Еткульского Муниципального района.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРЫШИ, ВУТРИДОМОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, УСТАНОВКА КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПУ и УУ; РЕМОНТ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ООО «Еткульсервис ЖКХ»

Еткульского Муниципального района.

 

С. Еткуль

Год

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Общие положения, термины и определения, порядок проведения отбора
Требования, предъявляемые к участникам конкурса Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
Обеспечение конкурсной заявки
Процедура проведения конкурса
Заявка (Приложение №1)
Опись (Приложение №2)
Доверенность (Приложение №3)
Сведения о составе и квалификации специалистов (Приложение №4)

Проект договора (Приложение №5) 16

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу:

Лот №1 - Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Кирова, д.39.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши.

Стоимость строительно-монтажных работ – 2 010576 руб., с учетом НДС (включая технический надзор).
Лот №2 - Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Кирова, д.50.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши.

Стоимость строительно-монтажных работ – 2 349193 руб., с учетом НДС (включая технический надзор).

Лот №3 - Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина, д.5.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши.

Стоимость строительно-монтажных работ – 2 140064 руб., с учетом НДС (включая технический надзор).

1.2. Заказчиком является Общество с ограниченной ответственностью «Еткульсервис ЖКХ».

1.3. Организатором конкурса является: Общество с ограниченной ответственностью «Еткульсервис ЖКХ».

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Лот №1 – 2 010 576 (два миллиона десять тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб., в том числе НДС, в том числе услуги технического надзора.

Лота №2 – 2 349 193 (два миллиона триста сорок девять тысяч сто девяносто три) руб., с учетом НДС, в том числе услуги технического надзора.

Лот №3 – 2 140 064 (два миллиона сто сорок тысяч шестьдесят четыре) руб., в том числе НДС, в том числе услуги технического надзора.

Возможен аванс не более 30 % от суммы договора подряда.

1.5. Срок подачи заявок на участие в отборе ведется до 17часов 00 минут 22.04.2012г. Заявки подаются по адресу: 456560, Челябинская обл, Еткульский р-он, с.Еткуль, ул.Новая, д.6/3, часы работы с 08:00 часов – 17:00 часов.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут «23» апреля 2012 года по адресу: Челябинская область, Еткульский район, Администрация Еткульского Муниципального района, ул. Ленина 34, 1-этаж, (малый зал), На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.admetkul.ru, а так же в средствах массовой информации.

1.8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.

1.9. Участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

Лот №1 - 60 317 (шестьдесят тысяч триста семнадцать) рублей.

Лот №2 – 70 476 (семьдесят тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей.

Лот №3 – 64 202 (шестьдесят четыре тысячи двести два) рубля.

(3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Еткульсервис ЖКХ» ИНН 7430012642, КПП 743001001, ОГРН 1097430000601, Челябинское ОСБ №8597 г.Челябинска, БИК 047501602, к/сч 30101810700000000602, р/сч 40702810472130001112.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.admetkul.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Баранов Сергей Константинович, 8351(45) 2-15-95, факс [phone].

Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей)

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.

Приложение 1

Конкурсной документации

Заявка

Имеет (не имеет)

Организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

5. Требуется аванс в размере 30% для выполнения СМР по договору:

__________________________________________________________________________

(да/нет)

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
1.	Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)	Рубли
2.	Срок выполнения работ	Календарные дни с даты начала работ

 

9. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение (все значения указываются цифрами)
	Опыт работы, в том числе:	шт.
количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)
количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами
	Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:	человек
с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет
- с опытом работы более 5 лет
	Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)	шт.
	Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)	шт.

10. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

11. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

12. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

( указать наименование работ, объект и адрес )

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

 

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

Конкурсной документации

Опись

Приложение 3

Конкурсной документации

Приложение 4

Конкурсной документации

Приложение 5

К конкурсной документации

Подписи сторон

Заказчик Подрядчик

__________________ _______________

 

«_____»____________ 20____г. «_____»___________ 20__ г.

 

М.П. М.П.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ КРЫШИ, ВУТРИДОМОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, УСТАНОВКА КОЛЛЕКТИВНЫХ (ОБЩЕДОМОВЫХ) ПУ и УУ; РЕМОНТ ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ООО «Еткульсервис ЖКХ»

Еткульского Муниципального района.

 

С. Еткуль

Год

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

Общие положения, термины и определения, порядок проведения отбора
Требования, предъявляемые к участникам конкурса Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе
Обеспечение конкурсной заявки
Процедура проведения конкурса
Заявка (Приложение №1)
Опись (Приложение №2)
Доверенность (Приложение №3)
Сведения о составе и квалификации специалистов (Приложение №4)

Проект договора (Приложение №5) 16

1. Общие положения

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора подряда на выполнение следующих работ по капитальному ремонту многоквартирных домов по адресу:

Лот №1 - Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Кирова, д.39.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши.

Стоимость строительно-монтажных работ – 2 010576 руб., с учетом НДС (включая технический надзор).
Лот №2 - Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Кирова, д.50.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши.

Стоимость строительно-монтажных работ – 2 349193 руб., с учетом НДС (включая технический надзор).

Лот №3 - Челябинская область, Еткульский район, с. Еткуль, ул. Ленина, д.5.

Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, ремонт подвальных помещений, ремонт крыши.

Стоимость строительно-монтажных работ – 2 140064 руб., с учетом НДС (включая технический надзор).

1.2. Заказчиком является Общество с ограниченной ответственностью «Еткульсервис ЖКХ».

1.3. Организатором конкурса является: Общество с ограниченной ответственностью «Еткульсервис ЖКХ».

1.4. Начальная (максимальная) цена договора подряда:

Лот №1 – 2 010 576 (два миллиона десять тысяч пятьсот семьдесят шесть) руб., в том числе НДС, в том числе услуги технического надзора.

Лота №2 – 2 349 193 (два миллиона триста сорок девять тысяч сто девяносто три) руб., с учетом НДС, в том числе услуги технического надзора.

Лот №3 – 2 140 064 (два миллиона сто сорок тысяч шестьдесят четыре) руб., в том числе НДС, в том числе услуги технического надзора.

Возможен аванс не более 30 % от суммы договора подряда.

1.5. Срок подачи заявок на участие в отборе ведется до 17часов 00 минут 22.04.2012г. Заявки подаются по адресу: 456560, Челябинская обл, Еткульский р-он, с.Еткуль, ул.Новая, д.6/3, часы работы с 08:00 часов – 17:00 часов.

1.6. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками будет произведено в 14 часов 00 минут «23» апреля 2012 года по адресу: Челябинская область, Еткульский район, Администрация Еткульского Муниципального района, ул. Ленина 34, 1-этаж, (малый зал), На процедуру вскрытия конвертов приглашаются представители всех претендентов на участие в конкурсе. Полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью.

1.7. Официальное извещение о проведении конкурса публикуется на интернет-сайте www.admetkul.ru, а так же в средствах массовой информации.

1.8. Участники конкурса предоставляют обеспечение заявки.

1.9. Участники конкурса должны перечислить сумму в размере:

Лот №1 - 60 317 (шестьдесят тысяч триста семнадцать) рублей.

Лот №2 – 70 476 (семьдесят тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей.

Лот №3 – 64 202 (шестьдесят четыре тысячи двести два) рубля.

(3 % от начальной цены договора подряда) до даты вскрытия конвертов с заявками на следующий счет:

ООО «Еткульсервис ЖКХ» ИНН 7430012642, КПП 743001001, ОГРН 1097430000601, Челябинское ОСБ №8597 г.Челябинска, БИК 047501602, к/сч 30101810700000000602, р/сч 40702810472130001112.

1.10. Официальные результаты открытого конкурса публикуются на интернет-сайте www.admetkul.ru в десятидневный срок с даты вскрытия конвертов.

1.11. Договор подряда с победителем конкурса заключается по форме согласно приложению 5 к настоящей конкурсной документации в десятидневный срок с даты опубликования результатов конкурса.

1.12. Должностное лицо организатора конкурса, ответственное за контакты с участниками конкурса: Баранов Сергей Константинович, 8351(45) 2-15-95, факс [phone].

Требования к участникам конкурса

Для участия в конкурсе допускаются участники, соответствующие следующим требованиям:

2.1. деятельность участника не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2. у участника не должно быть просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

2.3. участник не должен находиться в процессе ликвидации или в процедуре банкротства;

2.4 отсутствие участника в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется согласно «Положению о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 № 292;

Требования к составу, форме и порядку подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Для участия в конкурсе участник подает заявку, составленную по форме согласно приложению 1 к настоящей конкурсной документации с приложением следующих документов:

3.1.1. опись входящих в состав заявки документов по форме согласно приложению 2 к настоящей конкурсной документации;

3.1.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника по форме согласно приложению 3 к настоящей конкурсной документации;

3.1.3. документ или копия документа, подтверждающий внесение обеспечения заявки (если обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией);

3.1.4. документы или копии документов, подтверждающие опыт работы специалистов подрядчика на объектах аналогах и соответствие квалификационным требованиям;

3.1.5. копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки, (для юридических лиц), копия справки о состоянии кредиторской задолженности и справки об имуществе на последнюю отчетную дату перед датой подачи заявки (для индивидуальных предпринимателей)

3.1.6. организационно-штатное расписание компании и (или) подразделений подрядчика на которые планируется возложить выполнение работ с информацией о составе и квалификации специалистов, которые планируются к привлечению для выполнения соответствующих работ, и имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет по форме согласно приложению 4 к конкурсной документации с приложением документов, подтверждающих их квалификацию и опыт работы (копия диплома, заверенная копия трудовой книжки);

3.1.7. нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним (для юридических лиц), нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность – паспорт гражданина Российской Федерации (для индивидуальных предпринимателей);

3.1.8. нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

3.1.9. нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;

3.1.10. оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до объявления конкурса;

3.1.11. справка из налогового органа о размере задолженности участника по обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний календарный год, полученная не позднее, чем за три месяца до даты подачи заявки;

3.1.12. копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией (при проведении работ, указанных в перечне, утвержденном приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624).

3.2. Указанные документы являются обязательными для представления. Отсутствие в составе конкурсной заявки какого-либо документа или представление документов по формам, отличным от тех, что включены в настоящую конкурсную документацию, могут являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

3.3. Представление документов, предусмотренных пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации в составе заявки не требуется, если данные документы были представлены ранее при участии претендента в других аналогичных конкурсах в данном муниципальном образовании (при условии, что организатором указанных конкурсов являлась местная (муниципальная) администрация) и срок их действия не истек, а содержащаяся в них информация не утратила свой актуальности. Информация с указанием реквизитов конкурса, на котором были представлены данные документы, должна быть отражена в заявке на участие в конкурсе.

3.4. Конкурсная заявка должна быть представлена организатору конкурса в конверте. На внешнем конверте указывается предмет конкурса. Во внешний конверт вкладываются два внутренних конверта - один с оригиналом конкурсной заявки, а второй с ее копией. На каждом внутреннем конверте проставляется маркировка, соответственно, «Оригинал» или «Копия», и указывается наименование, организационно-правовая форма участника, его почтовый адрес и телефон. Копия заявки должна содержать копии всех документов оригинала. Заверение копий заявки и входящих в ее состав документов не требуется.

3.5. Конкурсная заявка доставляется участником с помощью почты, курьером или лично, по адресу, указанному в пункте 1.5. Конкурсные заявки, поступившие с опозданием, независимо от причины опоздания, к рассмотрению не принимаются и возвращаются участнику в нераспечатанном виде. Организатор конкурса регистрирует конкурсную заявку или изменение в конкурсную заявку в книге регистрации заявок немедленно после ее приема уполномоченным лицом. Зарегистрированной конкурсной заявке присваивается порядковый номер, соответствующий номеру очередности ее доставки участником.

3.6. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов отозвать поданную конкурсную заявку. Уведомление об отзыве заявки подается участником в письменном виде по адресу, в который доставлена конкурсная заявка. Уведомление об отзыве заявки должно быть подписано лицом, подписавшим ее, и скреплено печатью организации-участника. Отозванная конкурсная заявка возвращается организатором конкурса участнику в нераспечатанном виде.

3.7. Участник имеет право в любое время до даты и часа вскрытия конвертов вносить изменения в поданную конкурсную заявку. Изменение вносится и регистрируется в соответствии с процедурой подачи заявки и должно быть оформлено участником как самостоятельный документ, подписанный лицом, подписавшим конкурсную заявку, и скрепленный печатью организации-участника. Документ, представляющий собой изменение, запечатывается в конверт, который оформляется также как внешний конверт с конкурсной заявкой, и на котором делается надпись «Изменение». Изменение имеет приоритет над конкурсной заявкой.