Порядок приемки выполненных работ

6.1. После завершения выполнения Работ и/или отдельных этапов Работ, Подрядчик в 5-дневный срок письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

6.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 6.1. Договора, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Договором, акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

6.3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п.6.2. Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в Договоре и ведомости объемов работ (Приложение № 1 к договору) и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. Для проверки соответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям Договора и приложений к нему, расходы, понесенные Заказчиком в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки возлагаются на Подрядчика.

6.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акт приема-передачи выполненных Работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п.6.3 Договора.

6.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и предъявленные Подрядчиком Заказчику счет-фактура, счет на оплату цены Договора, являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6.8. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ, предусмотренных Договором, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акта приема-передачи выполненных Работ и передачи ему предусмотренных Договором документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

6.9. Подрядчик несет ответственность за скрытые недостатки в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ. Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной приемке и выявлены лишь в процессе эксплуатации объекта.

 

Ответственность Сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора, а во всем, что не предусмотрено Договором, руководствуются действующим законодательством на территории Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных обязательства, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование (претензия) об уплате пени.

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, которая уменьшена на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где Ц - цена Договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Договору;

С - размер ставки.

7.2.2. Размер ставки определяется по формуле:

,

где - определяемый с учетом коэффициента К размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени;

ДП - количество дней просрочки.

7.2.3. Коэффициент К определяется по формуле:

,

где ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.2.4. В случае нарушения срока представления информации Подрядчиком согласно п. 3.2.34 настоящего Договора с Подрядчика взыскивается пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

7.2.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, в том числе гарантийных обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ______ руб. Размер штрафа определяется в порядке установленном в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063:

а) 10% при цене договора не более 3 млн руб.;

б) 5% при цене договора 3 - 50 млн руб.;

в) 1% при цене договора 50 - 100 млн руб.;

г) 0,5% при цене договора более 100 млн руб.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. Неустойка (пеня) рассчитывается до фактического исполнения обязательств по настоящему Договору.

Неустойка и штраф исчисляются, исходя из стоимости обязательства без учета НДС, и уплачиваются виновной стороной на основании письменного требования (претензии) об уплате неустоек (штрафов, пеней). Требование (претензия) об уплате неустоек (штрафов, пеней) высылается в адрес виновной стороны средствами факсимильной связи или электронной почты по адресу стороны, указанному в настоящем Договоре с последующим направлением оригинала по почте.

7.4. Днем исполнения обязательств по сроку выполнения работ, указанного в п. 5.2. Договора, считается день подписания Заказчиком комиссионного Акта сдачи-приемки выполненных ремонтно-строительных работ на основании выставленного счета, подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

7.5. Подрядчик несет ответственность за недостаток выполненных работ, который повлек за собой неблагоприятные последствия для жизни и здоровья третьих лиц. Расходы, связанные с проведением соответствующих экспертиз возмещаются Подрядчиком в полном объеме, если будет доказано, что недостаток выполненных работ не по вине Заказчика.

7.6. Подрядчик несет ответственность также перед третьими лицами, которые предъявили претензии Заказчику в связи с возникновением неблагоприятных последствий для жизни и здоровья из-за недостатка выполненных работ.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, согласно настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени) путем направления требования (претензии) об уплате пени.

7.7.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ______ руб. Размер штрафа определяется в порядке, установленном в Постановлении Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063:

а) 2,5% при цене договора не более 3 млн руб.;

б) 2% при цене договора 3 - 50 млн руб.;

в) 1,5% при цене договора 50 - 100 млн руб.;

г) 0,5% при цене договора более 100 млн руб.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, войны и военных действий, публикации нормативных актов запрещающего характера, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. При этом срок выполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их последствия. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.9. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Договору, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней известить письменно другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение о возникших обстоятельствах, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

7.10. В случае не урегулирования вопроса Сторонами, спор передается на рассмотрение Арбитражному суду Мурманской области.

7.11. Истечение срока действия Договора не исключает права Заказчика на предъявление и взыскание неустойки с Подрядчика и не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

7.12. Истечение срока действия Договора также не освобождает Стороны Договора от ответственности за неисполнение настоящего Договора.

7.13. Неустойка оплачивается Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения от Заказчика требования (претензии) об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка неисполнения обязательств или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки или штрафа.

7.16. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Подрядчик.

7.17. В случаях и в порядке, которые определены Правительством Российской Федерации, Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней).