Цена Договора и порядок оплаты 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цена Договора и порядок оплаты



Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Субподрядчик обязуется в установленный срок
по заданию Подрядчика выполнить работы по мобилизационной подготовке, связанные с созданием системы защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по техническим каналам и от технических разведок
в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга в части проведения специальных проверок и специальных исследований вспомогательных технических средств и систем иностранного производства (далее – работы) и сдать их результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Требования и перечень работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Если иное не будет предусмотрено настоящим Договором, работы выполняются иждивением Субподрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.4. Настоящий Договор заключен в рамках исполнения Подрядчиком своих обязательств по Государственному Контракту от 22.12.2015 № 1/16 между Подрядчиком и Комитетом по информатизации и связи.

Срок выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ: 01 июля 2016 года.

Срок окончания выполнения работ: 30 сентября 2016 года.

Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет 466 670,40 руб. (Четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят рублей 40 копеек), в том числе НДС 18 % 71 187,01 руб. (Семьдесят одна тысяча сто восемьдесят семь рублей 01 копейка).

3.2. Оплата за выполненные работы производится Подрядчиком в безналичной форме на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ
(далее – акт сдачи-приемки)в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

3.3. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику счет, счет-фактуру в срок
не позднее даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки. Подрядчик имеет право приостановить оплату принятых работ до предоставления Субподрядчиком указанных документов.

Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Передавать Субподрядчику по его запросу по акту необходимую для выполнения работ документацию, если данное условие предусмотрено Техническим заданием.

4.1.2. По окончании выполнения Субподрядчиком работ организовать
и осуществить приемку их результата.

4.1.3. Обеспечить допуск представителей Субподрядчика по месту выполнения работ, если это необходимо по характеру работ.

4.1.4. Оплатить выполненные Субподрядчиком работы на условиях Договора.

4.2. Субподрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Подрядчика техническую документацию, необходимую
для выполнения работ по Договору, если данное условие предусмотрено Техническим заданием.

4.2.2. Своевременно выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Подрядчику их результаты в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки.

4.2.3. По требованию Подрядчика, согласно Рекламационному акту, составляемому в порядке, установленном пунктом 5.5 настоящего Договора, произвести необходимые исправления в работах без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за рамки Технического задания.

4.2.4. Предоставить Подрядчику отчетные документы, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем окончания работ.

4.2.5. Немедленно (в течение 1 (одного) рабочего дня) письменно информировать Подрядчика об обнаружении не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ в срок, грозят годности или прочности результатов выполняемых работ.

В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней с даты приостановления работ принять решение об изменении условий настоящего Договора или его расторжении с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2.6. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.7. Проводить работы с соблюдением норм и правил техники безопасности.

4.2.8. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе выполнения работ информацию третьим лицам.

4.2.9. Письменно уведомить Подрядчика о начале работ и готовности
к сдаче-приемке выполненных в соответствии с Техническим заданием работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента начала (окончания) выполнения работ.

4.2.10. Письменно в порядке, предусмотренном п. 4.2.9, уведомлять Подрядчика
в случае привлечения к выполнению работ третьих лиц. К третьим лицам предъявляются требования, аналогичные требованиям, предъявляемым к Субподрядчику. Субподрядчик несет полную ответственность за действия или бездействие третьих лиц, привлекаемых к исполнению обязательств по настоящему Договору.

4.2.11. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заключения Договора, предоставить Подрядчику:

ФИО представителей Субподрядчиков, уполномоченных на совершение действий, связанных с исполнением Договора, с приложением надлежащим образом оформленных доверенностей, адресов электронной почты и телефонов указанных лиц;

необходимые документы на сотрудников для обеспечения их допуска к местам выполнения работ.

4.2.12. Строго соблюдать установленные правила пропускного режима и правила внутреннего распорядка, установленные на месте выполнения работ.

4.2.13. Выполнять иные обязательства, в том числе качественные, количественные и иные требования к выполняемым работам, установленные Техническим заданием.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Проверять ход и качество выполняемых работ по настоящему Договору,
в том числе по договорам Субподрядчика с третьими лицами, без вмешательства в деятельность Субподрядчика.

4.3.2. Требовать надлежащего исполнения обязательств по Договору.

4.3.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Субподрядчиком результатов работ, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора.

4.3.4. Отказаться принимать результаты работ, которые выполнены с нарушением требований Договора, а также в случае обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Субподрядчиком или Подрядчиком.

4.3.5. Расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.

4.4. Субподрядчик вправе:

4.4.1. Досрочно выполнить работы по согласованию с Подрядчиком.

4.4.2. Требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного исполнения своих обязательств.

Гарантия качества

6.1. Субподрядчик гарантирует качество работ, соблюдение при выполнении работ требований Договора, в том числе Технического задания, нормативных правовых актов и руководящих документов, а также устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийной эксплуатации, за свой счёт в сроки, указанные Подрядчиком.

6.2. Гарантийный срок на результаты работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

6.3. Субподрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, обнаруженные в пределах гарантийного срока, установленного в п. 6.2 настоящего Договора, с момента подписания акта сдачи-приемки, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

6.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных
по Договору работ или материалов не соответствует требованиям Технического задания, отраслевых норм и правил, работы выполнены Субподрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Субподрядчик обязан безвозмездно устранить указанные недостатки в сроки, указанные Подрядчиком.

6.5. Действие гарантийного срока продлевается эквивалентно времени, прошедшему со дня письменного уведомления Субподрядчика об обнаружении недостатков до письменного уведомления Подрядчика об их устранении.

6.6. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Субподрядчик.

6.7. Иные гарантии качества результатов работ могут быть предусмотрены
в Техническом задании.

Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в следующих случаях и объемах:

7.1.1. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по оплате настоящего Договора Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в виде пени от неуплаченной в срок суммы. Размер пени определяется опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц в месте нахождения Субподрядчика.

7.1.2. При ненадлежащем исполнении полностью (частично) Субподрядчиком обязательств по Договору, в том числе выразившимся в ненадлежащем качестве работ, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в виде штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от цены Договора, при этом исправление некачественно выполненных работ производится Субподрядчиком за свой счет в сроки, указанные в Рекламационном акте.

7.1.3. За каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик вправе начислить неустойку в виде пени в размере 0,1 % (ноль целых одной десятой процента) от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Субподрядчиком.

7.1.4. За предоставление недостоверных заверений об обстоятельствах, имеющих значение для исполнения или прекращения Договора (в том числе относящихся к предмету Договора, полномочиям на его заключение, наличию необходимых лицензий и разрешений) Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в виде штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от цены Договора.

7.1.5. За задержку устранения недостатков, обнаруженных в процессе выполнения или приемки выполненных работ, в том числе в процессе контроля за ходом исполнения Договора и приемки результатов выполненных работ, и определенных Рекламационным актом, а в случае неявки Субподрядчика – односторонним актом, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика неустойку в виде пени в размере, определенном в пункте 7.1.3 Договора, за каждый день просрочки до их устранения.

7.2. При задержке предоставления Субподрядчиком акта сдачи-приемки, невыполнении согласованного объема работ или представлении недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Подрядчик вправе приостановить оплату выполненных Субподрядчиком работ до устранения им допущенных нарушений.

7.3. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение
в отдельности.

7.4. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Субподрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.

7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, оплата по Договору Подрядчиком осуществляется путем выплаты Субподрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки в виде пени или штрафа.

7.6. Субподрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

 

Разрешение споров

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Договора, является для Сторон обязательным.

8.2. В случае возникновения споров, вытекающих из Договора, Сторона, считающая, что ее права нарушены, обязана направить другой Стороне письменную претензию.

8.3. Претензия должна содержать требования Стороны и их обоснование
с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий Договора и Технического задания.

8.4. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения.

8.5. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договора
или в связи с ним, неурегулированные в досудебном порядке, подлежат рассмотрению
в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до 31.12.2016. Окончание срока действия Договора не освобождает Субподрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в том числе гарантийных обязательств.

Прочие условия

11.1. Исключительное право на объекты интеллектуальной собственности (программы для ЭВМ и базы данных), созданные (модернизированные) в целях исполнения Договора, принадлежит Санкт-Петербургу в лице Комитета по информатизации и связи.

Субподрядчик обязан обеспечить соблюдение прав авторов программ для ЭВМ
и баз данных.

11.2. Субподрядчик не вправе использовать созданную программу для ЭВМ
или базу данных для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия исключительного права.

11.3. Субподрядчик гарантирует, что результаты работ по настоящему Договору не нарушают исключительных прав третьих лиц.

11.4. Стороны соглашаются, что проценты в соответствии со статьей 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не уплачиваются.

11.5. Субподрядчик обязан в полном объеме обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета настоящего Договора, хода его исполнения
и полученных результатов (далее – Конфиденциальные сведения). Субподрядчик информирует третьих лиц, привлекаемых к исполнению обязательств по настоящему Договору, о конфиденциальности указанных требований. Конфиденциальные сведения могут стать известными третьим лицам только с согласия Подрядчика либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями.

11.7. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.8. Сторона, которая не исполняет свои обязательства по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее
3 (трех) календарных дней известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

11.9. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении
1 (одного) месяца настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по требованию любой из Сторон.

11.10. В случае ликвидации Субподрядчика или проведения в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом), последний обязан письменно уведомить Подрядчика о проведении ликвидации или проведении в отношении его процедуры признания несостоятельным (банкротом) не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о начале проведения ликвидации или введения процедуры банкротства соответственно.

11.11. В случае приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика о приостановлении своей деятельности не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о приостановлении деятельности Субподрядчика.

11.12. В случае аннулирования или истечения срока действия лицензии,
либо наложения государственными органами в установленном порядке других ограничений, лишающих Субподрядчика возможности выполнения работ, Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика о таких обстоятельствах не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня возникновения данного обстоятельства.

11.13. В случае начала реорганизации Субподрядчика, он обязан письменно уведомить Подрядчика о начале своей реорганизации не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о реорганизации Субподрядчика.

11.14. В случае изменения наименования, смены руководителя, изменения юридического адреса и адреса места нахождения (почтового адреса), иных реквизитов, контактных номеров телефонов (факсов), Субподрядчик обязан письменно уведомить Подрядчика о таких изменениях не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня изменения.

11.15. Перемена Субподрядчика не допускается за исключением случаев, если новый субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.16. Письма, заявления, уведомления, извещения, требования, претензии
или иные юридически значимые сообщения, связанные с исполнением Договора, направляются только одним из следующих способов:

с нарочным (курьерской доставкой). Факт получения документа должен подтверждаться распиской стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, Ф.И.О., должность и подпись лица, получившего данный документ;

заказным письмом с уведомлением о вручении;

ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Уведомления, предусмотренные пунктами 4.2.4-4.2.5, 4.2.9-4.2.11 и 11.10-11.13 Договора, направляются вышеуказанными способами с одновременным направлением
их по электронной почте или факсу.

11.17. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.18. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

11.19. К настоящему Договору прилагаются:

11.19.1. Техническое задание (Приложение № 1);

11.19.2. Расчет цены Договора (Приложение № 2);

11.19.2. Форма Рекламационного акта (Приложение № 3);

11.19.3. Декларация о соответствии субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение № 4).

Реквизиты и подписи Сторон

Подрядчик: СПб ГУП «СПб ИАЦ» 191040, Санкт-Петербург, Транспортный переулок, д. 6, лит. А, помещения 7Н, 8Н ИНН 7815000870 КПП 784201001 ОГРН 1037843042907 р/с 40602810628000000055 Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург к/с 30101810200000000704 БИК 044030704 Субподрядчик: ООО «Лаборатория ВС» 196084, Санкт-Петербург, Цветочная ул., д.18, лит. Б, офис 303 ОГРН 1117847398998 ИНН 7810840970 КПП 781001001 р/с 40702810939000007870 Филиал ОПЕРУ-5 Банка ВТБ (ПАО) в г. Санкт-Петербурге к/с 30101810200000000704 БИК 044030704  
ОКТМО 40912000 ОКПО 05313399   Директор   ____________________Е.В.Герус М.П. ОКТМО 40373000 ОКПО 30601145 Генеральный директор   ____________________ Л.И. Викарук М.П.

 


 

Приложение № 1

к Договору подряда

от «___»______2016 года

№ ____________

Техническое задание

Наименование работ

Выполнение работ по мобилизационной подготовке, связанных с созданием системы защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по техническим каналам и от технических разведок в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга в части проведения специальных проверок и специальных исследований вспомогательных технических средств и систем иностранного производства.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ

2.1. Гарантийный срок на выполненные работы: 12 месяцев.

2.2. Объем предоставления гарантии качества работ: в полном объеме на все работы, представленные в Приложении № 2 к Договору.

Требования к объему работ

3.1. Состав и объем работ: согласно Приложению № 2 к Договору.

Требования к техническим характеристикам работ

4.1. Выполнение работ по мобилизационной подготовке, связанных с созданием системы защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по техническим каналам и от технических разведок в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга включает:

проведение специальных проверок и специальных исследований вспомогательных технических средств и систем иностранного производства.

5.2. На 35 (ОВТ- 11, ВП – 24) [2] объектах информатизации (далее – ОИ) проводятся работы по подготовке к проведению работ по контролю эффективности применяемых средств и систем защиты информации на ранее аттестованных объектах информации, в части проведения спецпроверки и специсследований [3] технических средств - выявление электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации (закладок), установленных в технических средствах. Перечень мероприятий приведен в Т[4] аблице 1.

Таблица 1

№ п/п Наименование работ и технические требования
  Контроль эффективности применяемых средств и систем защиты информации на ранее аттестованных объектах информации
  Проведение специальных исследований основных и вспомогательных технических средств, и систем иностранного производства. Проводятся в соответствии с требованиями СТР-97.
[5] 2 Оформление заключений (предписаний на эксплуатацию) по результатам специальных проверок и специальных исследований. Заключения направляются в адрес ИОГВ исполнителем работ, по составлению присваивается гриф «Секретно».

 

6. Требования к качеству и безопасности работ

6.1. Общие требования к проведению работ.

Субподрядчик обязан соблюдать нормы следующих нормативных правовых актов
и руководящих документов в отношении работ и материалов, комплектующих
и оборудования, используемых при выполнении работ:

Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485–1 «О государственной тайне»;

Постановления Совета Министров — Правительства РФ от 15.09.1993 № 912-51
«Об утверждении Положения о государственной системе защиты информации
в Российской Федерации от иностранных технических разведок и от ее утечки
по техническим каналам»;

Специальных требований и рекомендаций по защите информации, составляющей государственную тайну от утечки по техническим каналам, утвержденные решением Государственной технической комиссии при Президенте Российской Федерации
23.05.1997 (с);

ГОСТ РО 0043-003-2012. Аттестация объектов информатизации. Общие положения;

ГОСТ Р 50752–2006. Информационная технология. Защита информации от утечки
за счет побочных электромагнитных излучений при ее обработке средствами вычислительной техники. Методы испытаний;

ГОСТ Р 51275–2006. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воздействующие на информацию. Общие положения;

ГОСТ Р 51624–2000. Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Основные требования;

Положения по аттестации объекта информатизации по требованиям безопасности информации, утвержденное Председателем Гостехкомиссии России 25.11.1994;

Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительств Российской Федерации от 05.01.2004 № 3–1.

Кроме того, по работам, являющимся предметом Договора, следует руководствоваться и иными нормативно-правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации и регулирующие данные работы.

Работы проводятся в строгом соответствии с действующими руководящими
и нормативными документами ФСБ России и ФСТЭК России.

6.2. Субподрядчик обязан иметь ГОСТ[6], руководящие и нормативно–методические документы, необходимые для проведения работ.

6.3. Субподрядчик обязан использовать исправные и поверенные приборы.

6.4. Субподрядчик обязан проводить работы с соблюдением норм и правил техники безопасности.

6.5. Субподрядчик обязан предоставить необходимые документы на работников для обеспечения их допуска к работам.

6.6. Субподрядчик должен гарантировать, что качество выполняемых работ соответствует требованиям стандартов и технических условий, установленных в Российской Федерации.

Требования к наличию лицензий

7.1. В соответствии с требованиями ст. 27 Закона Российской Федерации
«О государственной тайне», постановления Правительства Российской Федерации
от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании деятельности предприятий, учреждений
и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны», для выполнения работ требуется наличие действующих лицензий:

Лицензия на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная ФСБ России.

Лицензия на оказание услуг в области защиты государственной тайны, в части проведения работ по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в технических средствах, выданная ФСБ России.

Лицензия на осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации), выданная ФСТЭК России.

7.2. Если срок действия указанных выше лицензий (или любой из них) заканчивается в период исполнения Договора, то Субподрядчик обязан своевременно продлить соответствующую лицензию (или лицензии).

Расчет цены Договора

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем трудозатрат за объект, чел.ч Кол-во, объектов Общий объем трудозатрат, чел.ч Цена за ед. изм. с НДС (18%), руб. Стоимость с НДС (18%), руб.
              [7] 7=5*6
1. [8] Выполнение работ по мобилизационной подготовке, связанные с созданием системы защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по техническим каналам и от технических разведок в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга в части проведения специальных проверок и специальных исследований вспомогательных технических средств и систем иностранного производства чел.ч.       1111,12 466 670,40
  Итого с НДС (18%), руб.           466 670,40
  в т.ч. НДС (18%), руб.           71 187,01
Подрядчик: СПб ГУП «СПб ИАЦ» Субподрядчик: ООО «Лаборатория ВС»
Директор Генеральный директор
________________Е.В.Герус _________________ Л.И. Викарук
М.П. М.П.

Приложение № 3

к Договору подряда

от «___»______2016 года

№ ____________

Рекламационный акт

Санкт-Петербург «_____»___________201__ года

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны, и _____________________________________, именуемое в дальнейшем Субподрядчик, в лице _____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, подписали настоящий Рекламационный акт о нижеследующем.

1. Подрядчиком по Договору от____ №_______________ в ходе сдачи-приемки выполненных работ (в ходе выполнения работ) обнаружены следующие недостатки.

1. Описание обнаруженного недостатка_ _______________________________

__________________________________________________________________________

Дата обнаружения недостатка ____________________________________________

Срок устранения Субподрядчиком обнаруженного недостатка _________________

1.2. Описание обнаруженного недостатка ________________________________

Дата обнаружения недостатка____________________________________________

Срок устранения Субподрядчиком обнаруженного недостатка _________________

2. Рекламационный акт составлен в _________________ экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

3. Рекламационный акт составлен Комиссией в составе:

  Подрядчик: _____________________ М.П.   Субподрядчик: ____________________ М.П.

 

Форму утверждаем

Подрядчик СПб ГУП «СПб ИАЦ» Субподрядчик АО «Информационные технологии. Безопасность. Проекты»  
Директор Генеральный директор
  ________________Е.В.Герус   _________________ В.А.Еремеев
М.П. М.П.

 

Приложение № 4

к Договору подряда

от «___»______2016 года

№ __________________

 


 

 


 

 

В Распоряжении указана ЗАО «Лаборатория противодействия промышленному шпионажу», а в Технико-экономическом обосновании ООО «Лаборатория ВС»

 

Все сокращения и аббревиатуры необходимо вынести в таблицу на первой странице ТЗ.

 

Необходимо указать полное название и ввести, если необходимо, сокращения, которое также должно быть отображено в таблице сокращений и определений

 

С маленькой буквы

 

В таблице указаны не все этапы работ, которые прописаны в распоряжении.

 

В Распоряжении указано: выполнение работ в части создания системы ЗИ на объектах информатизации, проведение аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации, проведения контроля эффективности средств и системы ЗИ на ранее аттестованных объектах

 

Некорректная фраза

 

Странное обозначение

 

В Распоряжении написано: в части создания системы защиты информации на объектах информатизации, проведения аттестации по требования безопасности информации объектов информатизации, проведения контроля эффективности работы средств и системы защиты информации на ранее аттестованных объектах информации

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Субподрядчик обязуется в установленный срок
по заданию Подрядчика выполнить работы по мобилизационной подготовке, связанные с созданием системы защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, от утечки по техническим каналам и от технических разведок
в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга в части проведения специальных проверок и специальных исследований вспомогательных технических средств и систем иностранного производства (далее – работы) и сдать их результат Подрядчику, а Подрядчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Требования и перечень работ определены Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Если иное не будет предусмотрено настоящим Договором, работы выполняются иждивением Субподрядчика – из его материалов, его силами и средствами. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.4. Настоящий Договор заключен в рамках исполнения Подрядчиком своих обязательств по Государственному Контракту от 22.12.2015 № 1/16 между Подрядчиком и Комитетом по информатизации и связи.

Срок выполнения работ

2.1. Срок начала выполнения работ: 01 июля 2016 года.

Срок окончания выполнения работ: 30 сентября 2016 года.

Цена Договора и порядок оплаты

3.1. Цена Договора составляет 466 670,40 руб. (Четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят рублей 40 копеек), в том числе НДС 18 % 71 187,01 руб. (Семьдесят одна тысяча сто восемьдесят семь рублей 01 копейка).

3.2. Оплата за выполненные работы производится Подрядчиком в безналичной форме на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ
(далее – акт сдачи-приемки)в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки.

3.3. Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику счет, счет-фактуру в срок
не позднее даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки. Подрядчик имеет право приостановить оплату принятых работ до предоставления Субподрядчиком указанных документов.

Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Передавать Субподрядчику по его запросу по акту необходимую для выполнения работ документацию, если данное условие предусмотрено Техническим заданием.

4.1.2. По окончании выполнения Субподрядчиком работ организовать
и осуществить приемку их результата.

4.1.3. Обеспечить допуск представителей Субподрядчика по месту выполнения работ, если это необходимо по характеру работ.

4.1.4. Оплатить выполненные Субподрядчиком работы на условиях Договора.

4.2. Субподрядчик обязан:

4.2.1. Принять от Подрядчика техническую документацию, необходимую
для выполнения работ по Договору, если данное условие предусмотрено Техническим заданием.

4.2.2. Своевременно выполнить работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Подрядчику их результаты в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки.

4.2.3. По требованию Подрядчика, согласно Рекламационному акту, составляемому в порядке, установленном пунктом 5.5 настоящего Договора, произвести необходимые исправления в работах без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за рамки Технического задания.

4.2.4. Предоставить Подрядчику отчетные документы, предусмотренные настоящим Договором и Техническим заданием, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем окончания работ.

4.2.5. Немедленно (в течение 1 (одного) рабочего дня) письменно информировать Подрядчика об обнаружении не зависящих от Субподрядчика обстоятельств, которые создают невозможность выполнения работ в срок, грозят годности или прочности результатов выполняемых работ.

В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней с даты приостановления работ принять решение об изменении условий настоящего Договора или его расторжении с оформлением дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2.6. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения работ по настоящему Договору.

4.2.7. Проводить работы с соблюдением норм и правил техники безопасности.

4.2.8. Соблюдать конфиденциальность и не разглашать полученную в ходе выполнения работ информацию третьим лицам.

4.2.9. Письменно уведомить Подрядчика о начале работ и готовности
к сдаче-приемке выполненных в соответствии с Техническим заданием работ в течение 1 (одного) рабочего дня с момента начала (окончания) выполнения работ.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-20; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.3.195 (0.149 с.)