XII . Обеспечение исполнения контракта

12.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Подрядчиком с учетом положений статей 37, 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.2. При предоставлении в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии данная банковская гарантия должна содержать право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

12.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта возвращаются Заказчиком в течение 20 рабочих дней с даты подписания Акта приемки работ по ремонту (Приложение № 2 к Контракту), свидетельствующего об исполнении Подрядчиком условий Контракта.

12.5. В случае не исполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком его обязательств по Контракту и неуплаты им неустойки (пени, штрафа) в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения соответствующего требования Заказчика, Заказчик имеет право без обращения в судебные органы удержать сумму неустойки из денежных средств, внесенных на счет Заказчика в качестве обеспечения исполнения Контракта.

 

XIII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием стихийного бедствия, военных действий в зоне производства работ, изменения нормативных актов, регулирующих конкретные обязательства сторон и их ответственность за нарушение этих обязательств, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и их возникновение подтверждено официально уполномоченным государственным органом.

13.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляются двухсторонним соглашением.

13.3. Если стороны не смогут в течение 30 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается Арбитражным судом Рязанской области в порядке, установленном действующим законодательством.

XI V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Спорные вопросы, возникающие при исполнении Контракта, разрешаются в установленном законодательством порядке Арбитражным судом Рязанской области.

14.2. До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несет Подрядчик.

14.3. Во всем остальном, неурегулированном Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

 

Х V. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

       15.1. Срок действия Контракта - с момента заключения Контракта по 20 октября 2018 г.

Х V I. ПРИЛОЖЕНИЯ

 

16.1. Приложение № 1 – Перечень нормативно-технических документов.

16.2. Приложение № 2 – Форма Акта приемки работ по ремонту с приложениями.

16.3. Приложение № 3 – График выполнения работ (форма).

16.4. Приложение № 4 – Предписание № __ на устранение замечаний при исполнении Контракта (форма).

16.5. Приложение № 5 – Акт № __ проверки выполнения (невыполнения) предписания Заказчика (форма).

16.6. Приложение № 6 – Значения технических характеристик товаров (материалов), предлагаемые к использованию при выполнении подрядных работ.

16.7. Приложение № 7 - Ведомость технических характеристик материалов, применяемых при выполнении подрядных работ.

 

Х VII. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
	ЗАКАЗЧИК: Управление по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования – городской округ город Касимов 391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Академика В. Ф. Уткина, д.4                    тел./факс [phone] ИНН 6226003685 КПП 622601001 р/с 40204810500000000035 л/с 03593004080 Отделение Рязань г. Рязань БИК 046126001 ОГРН 1026200863523 ОКПО 41456924 ОКТМО 61705000   Начальник ______________________Нестеров А.В.	ПОДРЯДЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «АльянсДорСтрой»   391030, Рязанская область, г. Спас-Клепики, ул. Московская, д.4 Почтовый адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д.40, офис 6А Эл. почта: [e-mail]   тел. [phone] ИНН 6205000250 КПП 620501001 ОГРН 1156226000897 р/с 40702810300760013714 в ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»       г. Москва к/с 30101810745250000659 БИК 044525659 ОКПО 12191949 ОКОПФ/ОКФС 12300/16 ОКСМ 643 ОКТМО 61610101001   Генеральный директор __________________Малофеев Ю.В.

Приложение № 1

к муниципальному контракту № 859200001118007626

от 27 августа 2018 г.

 

 

Перечень нормативно-технических документов,

обязательных при выполнении работ