Документация открытого конкурса в электронной форме

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по определению исполнителя на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории в целях строительства магистральной инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) для ЖК "Новинки Smart City", расположенной в Богородском районе и в г.Нижнем Новгороде Нижегородской области

 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

Код КТРУ: 71.11.30.000-00000001 Услуги по территориальному планированию и планировке территории

Идентификационный код закупки: 192526015900052620100101070017111244

 

 

Г. Нижний Новгород

Г.

Раздел I

Раздел II

утвержден решением заказчика

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

________________ /М.В. Ракова

 

 

II. наименование и описание объекта закупки и условия контракта. ПРОЕКТ контрактА.

1. Наименование объекта закупки: Подготовка проекта планировки и межевания территории в целях строительства магистральной инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) для ЖК «Новинки Smart City», расположенной в Богородском районе и в г.Нижнем Новгороде Нижегородской области.

2. Описание объекта закупки: в соответствии с Градостроительным заданием по подготовке проекта планировки и межевания территории в целях строительства магистральной инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) для ЖК «Новинки Smart City», расположенной в Богородском районе и в г.Нижнем Новгороде Нижегородской области. (Приложение № 1).

Градостроительное задание, является неотъемлемой частью настоящей документации и размещено в виде отдельного файла на сайте www.zakupki.gov.ru.

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: исполнитель гарантирует качество результатов выполненных им работ в полном объеме в течение всего периода выполнения работ

4. Объем работ: в соответствии с градостроительным заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации и размещенным в виде отдельного файла на сайте www.zakupki.gov.ru

5. Место выполнения работ: 603115 г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.63, департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, ком. 218.

6. Срок выполнения работ: до 1 ноября 2019 года.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 885 239руб. 40 коп.

8. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта определена посредством иного (сметного) метода. Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен Заказчиком в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 30.06.2014 № 434 «О методических рекомендациях по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения нужд Нижегородской области», и является неотъемлемой частью настоящей документации, размещен на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в виде отдельного файла.

9. Порядок формирования цены контракта: Цена контракта включает в себя расходы на выполнение работ в соответствии с Градостроительным заданием по подготовке проекта планировки и межевания территории в целях строительства магистральной инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) для ЖК «Новинки Smart City», расположенной в Богородском районе и в г.Нижнем Новгороде Нижегородской области (Приложение № 1), в том числе расходы на сбор исходных данных, выполнение документации по планировке территории, проведение согласований документации по планировке территории, приобретение материалов, оборудования, необходимых для выполнения работ, командировочные и иные накладные расходы, а также расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, в том числе НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов и иных платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

9.1. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями): российский рубль.

10. Источник финансирования: Областной бюджет Нижегородской области на 2019 год. 

11. Порядок оплаты: оплата за выполненную работу осуществляется в безналичном порядке в течение 10 (десяти) рабочих дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя со счета Заказчика со дня подписания акта приема выполненных работ. Авансирование не предусмотрено.

11.1. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не предусмотрено.

12. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, образцу или макету товара (выбрать, подчеркнуть), на поставку которого осуществляется закупка: не предусмотрено.

13. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

Возможность предусмотрена в соответствии с подпунктами а), б) пункта 1) части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

14. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

15. Проект государственного контракта:

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № ______

ИКЗ 192526015900052620100101070017111244

г. Нижний Новгород                                                                                              «____» ________________ 2019 г.

 

Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице директора департамента Раковой Марины Владимировны, действующего на основании Положения о департаменте градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области, утвержденного постановлением Правительства Нижегородской области от 25.07.2007 № 248, с одной стороны и (полное наименование победителя открытого конкурса, для юридических лиц указываются полное наименование, организационно-правовая форма; для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, ОГРНИП), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице [фамилия, имя, отчество ответственного лица], действующего на основании [документ, определяющий полномочия], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», по итогам открытого конкурса в электронной форме (Протокол № __________________от «» ____________года) заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с Контрактом Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по подготовке проекта планировки и межевания территории в целях строительства магистральной инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) для ЖК «Новинки Smart City», расположенной в Богородском районе и в г.Нижнем Новгороде Нижегородской области (далее – документация по планировке территории). Работы по разработке документации по планировке территории (далее – работы) включают в себя: сбор исходных данных, выполнение документации по планировке территории в объеме, указанном в Градостроительном задании (Приложение № 1 к Контракту), согласование документации по планировке территории.

1.2 Заказчик обязуется принять и оплатить работы согласно Контракту.

1.3 При выполнении работ по инженерным изысканиям у исполнителя (соисполнителя) должно быть наличие членства в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042) в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

6.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _______ руб. ____ копеек, (заполняется в рублях выбирается в зависимости от цены Контракта (этапа) согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042), определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

6.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

6.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей, определяемой в следующем порядке:

 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

6.2.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации* от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

* здесь и далее по тексту значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату (основание: Указание Центрального банка Российской Федерации от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»).

6.2.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнители вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.2.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.2.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

6.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

6.5. Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом суммы неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком по Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.6. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны после обязательного претензионного порядка досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области. Срок рассмотрения претензии - 30 календарных дней с момента получения.

6.7. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями Контракта, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения Контракта, путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по определению исполнителя на выполнение работ по подготовке проекта планировки и межевания территории в целях строительства магистральной инженерной инфраструктуры (сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения) для ЖК "Новинки Smart City", расположенной в Богородском районе и в г.Нижнем Новгороде Нижегородской области

 

Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

Код КТРУ: 71.11.30.000-00000001 Услуги по территориальному планированию и планировке территории

Идентификационный код закупки: 192526015900052620100101070017111244

 

 

Г. Нижний Новгород

Г.

Раздел I