Обеспечение исполнения контракта.

6.1.Обеспечение исполнения настоящего контракта представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, на сумму 1 561 046 (один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча сорок шесть) рублей 31 копейка, (эквивалентную 5% от начальной (максимальной) цены контракта).

(заполняется Муниципальным заказчиком в период подготовки проекта контракта с учетом применения статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 90 (девяносто) дней.

6.2. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию) Подрядчик, в течение 10 календарных дней с даты получения письменного требования от Заказчика, либо с момента, когда ему стало известно о том, что представленное им обеспечение исполнения Контракта стало ненадлежащим, обязуется предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке и в Контракте.

6.3. В ходе исполнения настоящего Контракта, Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом взамен ранее представленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, включая неоплату в установленный в претензии срок неустоек, штрафов за просрочку, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Заказчик удовлетворяет свои требования за счёт обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту (банковской гарантии, удержания внесенных денежных средств) в размере не превышающим размер обеспечения исполнения обязательств, установленный в п. 6.1. настоящего Контракта.

6.5. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются на счет Подрядчика в течение тридцати банковских дней с даты надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных) по Контракту.

6.6. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта путем предоставления банковской гарантии, Заказчик обязуется возвратить банковскую гарантию в течении 10 рабочих дней с даты надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных) по Контракту.

 

Гарантии качества и сроки

7.1. Подрядчик гарантирует:

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока;

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока - 3 (три) года с момента подписания сторонами акт приемки выполненных работ.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик, совместно с Подрядчиком составляет акт, где кроме перечня дефектов определяются даты устранения дефектов и недостатков.

 

Сдача и приемка работ

8.1. Приемка выполненных работ по настоящему Контракту производится с участием представителей обеих сторон по факту выполнения строительных работ.

8.2. Подрядчик передаёт уполномоченному представителю Заказчика заблаговременно не менее чем за 3 рабочих дня до истечения срока выполнения работ исполнительную документацию на предъявляемый к оплате объём работ и 5 (пять) экземпляров актов выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Актов приемки законченного капитальным ремонтом объекта на бумажном носителе.

8.3. Заказчик в дату окончания работ, работы на объекте и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, проверяет соответствие работ представленной исполнительной документации, корректность оформленных документов. Акты выполненных работ формы КС-2 и Акты приемки законченного капитальным ремонтом объекта от имени Заказчика подписываются руководителем или представителем Заказчика, уполномоченным на то соответствующим приказом Заказчика, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с указанием сроков выполнения работ соответствующих срокам установленным в разделе 12 Контракта подписываются руководителем Заказчика.

8.4. В случае обнаружения при приемке на объекте несоответствия выполненных работ Заказчик с Подрядчиком оформляют акт о недостатках, дефектах и возвращает Подрядчику (вручает под роспись) представленную документацию с письменным обоснованием причин отказа от подписания в представленной редакции, форме, количестве экземпляров с установлением срока на устранение замечаний.

8.5. После устранения замечаний в установленный Заказчиком срок, Подрядчик на следующий рабочий день после истечения установленного Заказчиком срока на устранение несоответствий представляет откорректированную документацию Заказчику для подписания.

8.6. В случае не устранения либо ненадлежащего устранения замечаний, изложенных Заказчиком в установленный им срок, а также в случае нарушения срока выполнения установленного разделом 12 Контракта, Подрядчик после фактического исполнения требований заказчика (работ) корректирует также дату окончания работ на дату фактического их завершения и предоставления Заказчику исполнительной документации и актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 надлежащим образом оформленных в установленной форме и количестве экземпляров.

8.7. В случае наличия вины Заказчика и/или третьих лиц, в просрочке исполнения обязательства, действия обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик вправе уменьшить просрочку при начислении штрафных санкций на соответствующий период, только в случае наличия документов, подтверждающих срок действия обстоятельств, выходящих за пределы ответственности Подрядчика, которые в обязательном порядке (заверенные копии или оригиналы) прилагаются к Справке о стоимости выполненных работ.

8.8. При неявке представителя Подрядчика на объект для приёмки Заказчиком в дату окончания работ, установленную в разделе 3 Контракта или его отказе от подписания акта о недостатках, выявленных на объекте, Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику для устранения замечаний одновременно с возвратом документов, указанных в 8.2. настоящего Контракта.

8.9. Заказчик вправе не рассматривать акты формы КС-2 и КС-11 в случае не предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной в полном объёме исполнительной документации и иных документов, необходимых для надлежащей приёмки и принятия к оплате выполненных работ, в том числе об устранении недостатков/дефектов/недоделок.

8.10. Работы считаются надлежащим образом выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком после подписания сторонами акта формы КС-2, справки формы КС-3 и Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта (Приложение №3. Форма).

 

Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения Контракта и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна подтвердить их справкой компетентного учреждения или органа государственной (муниципальной) власти.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (Пяти) дней после начала таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы по соглашению Сторон срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

Особые условия

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров сторон. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.

10.2. До предъявления иска, вытекающего из контракта, сторона, считающая, что её права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

10.2.1. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 календарных дней с момента получения претензии.

10.2.2. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.