рабочих дней своего уполномоченного представителя для составления акта устранения недостатков. В случае не прибытия уполномоченного представителя Подрядчика в течение 5 рабочих дней с момента его уведомления, Заказчик имеет право составить акт об устранении недостатков в одностороннем порядке и направить его подрядчику заказным письмом с уведомлением. Подрядчик обязан в течение 5 рабочих дней с момента составления указанного акта (либо его получения) устранить выявленные недостатки за свой счет.

 

5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Стоимость работ определяется согласно п. 1.8. настоящего контракта и составляет 4 279 934 (четыре миллиона двести семьдесят девять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 65 копеек, в том числе НДС.

5.2.Цена контракта за установленный объём работ является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев предусмотренных контрактом:

- цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта;

- заказчик по согласованию с подрядчиком вправе увеличить объем работы не более чем на десять процентов или уменьшить предусмотренные контрактом (за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия) объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

5.3.Цена контракта включает в себя все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ по контракту: на оплату труда и командировочные расходы работников подрядчика, на приобретение, доставку, разгрузку, материалов, оборудования и инструментов, которые необходимы и будут использоваться при выполнении работ, затраты по вывозу мусора, расходы на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также другие расходы, связанные с исполнением подрядчиком своих обязательств по контракту.

5.4. Оплата выполненных работ производится Заказчиком, за фактически выполненные работы, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком соответствующего акта выполненных работ (форма №КС-2, КС-3) и предоставления (счета) счет-фактуры.

5.5. Оплата Заказчиком Подрядчику суммы контракта осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

5.6. В случае если контракт заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, его цена уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

5.7. Источник финансирования: Бюджет Златоустовского городского округа.