Порядок предъявления и рассмотрения претензий

ДОГОВОР №4

Поставки товара

г. Тольятти

Самарская область 17 февраля 2011 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью«ПромИнвестЭнерго», сокращенно ООО «ПромИнвестЭнерго», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Герасимова Михаила Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика и Связь Строительства», сокращенно ООО «Энергетика и Связь Строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Князева Геннадия Владимировича, действующего на основании Доверенности №01 от 11.01.2009 г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, а Заказчик обязуется оплатить и принять ее в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, качество, цена, порядок и сроки оплаты, условия и сроки (периоды) поставки товара, доставки и иные необходимые условия указываются в настоящем Договоре и в согласованных Сторонами неотъемлемых Приложениях и документах и к настоящему Договору.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Расчеты по Договору производятся путем перечисления на расчетный счет Поставщика безналичных денежных средств, в валюте Российской Федерации. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ, в том числе и в иной согласованной валюте на валютный счет Поставщика.

2.2. Стоимость продукции определяется Сторонами в Соглашении о договорной цене (Приложение № 3 настоящего Договора).

2.3. Оплата продукции по настоящему Договору производится следующим образом, если иное не установлено в Приложениях к настоящему Договору:

2.3.1. Заказчик производит оплату в согласованной Сторонами доле суммы стоимости продукции (Приложение № 3 к настоящему Договору) не позднее 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Спецификации (Приложение № 2 настоящего Договора), согласно п. 3.2. настоящего Договора;

2.3.2. Заказчик производит оплату оставшейся суммы стоимости продукции не позднее 3 (трех) банковских дней с момента направления Поставщиком уведомления о готовности продукции к отгрузке, согласно п. 3.5 настоящего Договора, если иное не предусмотрено Спецификациями, согласованными сторонами.

2.4. В случае согласования сторонами Договора доставки продукции транспортом Поставщика, транспортные расходы подлежат оплате Заказчиком не позднее 3 (трех) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на оказание транспортных услуг, если иное не установлено в Приложениях к настоящему Договору.

2.5. При изменении в период действия настоящего договора стоимости материалов, энергоносителей, транспортных расходов, минимального уровня заработной платы и других факторов, влияющих на согласованную первоначально цену продукции, Поставщик вправе в одностороннем порядке пропорционально изменить стоимость неоплаченной доли продукции, но обязан уведомить Заказчика о соответствующем изменении цены в течение 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты изменения цены. На оплаченную часть партии цена изменению не подлежит.

2.6 Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/Г.В.Князев/

 

 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. При выполнении условий настоящего Договора Поставщик и Заказчик руководствуются Спецификацией (Приложение №2 к настоящему Договору) и Графиком поставок сырья, если используется давальческое сырье и продукции (Приложение №4 к настоящему Договору), согласованных Сторонами на основании заявки (Приложение №1 к настоящему Договору), которую Заказчик направил Поставщику в письменной форме с указанием полного фирменного наименования, юридического и фактического адреса, Ф.И.О. и телефона контактного лица, ссылки на настоящий договор, номенклатуры заказываемой продукции (в т.ч. с указанием ГОСТ, ОСТ, ТУ, СниП, конструкторско - технологической документации), применяемых материалов, типа защитного покрытия, предполагаемой даты поставки, адреса поставки, также иных сведений в соответствии с настоящим Договором.

3.2. Заказчик во взаимодействии с Поставщиком руководствуется Соглашением о договорной цене (Приложение № 3 настоящего Договора).

3.3. Поставщик обязан поставить продукцию, а Заказчик принять продукцию и оплатить ее на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

3.4. Поставщик приступает к изготовлению Продукции после поступления на его расчетный счет денежных средств, перечисленных Заказчиком на основании п.2.3.1 настоящего Договора,если иное не предусмотрено Спецификациями, согласованными Сторонами.

3.5. По завершению изготовления продукции или готовой к отгрузке ее части, Поставщик направляет Заказчику (электронной почтой, посредством факсимильной связи, быстрой почтой) Уведомление о готовности этой части продукции к отгрузке.

3.6. Поставщик отгружает продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления денежных средств, перечисленных Заказчиком на основании п.2.3.2 настоящего Договора, если иное не установлено в Приложениях к настоящему Договору.

3.7. Поставка (отгрузка) продукции производится по выбору Заказчика, транспортом Поставщика, с возмещением Заказчиком транспортных расходов Поставщика, на условиях самовывоза, либо с привлечением Перевозчика. Конкретные условия поставки отражаются в Спецификации (Приложении №2 к настоящему Договору).

3.8. В случае доставки продукции транспортом Поставщика, Поставщик отгружает продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления денежных средств, перечисленных Заказчиком на основании п. 2.4. настоящего Договора.

3.9. Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки (отгрузки) продукции.

3.10. В случае нарушения Заказчиком любого из сроков платежа, предусмотренного настоящим Договором и Приложениями к нему, срок поставки (отгрузки) увеличивается пропорционально количеству дней просрочки платежа.

3.11. Для отгрузки продукции ж/д транспортом, если это предусмотрено в Приложениях, Заказчик, в течении 5 рабочих дней с момента согласования Сторонами Спецификации направляет Поставщику отгрузочные реквизиты с указанием адреса получателя, его банковских и почтовых реквизитов, наименования и кода ж/д станций получателя. Погрузка и транспортировка вагонов осуществляется за счет Заказчика.

3.12. Датой поставки продукции:

l В случае отправки продукции железнодорожным транспортом считается дата штемпеля на железнодорожной накладной станции отгрузки.

l В случае отгрузки продукции Перевозчику, считается дата, указанная в накладной о приемке продукции к перевозке.

l На условиях самовывоза, считается дата отгрузки продукции на складе Поставщика.

l В случае поставки транспортом Поставщика, считается дата, указанная в накладной о приемке продукции на складе Заказчика.

 

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/ Г.В. Князев/

 

Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Поставщиком (грузоотправителем) продукцииПеревозчику, при условии самовывоза.

Если продукция доставляется силами Поставщика, то право собственности на продукцию переходит от Поставшика к Заказчику в момент принятия продукции на складе Заказчика.

3.13. Поставщик в течение 1 суток с момента отгрузки продукции обязуется уведомить (электронной почтой, посредством факсимильной связи, быстрой почтой) Заказчика о передаче продукции Перевозчику с приложением соответствующих документов (копий).

3.14. В случае поставки продукции на условиях самовывоза, Заказчик обязан вывезти продукцию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения от Постащика о готовности продукции к отгрузке. При нарушении указанного срока Поставщик имеет право взимать плату за хранение продукции в размере 0,1 % от стоимости продукции, подлежащей отгрузке, за каждый день сверх установленного срока.

3.15. Приёмка товара по количеству и качеству производится уполномоченными должностными лицами Заказчика (грузополучателя) на основании доверенностей и в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.65г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и П-7 от 25.04.66г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных, настоящим Договором или Спецификациями, Приложениями, в том числе в случае несоблюдения согласованных сроков оплаты, Поставщик имеет право заявить Заказчику требование об уплате неустойки, в размере 0,1 % от неоплаченной доли общей суммы продукции за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с дня, следующего за днем, когда обязательство должно было быть исполнено.

4.2. В случае письменного заверенного печатью отказа Заказчика от дальнейшего исполнения Договора при отсутствии срыва Поставщиком сроков изготовления и отгрузки продукции, ранее полученные денежные средства не возвращаются.

4.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа, Поставщик вправе:

- согласовать с Заказчиком иную цену за изготовление продукции, а также иные сроки на изготовление продукции и подписать с ним соответствующее дополнительное соглашение;

4.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате согласованных денежных сумм, Поставщик вправе:

- отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения заявки в случае, если просрочка платежа превышает 60 дней. При этом фактически изготовленная продукция и полученные денежные средства Заказчику не возвращаются и являются возмещением расходов Поставщика на изготовление указанной продукции.

4.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных, настоящим Договором или Спецификациями, Приложениями, Заказчик имеет право заявить Поставщику требование об уплате неустойки, в размере 0,1 % от общей суммы продукции за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с дня, следующего за днем, когда обязательство должно было быть исполнено.

4.6. Уплата неустойки или штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.7. Ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/ Г.В.Князев/

 

 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

5.1. Качество продукции и маркировка должны соответствовать действующим нормативным документам, а при необходимости подтверждено соответствующим документом по форме завода - изготовителя (сертификат качества, паспорт продукции и т.п.).

5.2. Упаковка и маркировка Продукции должна соответствовать стандартам и техническим условиям, обеспечивать сохранность продукции при транспортировке, если другие условия не будут оговорены дополнительно и подписаны Сторонами отдельным Приложением к настоящему договору.

5.3. В случаях длительного хранения продукции на складе Поставщика, вызванного ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по договору, Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком, либо Перевозчиком за дефекты, возникшие в продукции по причине длительного хранения.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действителен до 31 декабря 2011 года, при условии выполнения всех обязательств согласно приложениям к данному договору. В случае, если сторонами не в полном объеме исполнены обязательства, согласованные и указанные сторонами в спецификациях настоящего договора, то настоящий договор считается действующим до момента исполнения указанных обязательств.

7.2. При отсутствии возражений Стороны вправе пролонгировать действие настоящего Договора на следующий календарный год Дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами и являющимся неотъемлемым Приложением к настоящему Договору.

 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию Сторон. Такое расторжение Договора оформляется в письменной форме и подписывается обеими Сторонами настоящего Договора.

8.2 Расторжение Договора по инициативе одной из Сторон не допускается за исключением случая нарушения одной из Сторон своих обязательств, В этом случае уведомление о намерении расторгнуть Договор в од­ностороннем порядке, с указанием причин расторжения, оформляется в письменной форме и направляется другой Сторо­не не позднее, чем за месяц до даты расторжения. До окончания срока действия настоящего Договора Стороны обязаны провести сверку расчетов и погасить все имеющиеся у Сторон задолженности, при наличии таковых, до даты прекращения действия настоящего Договора.

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/Г.В.Князев/

 

 

ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если наступили обстоятельства непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и иные обстоятельства, не зависящие от воли сторон, а также действия третьих лиц, от которых зависит производственный цикл «Поставщика»), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При согласовании обеими сторонами срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени.

9.2. Сторона, на территории которой случились обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 10 дней со дня прекращения обстоятельств известить другую сторону о характере непреодолимой силы, степени разрушений и их влиянии на исполнение Договора в письменной форме. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками Торгово-промышленной Палаты.

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

 

10.1. Споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца с соблюдением претензионного (досудебного) порядка разрешения спора.

10.2. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.3. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также прочая переписка сторон по настоящему Договору могут быть представлены по электронной почте или факсимильной связи, с последующей пересылкой их оригиналов. Экземпляры документов, переданные посредством электронной почты или факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента предоставления их оригиналов.

Оригиналы документов, переданных по электронной почте или факсимильной связи, должны быть представлены другой Стороне в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления их по электронной почте или факсу.

10.4 Нижеперечисленные Приложения к Договору, оформленные и подписанные надлежащим образом, являются неотъемлемыми частями настоящего Договора:

Приложение №1 – Заявка заказчика;

Приложение №2 - Спецификация;

Приложение №3 - Соглашение о договорной цене;

Приложение №4 — График поставки.

10.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую силу.

10.6. В случае изменения банковских реквизитов, места нахождения Заказчика, руководителя (исполнительного органа), имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика, Заказчик обязан письменно уведомить Поставщика в течение пяти рабочих дней со дня возникновения таких изменений. В случае нарушений условий настоящего пункта Договора, Заказчик несет все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком настоящего Договора.

10.7. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/ Г.В.Князев/ /

 

 

Приложение №1

От 17 февраля 2011 г.

ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА №1

17 февраля 2011 г.

Фирменное наименование	ООО «Энергетика и Связь Строительства»
Юридический адрес	445691, г.Тольятти, ул.Белорусская, 33
Почтовый адрес	445691, г.Тольятти. ул.Белорусская,33
Телефон, факс	Тел 69-60-25, факс 63-73-27
Ф.И.О., должность, руководителя	Князев Г.В. Тел 69-90-25
Ф.И.О., номер телефона уполномоченного контактного лица	Лазарев А.П. Тел 69-90-25

Прошу Вас изготовить следующую продукцию и согласовать регламент изготовления по срокам и объему поставок продукции:

 

№	Наименование продукции	Кол-во, шт	Марка стали	Дополнительные условия
1.	Изолятор ШС 10		Ст3сп/пс	Покрытие — лак БТ-177(серебрянка), метизы оцинкованные
2.	Опора У35-12,9		Ст3сп/пс	Покрытие — лак БТ-177(серебрянка), метизы оцинкованные

 

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

 

_______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/Г.В. Князев/

М.П. М.П.

Приложение №2

От 17 февраля 2011 г.

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК

_______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/Г.В.Князев/

М.П. М.П.

Приложение №3

От 17 февраля 2011 г.

 

СОГЛАШЕНИЕ №1

Приложение №4

От 17 февраля 2011 г.

 

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ №1

 

г. Тольятти 17 февраля 2011 г.

Самарская обл.

 

ООО «ПромИнвестЭнерго», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Герасимова Михаила Степановича,, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика и Связь Строительства», сокращенно ООО «Энергетика и связь строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Князева Геннадия Владимировича, действующего на основании Доверенности, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящее приложение о нижеследующем:

 

1. Стороны, руководствуясь положениями Договора № 4 поставки продукции от 17 февраля 2011 г. и Приложениями к нему, пришли к Соглашению о сроках поставки изделий:

 

№ п/п	Наименование продукции	Срок поставки
	Изолятор ШС 10- 800 шт, Опора У35-12,9- 7 шт	Первая поставка (200 изоляторов, 1 опора) — через 10 дней после поступления аванса на р/с, последующие поставки- по 200 изоляторов, 2 опоры в неделю.

 

2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора № 4 поставки продукции от 17 февраля 2011 г.

ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________________/ М.С. Герасимов / ____________________/Г.В. Князев/

М.П. М.П.

ДОГОВОР №4

Поставки товара

г. Тольятти

Самарская область 17 февраля 2011 г.

 

Общество с ограниченной ответственностью«ПромИнвестЭнерго», сокращенно ООО «ПромИнвестЭнерго», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Герасимова Михаила Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Энергетика и Связь Строительства», сокращенно ООО «Энергетика и Связь Строительства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Князева Геннадия Владимировича, действующего на основании Доверенности №01 от 11.01.2009 г. с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить продукцию, а Заказчик обязуется оплатить и принять ее в соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Наименование, количество, ассортимент, качество, цена, порядок и сроки оплаты, условия и сроки (периоды) поставки товара, доставки и иные необходимые условия указываются в настоящем Договоре и в согласованных Сторонами неотъемлемых Приложениях и документах и к настоящему Договору.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Расчеты по Договору производятся путем перечисления на расчетный счет Поставщика безналичных денежных средств, в валюте Российской Федерации. По согласованию Сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие действующему законодательству РФ, в том числе и в иной согласованной валюте на валютный счет Поставщика.

2.2. Стоимость продукции определяется Сторонами в Соглашении о договорной цене (Приложение № 3 настоящего Договора).

2.3. Оплата продукции по настоящему Договору производится следующим образом, если иное не установлено в Приложениях к настоящему Договору:

2.3.1. Заказчик производит оплату в согласованной Сторонами доле суммы стоимости продукции (Приложение № 3 к настоящему Договору) не позднее 3 (трех) банковских дней с момента подписания Сторонами Спецификации (Приложение № 2 настоящего Договора), согласно п. 3.2. настоящего Договора;

2.3.2. Заказчик производит оплату оставшейся суммы стоимости продукции не позднее 3 (трех) банковских дней с момента направления Поставщиком уведомления о готовности продукции к отгрузке, согласно п. 3.5 настоящего Договора, если иное не предусмотрено Спецификациями, согласованными сторонами.

2.4. В случае согласования сторонами Договора доставки продукции транспортом Поставщика, транспортные расходы подлежат оплате Заказчиком не позднее 3 (трех) банковских дней с момента выставления Поставщиком счета на оказание транспортных услуг, если иное не установлено в Приложениях к настоящему Договору.

2.5. При изменении в период действия настоящего договора стоимости материалов, энергоносителей, транспортных расходов, минимального уровня заработной платы и других факторов, влияющих на согласованную первоначально цену продукции, Поставщик вправе в одностороннем порядке пропорционально изменить стоимость неоплаченной доли продукции, но обязан уведомить Заказчика о соответствующем изменении цены в течение 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты изменения цены. На оплаченную часть партии цена изменению не подлежит.

2.6 Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/Г.В.Князев/

 

 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. При выполнении условий настоящего Договора Поставщик и Заказчик руководствуются Спецификацией (Приложение №2 к настоящему Договору) и Графиком поставок сырья, если используется давальческое сырье и продукции (Приложение №4 к настоящему Договору), согласованных Сторонами на основании заявки (Приложение №1 к настоящему Договору), которую Заказчик направил Поставщику в письменной форме с указанием полного фирменного наименования, юридического и фактического адреса, Ф.И.О. и телефона контактного лица, ссылки на настоящий договор, номенклатуры заказываемой продукции (в т.ч. с указанием ГОСТ, ОСТ, ТУ, СниП, конструкторско - технологической документации), применяемых материалов, типа защитного покрытия, предполагаемой даты поставки, адреса поставки, также иных сведений в соответствии с настоящим Договором.

3.2. Заказчик во взаимодействии с Поставщиком руководствуется Соглашением о договорной цене (Приложение № 3 настоящего Договора).

3.3. Поставщик обязан поставить продукцию, а Заказчик принять продукцию и оплатить ее на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему.

3.4. Поставщик приступает к изготовлению Продукции после поступления на его расчетный счет денежных средств, перечисленных Заказчиком на основании п.2.3.1 настоящего Договора,если иное не предусмотрено Спецификациями, согласованными Сторонами.

3.5. По завершению изготовления продукции или готовой к отгрузке ее части, Поставщик направляет Заказчику (электронной почтой, посредством факсимильной связи, быстрой почтой) Уведомление о готовности этой части продукции к отгрузке.

3.6. Поставщик отгружает продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления денежных средств, перечисленных Заказчиком на основании п.2.3.2 настоящего Договора, если иное не установлено в Приложениях к настоящему Договору.

3.7. Поставка (отгрузка) продукции производится по выбору Заказчика, транспортом Поставщика, с возмещением Заказчиком транспортных расходов Поставщика, на условиях самовывоза, либо с привлечением Перевозчика. Конкретные условия поставки отражаются в Спецификации (Приложении №2 к настоящему Договору).

3.8. В случае доставки продукции транспортом Поставщика, Поставщик отгружает продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента поступления денежных средств, перечисленных Заказчиком на основании п. 2.4. настоящего Договора.

3.9. Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки (отгрузки) продукции.

3.10. В случае нарушения Заказчиком любого из сроков платежа, предусмотренного настоящим Договором и Приложениями к нему, срок поставки (отгрузки) увеличивается пропорционально количеству дней просрочки платежа.

3.11. Для отгрузки продукции ж/д транспортом, если это предусмотрено в Приложениях, Заказчик, в течении 5 рабочих дней с момента согласования Сторонами Спецификации направляет Поставщику отгрузочные реквизиты с указанием адреса получателя, его банковских и почтовых реквизитов, наименования и кода ж/д станций получателя. Погрузка и транспортировка вагонов осуществляется за счет Заказчика.

3.12. Датой поставки продукции:

l В случае отправки продукции железнодорожным транспортом считается дата штемпеля на железнодорожной накладной станции отгрузки.

l В случае отгрузки продукции Перевозчику, считается дата, указанная в накладной о приемке продукции к перевозке.

l На условиях самовывоза, считается дата отгрузки продукции на складе Поставщика.

l В случае поставки транспортом Поставщика, считается дата, указанная в накладной о приемке продукции на складе Заказчика.

 

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/ Г.В. Князев/

 

Право собственности на продукцию и риск случайной гибели переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Поставщиком (грузоотправителем) продукцииПеревозчику, при условии самовывоза.

Если продукция доставляется силами Поставщика, то право собственности на продукцию переходит от Поставшика к Заказчику в момент принятия продукции на складе Заказчика.

3.13. Поставщик в течение 1 суток с момента отгрузки продукции обязуется уведомить (электронной почтой, посредством факсимильной связи, быстрой почтой) Заказчика о передаче продукции Перевозчику с приложением соответствующих документов (копий).

3.14. В случае поставки продукции на условиях самовывоза, Заказчик обязан вывезти продукцию не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения от Постащика о готовности продукции к отгрузке. При нарушении указанного срока Поставщик имеет право взимать плату за хранение продукции в размере 0,1 % от стоимости продукции, подлежащей отгрузке, за каждый день сверх установленного срока.

3.15. Приёмка товара по количеству и качеству производится уполномоченными должностными лицами Заказчика (грузополучателя) на основании доверенностей и в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР П-6 от 15.06.65г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» и П-7 от 25.04.66г. «О порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных, настоящим Договором или Спецификациями, Приложениями, в том числе в случае несоблюдения согласованных сроков оплаты, Поставщик имеет право заявить Заказчику требование об уплате неустойки, в размере 0,1 % от неоплаченной доли общей суммы продукции за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с дня, следующего за днем, когда обязательство должно было быть исполнено.

4.2. В случае письменного заверенного печатью отказа Заказчика от дальнейшего исполнения Договора при отсутствии срыва Поставщиком сроков изготовления и отгрузки продукции, ранее полученные денежные средства не возвращаются.

4.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате авансового платежа, Поставщик вправе:

- согласовать с Заказчиком иную цену за изготовление продукции, а также иные сроки на изготовление продукции и подписать с ним соответствующее дополнительное соглашение;

4.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате согласованных денежных сумм, Поставщик вправе:

- отказаться в одностороннем порядке от дальнейшего исполнения заявки в случае, если просрочка платежа превышает 60 дней. При этом фактически изготовленная продукция и полученные денежные средства Заказчику не возвращаются и являются возмещением расходов Поставщика на изготовление указанной продукции.

4.5. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных, настоящим Договором или Спецификациями, Приложениями, Заказчик имеет право заявить Поставщику требование об уплате неустойки, в размере 0,1 % от общей суммы продукции за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная с дня, следующего за днем, когда обязательство должно было быть исполнено.

4.6. Уплата неустойки или штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает виновную сторону от выполнения обязательств по настоящему Договору.

4.7. Ответственность, не предусмотренную настоящим Договором, Стороны несут в соответствии с действующим законодательством РФ.

 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

_______________________/М.С. Герасимов/ ____________________/ Г.В.Князев/

 

 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

5.1. Качество продукции и маркировка должны соответствовать действующим нормативным документам, а при необходимости подтверждено соответствующим документом по форме завода - изготовителя (сертификат качества, паспорт продукции и т.п.).

5.2. Упаковка и маркировка Продукции должна соответствовать стандартам и техническим условиям, обеспечивать сохранность продукции при транспортировке, если другие условия не будут оговорены дополнительно и подписаны Сторонами отдельным Приложением к настоящему договору.

5.3. В случаях длительного хранения продукции на складе Поставщика, вызванного ненадлежащим исполнением Заказчиком своих обязательств по договору, Поставщик не несет ответственности перед Заказчиком, либо Перевозчиком за дефекты, возникшие в продукции по причине длительного хранения.

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

6.1 Претензии должны быть предъявлены в письменной форме и могут быть направлены электронной почтой или факсимильной связью. В таких случаях они должны быть подтверждены оригиналами, направленными по почте не позднее 7 рабочих дней со дня получения претензии по электронной почте или факсу.

6.2. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента получения претензии.

6.3. В случае, если ответ на претензию Поставщика не будет получен Поставщиком в срок, указанный в п. 6.2. настоящего Договора, претензия считается принятой Заказчиком и Заказчик обязан выполнить требования Поставщика, указанные в претензии, в сроки, указанные в ней.

 

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действителен до 31 декабря 2011 года, при условии выполнения всех обязательств согласно приложениям к данному договору. В случае, если сторонами не в полном объеме исполнены обязательства, согласованные и указанные сторонами в спецификациях настоящего договора, то настоящий договор считается действующим до момента исполнения указанных обязательств.

7.2. При отсутствии возражений Стороны вправе пролонгировать действие настоящего Договора на следующий календарный год Дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами и являющимся неотъемлемым Приложением к настоящему Договору.

 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по обоюдному согласию Сторон. Такое расторжение Договора оформляется в письменной форме и подписывается обеими Сторонами настоящего Договора.

8.2 Расторжение Договора по инициативе одной из Сторон не допускается за исключе