Порядок расторжения контракта. 11. 1. Расторжение контракта возможно в соответствии с действующим законодательством

11.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Муниципальный Контракт будет расторгнут в случае, если подрядчик не приступает к исполнению Контракта в течение 14 дней с даты его заключения.

11.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из сторон от исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 11.5., 11.6. настоящего Контракта.

11.4. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон контракт считается расторгнутым с даты подписания Сторонами соглашения о расторжении контракта либо с иного момента, указанного в соглашении о расторжении контракта.

11.5. В случае расторжения Контракта по решению суда, Контракт считается расторгнутым с момента вступления в законную силу решения суда о расторжении Контракта.

11.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке:

11.6.1. если Подрядчик не исполняет свои обязательства по контракту или исполняет их несвоевременно в случае просрочки срока выполнения работ более чем на 15 дней. При этом одностороннее расторжение не освобождает Подрядчика от уплаты штрафов и пеней, предусмотренных настоящим контрактом;

11.6.2. в случае нарушения сроков, установленных пунктом 4.1 настоящего контракта.

11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение трех рабочих дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым, через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.8. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

12.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков качества поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Поставщиком условий Контракта или причинной связи между действиями Поставщика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Поставщик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

12.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющие совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.

12.5. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12.6. Срок действия настоящего контракта устанавливается с момента его подписания и действует по «01» октября 2021 года.

12.7. Настоящий контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

12.8. Настоящий Контракт составлен в электронном виде и заключен на электронной торговой площадке.

12.9. Банковское сопровождение настоящего Контракта не осуществляется.

12.10. Перечень приложений к контракту:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальная смета;

Приложение № 3 – Порядок организации работы по оценке качества;

Приложение № 4 – Перечень исполнительной производственно-технической документации.

Приложение № 5 – Ведомость поставляемых товаров.