Реестровый номер запроса котировок №230/ЗК

УТВЕРЖДАЮ

Директор

СПб ГУП «Горэлектротранс»

 

________________ В.А. Остряков

 

«23» ноября 2016 г.

 

 

Реестровый номер запроса котировок №230/ЗК

 

Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора

На выполнение работ по шлифовке рельсов трамвайного пути рельсошлифовальной машиной.

 

 

Санкт-Петербург

2016 год

1. Заказчик: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»)

Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Адрес электронной почты: [e-mail]

Номер контактного телефона: тел: [phone], факс [phone].

Адрес Официального сайта единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ЕИС) www.zakupki.gov.ru.

Адрес Единой Электронной Торговой площадки, на которой проводится процедура: com.roseltorg.ru

2. Предмет договора: выполнение работ по шлифовке рельсов трамвайного пути рельсошлифовальной машиной.

 

3. Наименование, характеристики и сроки выполнения работ:

В соответствии с Запросом котировок Заказчика, Техническими требованиями Заказчика (Приложение №1 к запросу котировок) и Проектом договора (Приложение №5 к запросу котировок).

 

4. Требования к участникам размещения заказа:

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Опыт выполнения аналогичных работ.

 

5. Источник финансирования: собственные средства СПб ГУП «Горэлектротранс»

Особые условия

В случае, если участник относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Заказчик рекомендует заполнить Форму декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

23. Приложения: 1. Технические требования.

2. Форма котировочной заявки.

3. Форма карточки предприятия.

4. Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.

5. Проект договора.

Приложение №1 к запросу котировок

Техническое задание

Начальник ОСП «Служба пути»

СПб ГУП «Горэлектротранс» ______________________________________ А.В.Коршунов

Начальник

 

 

Приложение №2 к запросу котировок

Котировочная заявка

(Запрос котировок №230/ЗК)

Расчет начальной максимальной цены договора по шлифовке рельсов трамвайного пути рельсошлифовальной машиной

 

№п/п	Наименование работы/услуг	Ориентировочный объем работ, услуг (км)	Цена за ед. с НДС руб. (за 1м/п)	Общая стоимость выполнения работ/оказания услуг, товаров с НДС, руб.
	Устранение волнообразного износа трамвайных рельсов на различных участках путевого хозяйства	2,5
Начальная максимальная цена договора
в т.ч. НДС ___%

 

Руководитель организации __________________________ ______________________

^{(должность, Ф.И.О.) (подпись, печать)}

 

Приложение №3 к запросу котировок

Форма «Карточка предприятия»

 

Полное название предприятия (с указанием организационно-правовой формы (ООО, ОАО, ЗАО и т.п.))
Сокращенное название предприятия(с указанием организационно-правовой формы (ООО, ОАО, ЗАО и т.п.))
Дата регистрации предприятия
Регистрационный номер (ОГРН)
Юридический адрес (с почтовым индексом)
Фактический адрес (с почтовым индексом)
Почтовый адрес (с почтовым индексом)
Телефон(с указание кода города)
Факс
ИНН
КПП
Виды деятельности (коды статистики)
Код по ОКПО
Банковские реквизиты:
Р/счет
Кор/счет
Полное наименование банка
БИК
Адрес электронной почты
Адрес сайта
Фамилия, имя, отчество (полностью) Руководителя
Фамилия, имя, отчество (полностью) Гл. бухгалтера

 

 

Руководитель:

______________________________________ ___________________ /__________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение №4 к запросу котировок

 

ФОРМА

декларации о соответствии участника закупки критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):

 

.

 

2. ИНН/КПП:.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:.

 

4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации)

 

.

(наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре)

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности ¹:

№ п/п	Наименование сведений ^2	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
1 ^3
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов	не более 25	-
	Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов	не более 49	-
	Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов	не более 49	-
	Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек	до 100 включительно	от 101 до 250 включительно	указывается количество человек (за каждый год)
до 15 – микропред­приятие
	Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн. рублей			указывается в млн. рублей (за каждый год)
120 в год – микро­предприятие
	Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	-
	Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2	-
	Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства	да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства)
	Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства	да (нет) (при наличии - наименование заказчика - держателя реестра участников программ партнерства)
	Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”	да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов и общая сумма)
	Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции	да (нет)
	Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра “Сколково”)	-
	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации	да (нет)
	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом “О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц” и Федеральным законом “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”	да (нет)

 

(подпись)

М.П.

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ “Об инновационном центре “Сколково”, на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”.

3 Пункты 1 – 7 являются обязательными для заполнения.

Приложение №5 к запросу котировок

 

Договор №_____

На выполнение работ

 

Санкт-Петербург "___" _________ 20__ г.

 

 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие государственного электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора В.А. Острякова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

 

Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по _____________инвентарный номер_____ (далее-Объект) (далее - Работы).

(указывается наименование работ, отражающее их краткое содержание)

1.2. Содержание и требования к Работам изложены в Техническом задании (приложение №1 к настоящему Договору).

1.3. Сроки выполнения Работ:

Начало: «___»_______ 201__ года

Окончание: «___»_____201__ года.

Сроки выполнения отдельных этапов Работ определяются Графиком выполнения работ (приложение №2 к настоящему Договору).

 

Обязательства Исполнителя

Для выполнения Работ по настоящему Договору Исполнитель обязуется:

3.1. Выполнить Работы по ________ в полном соответствии со строительными нормами и правилами, иными обязательными требованиями для данного вида Работ, сдать Объект приемочной комиссии.

3.2. Исполнитель обязан осуществлять Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № ___ к настоящему Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № ___ к настоящему Договору), определяющими объем, содержание Работ и другие, предъявляемые к ним требования.

3.3. Поставить на Объект необходимые для выполнения Работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование на Объекте.

3.4. Возвести своими силами и средствами на Объекте и вне его сооружения, необходимые для хранения перечисленных в п. 3.3. настоящего Договора материалов, оборудования, строительной техники;

3.5. В период выполнения Работ на Объекте нести ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, а также иных, утвержденных в установленном порядке правил и инструкций.

3.6. Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды в период выполнения Работ.

3.7. Нести ответственность за охрану Объекта до сдачи выполненных Работ по акту сдачи-приемки.

3.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход производства Работ против установленных сроков (п.1.3.), Исполнитель должен немедленно известить об этом Заказчика.

3.9. Сдать Заказчику результаты выполненных Работ по акту сдачи-приемки.

3.10. Своими силами и за свой счет устранить недостатки, допущенные по своей вине при производстве Работ, в согласованный Сторонами срок.

3.11. По окончании Работ представить Заказчику исполнительную документацию на выполненные Работы в соответствии с действующими правилами.

3.12. В течение 10-ти дней предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой Работы.

3.13. Риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику несет Исполнитель.

3.14. В недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки освободить место их производства от принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, техники.

3.15. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

3.16. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору в течение _ (______) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.

 

Обязательства Заказчика

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется:

4.1. Передать Исполнителю на время выполнения Работ Объект по акту приема-передачи.

4.2. Принимать и оплачивать фактически выполненные Исполнителем Работы в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

4.3. Осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, а также правильностью использования Исполнителем материалов Заказчика, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

 

Приемка выполненных Работ.

Гарантии

5.1. По завершении Работ (вариант: этапа Работ) Исполнитель представляет Заказчику результаты выполненных Работ, выполненные в соответствии с Приложением № ___ к настоящему Договору, подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки в двух экземплярах.

5.2. Исполнитель обязан подписать акт выполненных работ в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик обязан подписать акт выполненных работ в течение 4 календарных дней со дня получения акта от Исполнителя.

5.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня выявленных недостатков и сроков их устранения. Указанные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет.

5.4. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

5.5. Исполнитель гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с технической и сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

5.6. Гарантийный срок на выполненные Работы, а также на использованные материалы составляет ____ месяцев с момента приемки Объекта в эксплуатацию.

5.7. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

5.8. При отказе Исполнителя от устранения выявленных недостатков (недоделок) Заказчик вправе устранить таковые собственными или привлеченными силами и средствами с последующим возмещением понесенных расходов Исполнителем.

5.9. Риск случайной гибели результата Работ, другого имущества, используемого для выполнения Работ, до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Исполнитель.

Порядок рассмотрения споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Конфиденциальность

9.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения настоящего Договора.

9.2. Любой ущерб, причиненный одной из Сторон несоблюдением требований статьи 9.1. настоящего Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

9.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им информации государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за информацией соответствующих государственных органов.

Срок действия Договора

В Договор и его расторжение

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по____________

Действие настоящего Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие до вступления его в силу, с____________.

Пролонгация срока действия Договора осуществляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

10.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

10.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- задержки Исполнителем начала Работ более чем на 10 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на 10 дней;

- аннулирования лицензий на деятельность, издания государственными органами актов, лишающих Исполнителя права на производство Работ.

10.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случае остановки Заказчиком _____________ремонта по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий 30 дней.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10.6. В случае расторжения настоящего Договора между Сторонами проводится сверка расчетов, по результатам которой составляется акт сверки расчетов.

Прочие условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

11.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

11.5. Ни одна из Сторон не может передавать права или обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

11.6. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 12 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

11.7. Вся переписка, направление телеграфных сообщений касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

11.8. Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 12 настоящего договора являются фактическими адресами местонахождения Сторон.

11.9. Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору и убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения.

11.10. Сторона, не получившая необходимой для исполнения настоящего Договора информации и/или документации вследствие предоставления ею недостоверной информации о месте своего фактического нахождения становится обязанной перед Стороной с даты направления в ее адрес другой Стороной соответствующей информации и документации (писем, разнарядок, телеграфных и факсимильных сообщений и пр.).

11.1. Положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон, вытекающим из настоящего договора, не применятся.

11.12. Все приложения, упомянутые по тексту настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.

11.13. К настоящему Договору прилагается:

11.13.1. Техническое задание (приложение № 1);

11.13.2 График выполнения работ (приложение № 2)

 

Подписи сторон

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________ ________________

 

 

Приложение № 1

к договору № _____ от «____»___________2016 г.

 

Техническое задание

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________ ________________

 

Приложение №2

к договору № _____ от «____»___________2016 г.

 

График выполнения работ

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

______________ ________________

 

УТВЕРЖДАЮ

Директор

СПб ГУП «Горэлектротранс»

 

________________ В.А. Остряков

 

«23» ноября 2016 г.

 

 

Реестровый номер запроса котировок №230/ЗК