Стоимость работ и порядок оплаты

3.1. Цена настоящего договора является твердой и составляет ____________ (___________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС ____ - ________ рублей ___ копеек, и изменению в течение срока действия Контракта не подлежит.

3.2. Заказчик оплачивает Работы в следующем порядке:

3.2.1. Заказчик, на основании составленного Исполнителем и подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ по форме Заказчика, оплачивает выполненные Исполнителем работы в срок не позднее 40 банковских дней от даты предъявления счета и Акта сдачи-приемки результатов выполненных работ по форме Заказчика.

3.3. Акт сдачи-приемки результатов выполненых работ должен содержать перечень выполненых Исполнителем работ.

3.3.1. В случае наличия недостатков в выполненых Работах, Заказчик обязан не подписывать Акт сдачи-приемки результатов выполненых работ, а направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания указанного акта, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, дефектов и т.п. При этом, срок устранения недостатков не продлевает (увеличивает и т.п.) срок выполнения Работ, а также сроки осуществления действий (в том числе мероприятий и операций), связанных с выполнением Работ.

3.3.2. При необходимости выполненные Работы предъявляются Исполнителем совместно с Заказчиком представителю государственных, муниципальных, местных органов и организаций. В данном случае Работы считаются выполнеными с момента получения соответствующего одобрения от подобного органа.

 

СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

 

4.1. После выполнения всех Работ Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о завершении Работ по настоящему контракту и передает результат работ на рассмотрение, а также два экземпляра Акта о сдаче-приёмке результатов выполненных работ, составленного по форме, указанной в Приложении №2 данного контракта, с печатью и подписью Исполнителя.

4.2. Заказчик в течение трех дней с момента получения уведомления о готовности результатов Работ к сдаче и всех необходимых экземпляров документации принимает результаты выполненных работ.

4.3. В случае надлежащего выполнения Работ Заказчик принимает выполненные результаты Работ путем подписания отдельного Акта о сдаче-приёмке результатов выполненных работ (форма «Акта о сдаче-приёмке выполненых работ - Приложение №2 к настоящему контракту).

4.4. В случае наличия недостатков в результатах Работ Заказчик обязан не подписывать Акт о сдаче-приёмке результатов выполненных работ, а направить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания указанного акта, с указанием сроков устранения выявленных недостатков, дефектов и т.п. При этом, срок устранения недостатков не продлевает (увеличивает и т.п.) срок выполнения Работ.

4.5. При необходимости выполненные Работы предъявляются Исполнителем совместно с Заказчиком представителю государственных, муниципальных, местных органов и организаций. В данном случае результат Работ считается переданным Заказчику с момента получения соответствующего одобрения от подобного органа.

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны настоящего Контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2. За каждый день нарушения срока исполнения Исполнителем любого из принятых на себя обязательств, предусмотренных контрактом, начисляется пеня начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в том числе, но не ограничиваясь, срока выполнения работ, а также сроков осуществления действий (в том числе мероприятий и операций), связанных с выполнением Работ. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом.

5.2.1. Настоящим стороны подтверждают, что основываясь на пункте 2 статьи 332 Гражданского кодекса РФ, по соглашению сторон данного контракта, пеня, предусмотренная п.5.2. данного контракта, устанавливается в размере одного процента от цены контракта, за каждый день нарушения обязательства.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик обязан потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы _______ рублей _____копеек, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

5.4. В случае нарушения обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (пени, штрафа) предусмотренного п.5.2., 5.2.1. и 5.3. настоящего контракта.

5.6. Настоящим Исполнитель подтверждает, что согласен с размером установленной неустойки, указанной в пункте 5.2., 5.2.1. и 5.3. данного контракта, а также считает, что любой конечный размер неустойки, начисленной Заказчиком согласно данного контракта, в случае нарушения Исполнителем принятых на себя обязательств, будет справедливым и соразмерным любым негативным последствиям и подлежащем выплате Исполнителем Заказчику в полном размере вне зависимости от ее конечного размера. Исполнитель не считает неустойку мерой карательного воздействия, а рассматривает ее в качестве меры обеспечения обязательств.

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки оплаты выполненных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока оплаты выполненных работ. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы (но, в любом случае, не более двадцати процентов от цены контракта).

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _________________, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом".

5.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

6.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут (прекращен) в одностороннем порядке в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим контрактом. Настоящим стороны пришли к соглашению, что односторонний отказ Исполнителя от исполнения принятых на себя обязательств либо их части не допускается.

6.3. Стороны пришли к соглашению, что Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке в любом из следующих случаев:

- нарушения Исполнителем срока окончания выполнения Работ, более чем на 10 календарных дней;

- нарушения Исполнителем любого из сроков осуществления действий (в том числе мероприятий и операций), связанных с выполнением Работ, более чем на два дня;

- нарушение Исполнителем срока начала выполнения Работ более чем на 5 дней от даты, установленной в Контракте;

- отсутствие требуемого качества результатов выполненых Работ, согласно условиям Контракта.

В случае одностороннего отказа от исполнения контракта, Заказчик направляет соответствующее уведомление.

 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1.Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом, а также и вытекающие из него, Стороны пытаются решить в претензионном порядке, если спор не разрешен в течение семи дней с момента направления претензии, то спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.