На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул. Северная, ул. 70 лет Октября, пер. Северный 1, пер. Северный 2, пер. Южный, пер. Бебеля Г. Задонск

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 9

На выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Северная, ул.70 лет Октября, пер.Северный 1, пер.Северный 2, пер.Южный, пер.Бебеля г.Задонск

(ИКЗ 213481600735048080100100010014211244)

 

г.Задонск                                                                                        «_____»____________2021г.

    От имени городского поселения город Задонск Задонского муниципального района Липецкой области РФ, в целях обеспечения муниципальных нужд города муниципальный заказчик – Администрация городского поселения города Задонска Задонского муниципального района Липецкой области РФ, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице главы администрации Калугина Владимира Николаевича, действующего на основании Устава,» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Генподряд», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Кузьменко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на основании результатов осуществления закупки №0146300007121000001 путем проведения аукциона в электронной форме, протокол подведения итогов от 27.01.2021г, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 ««Подрядчик» обязуется выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения ул.Северная, ул.70 лет Октября, пер.Северный 1, пер.Северный 2, пер.Южный, пер.Бебеля г.Задонск (далее работы) в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение № 1 к контракту), а «Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по муниципальному контракту выполняются «Подрядчиком» с 15.05.2021г. по 30.06.2021г. в соответствии с условиями контракта, техническим заданием (приложение № 1 к контракту).

3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим контрактом порядке.

3.3. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Для выполнения настоящего контракта«Заказчик» обязуется:

4.1.1. Выделить ответственных представителей для постоянной связи с «Подрядчиком» и решения всех возникающих при исполнении настоящего контракта оперативных вопросов.

4.1.2. Принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный «Заказчиком».

4.1.3. Оплатить фактически выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.4. Проверять ход выполнения Работ по настоящему контракту на соответствие проектно-сметной документации, техническому заданию и условиям настоящего контракта, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

4.1.5. Оказывать содействие Подрядчика в выполнении Работ по настоящему контракту.

4.1.6. Рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ, при получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок.

4.1.7. Своевременно принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.1.8. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. «Заказчик» вправе:

5.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком» обязательств по контракту.

4.2.2. Останавливать выполнение работ в случае нарушения «Подрядчиком» условий настоящего муниципального контракта, технологии выполнения работ, использования некачественных материалов и т.д.

4.2.3. Проводить совещания на объекте с представителями «Подрядчика» по вопросам связанным с выполнением хода работ и исполнением условий муниципального контракта.

4.2.4. Предъявлять требования по устранению недостатков, обнаруженных в ходе проверки выполненных работ.

4.2.5. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, заявить об этом Подрядчику в письменной форме в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких фактов, назначив срок их устранения.

4.2.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему контракту.

4.2.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.8.6 настоящего контракта либо отсутствовала возможность для оплаты по контракту в соответствии с п.8.6 настоящего контракта.

4.2.8. Привлекать лаборатории, организации, экспертов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки соответствия выполненных «Подрядчиком» работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

4.2.9. Отказать в оплате «Подрядчику» выполненных им работ, в случае несоблюдения раздела 4 настоящего контракта.

4.1. Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» обязуется:

4.1.1. Предоставить «Заказчику» сметный расчет на выполнение работ, соответствующий стоимости работ согласно протоколу электронного аукциона, который является неотъемлемой частью контракта.

4.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы согласно п.1.1., техническому заданию с надлежащим качеством, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и сдать работы «Заказчику» в установленном порядке.

4.1.3. Поставить на объект необходимые материалы, оборудование и иное, используемое для исполнения контракта имущество за счет собственных сил и средств.

4.1.4. Выполнить работы по настоящему контракту с использованием своих материалов. До начала выполнения работ обязательно согласовать с «Заказчиком» наименование и характеристики применяемых материалов с предоставлением сертификатов удостоверяющих их качество, технических паспортов. В случае, если «Заказчик» отклонил использование материалов из-за их несоответствия техническим паспортам, сертификатам или документам, удостоверяющим их качество, а также несоответствия требованиям сметной документации, «Подрядчик» обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

4.1.5. Предоставить «Заказчику», возможность в любое время проверять ход выполнения работ, качество применяемых материалов.

        В случае выявления отклонений от условий муниципального контракта, нарушения технологии и не обеспечения качества по требованию «Заказчика» остановить выполнение работ и принять меры к их устранению.

4.1.6. Организовать работы на объекте с условием обязательного выполнения мероприятий по охране окружающей среды: обеспечить в местах производства работ надлежащее санитарное состояние и ежедневную уборку, своевременный вывоз образующихся производственных отходов, исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.

4.1.7. Обеспечить выполнение в зоне проведения работ правил техники безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, в том числе установку временного освещения.

4.1.8. Обеспечить ограждение мест производства работ, предотвращение и причинение любого ущерба сооружениям, коммуникациям, примыкающим к объекту на котором выполняются работы, их сохранность и безопасность в течение всего периода производства работ за счет собственных средств.

4.1.9. Восстановление и ремонт объектов благоустройства, повреждённых в ходе выполнения работ, осуществляется силами и за счёт «Подрядчика».

4.1.10. Освободить Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным иксам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, в процессе выполнения работ Подрядчиком.

4.1.11. Порядок выполнения работ на объекте согласовать с государственными органами, содержащими и эксплуатирующими, другими заинтересованными организациями. Обеспечение общего порядка на участке производства работ является обязанностью «Подрядчика».

4.1.12. Обеспечить за свой счет содержание и сохранность материалов, стоянки строительной техники и другого имущества необходимого для ремонта с момента начала работ до подписания акта приемки.

4.1.13. Ежедневно вести общий журнал работ.

4.1.14. В период выполнения работ вести входной, операционный, лабораторный контроль качества материалов, используемых при производстве работ в соответствии с требованиями нормативных документов и о результатах отчитываться перед Заказчиком.

4.1.15. Участвовать в совещаниях на объекте по вопросам, связанным с выполнением хода работ и исполнением условий контракта.

4.1.16. Письменно, в трехдневный срок, уведомлять Заказчика об обстоятельствах, замедляющих ход работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работ или иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой работы.

4.1.17. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.

4.1.18. Безвозмездно устранять по требованию «Заказчика» недостатки и дефекты в работе.

4.1.19. В случае обнаружения необходимости в проведении дополнительных работ, неучтенных в технической документации, но связанных с работами, предусмотренными настоящим контрактом, информировать «Заказчика» и действовать по его указанию.

4.1.20. В 2-хдневный срок после завершения работ на объекте вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество и образовавшийся мусор.

4.1.21. По окончании работ подрядчик передает заказчику, не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ полный пакет исполнительной документации на выполненные работы согласно требованиям законодательства.

4.1.22. Подрядчик принимает на себя обязательства постановки на учет в налоговом органе по месту выполнения предусмотренных настоящим контрактом работ и обязательной уплате НДФЛ в территориальный бюджет.

4.1.23. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и контрактом.

4.2. «Подрядчик» имеет право:

4.2.1. На своевременную оплату со стороны «Заказчика» выполненных работ.

4.2.2. На получение у «Заказчика» дополнительной информации для своевременного и качественного выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

4.2.3. Привлекать к исполнению контракта соисполнителей, субподрядчиков.

КАЧЕСТВО РАБОТ

6.1. Требования к качеству.

6.1.1.Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам.

6.1.2.Работы, выполненные с отклонениями от требований нормативных документов, считаются дефектом и оплате не подлежат.

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

7.1. Гарантия качества распространяются на все выполненные Подрядчиком работы по настоящему Контракту.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы с даты подписания акта выполненных работ по настоящему Контракту составляет:

• 3 (три) года на щебеночное покрытие;

• 6 (шесть) лет на асфальтобетонное покрытие.

7.3. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается как двухсторонним актом «Заказчика» и «Подрядчика», так и односторонним актом «Заказчика».          

7.4. Для участия в составлении акта, согласования порядка и сроков устранения дефектов «Подрядчик» обязан направить своего представителя на следующий день после получения письменного извещения «Заказчика».

7.5. В случае отказа «Подрядчика» направить своего представителя или отказа от подписания указанного акта, «Заказчик» вправе самостоятельно составить акт с отметкой об отказе «Подрядчика» на совершение каких-либо действий. В этом случае указанный акт должен быть вручен «Подрядчику» под роспись или направлен заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.6. «Заказчик» по результатам ежедневного мониторинга эксплуатационных характеристик гарантийных участков вправе в одностороннем порядке составить акт о наличии дефектов, который вместе с официальной претензией вручается «Подрядчику» под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.7. «Подрядчик» устраняет дефекты сог л асно акту в установленные в нем сроки. В случае если «Подрядчик» не устранил дефекты в установленные сроки или отказался от их устранения, «Заказчик» имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц с отнесением всех расходов на «Подрядчика».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. Размер пени устанавливается в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.2.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 8.2.2.2. - 8.2.2.6. настоящего Контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

8.2.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

8.2.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

8.2.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.2.2.5. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

8.2.2.6. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Размер пени устанавливается в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063».

8.3.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения надлежащим образом обязательств по Контракту.

8.6. Сведения о недобросовестных Поставщиках направляются Заказчиком для включения в реестр недобросовестных поставщиков в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства (в том числе просрочки исполнения обязательства Подрядчиком), предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.8. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение данного контракта в случае возникновения форс-мажорных, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а так же других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих выполнению настоящего контракта.

При наступлении форс-мажора исполнение настоящего контракта может быть приостановлено на время действия и ликвидации его последствий.

9.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта (форс-мажор).

9.3. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также о прекращении ее действия, сторона, ссылающаяся на них, должна незамедлительно сообщить другой стороне. Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено справками в течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств, выданными компетентными государственными органами.

9.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали эти обязательства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего контракта, стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

10.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

  Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

  Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

  В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

10.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему контракту разрешаются в Арбитражном суде Липецкой области.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1 Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного Сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации. После заключения контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.

14.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
Администрация городского поселения города Задонска Задонского муниципального района Липецкой области РФ Адрес: 399200, Липецкая область, г.Задонск, ул.Крупской,39а ИНН 4816007350, КПП 480801001, Единый казначейский счет: 40102810945370000039 Казначейский счет: 03231643426241014600 БИК 014206212             ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ г. Липецк г.Липецк ОКТМО 42624101 ОКПО 79325416 ОГРН 1054800145465 Телефоны: 8(47471)2-28-30	Общество с ограниченной ответственностью «Генподряд» Юр.адрес: 399782, Липецкая область, г.Елец, ул.Черокманова, здание 8И, строение 2, офис 3 ИНН 4821048049, КПП 482101001 КПП 482101001 к/с 30101810800000000604 р/с 40702810235000002644 Отделение №8593 Сбербанка России г. Липецк ОКТМО 42715000 ОКПО 46216188 ОГРН 1164827053203 Телефоны: 8 (47467) 5-98-70 Эл. почта: ooo.genpodryad@yandex.ru
Глава администрации	Директор
____________________ /В. Н. Калугин/ М.П.	____________________/­­­­­­­­­С. Н. Кузьменко/ М.П.

Приложение №1

к муниципальному контракту № 9

от __________2021г.

Техническое задание

Обоснование