Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

 

5.1. Приёмка выполненных работ по настоящему муниципальному контракту осуществляется Заказчиком ежемесячно, по их окончании, путём визуального осмотра, проверки документации, связанной с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту и, по необходимости, проведения контрольных замеров в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента передачи акта сдачи-приёмки выполненных работ.

В состав документации, связанной с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту входят следующие документы:

- общий журнал производства работ за отчетный период по форме согласно приложению № 2 к настоящему муниципальному контракту; журнал заполняется и подписывается ежедневно должностным лицом Подрядчика и визируется представителем отдела ЖКХ, транспорта и инфраструктуры администрации Сланцевского муниципального района;

- бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость материалов в действующих ценах (накладные, справки бухгалтерского учета);

- документы, подтверждающие непредвиденные и прочие расходы по фактическим затратам;

- акты, подтверждающие факт выполнения работ в отчетном периоде с расшифровкой по видам работ и объектам;

- документы, подтверждающие передачу твердых коммунальных отходов и мусора региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами или размещение твердых коммунальных отходов и мусора на полигоне;

- акты освидетельствования скрытых работ (форма по РД-11-02-2006, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128) (при условии выполнения работ);

- сертификаты, паспорта качества и протоколы испытаний на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения или копии данных документов;

- накопительная ведомость выполненных работ;

- еженедельные планы работ;

- еженедельные отчеты о выполненных работах;

- фотоматериалы выполненных работ (до начала, во время проведения и после окончания работ, минимальное количество – 6 штук на каждый объект (дорога, тротуар, памятник, сквер, детская площадка и т.п.); фотоматериалы предоставляются в электронном виде (CD-ROM, DVD-ROM), по желанию Подрядчика могут быть предоставлены видеоматериалы выполненных работ.

Все документы (копии документов) должны быть подписаны (завизированы) руководителем Подрядчика и утверждены печатью Подрядчика.

5.2. Результаты приемки выполненных работ отражаются в актах сдачи-приемки выполненных работ. Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 предоставляются Заказчику по окончании работ.

5.3. Приемка выполненных работ по настоящему муниципальному контракту на соответствие их требованиям, установленным в настоящем муниципальном контракте, осуществляется представителями Заказчика на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. По окончании работ Подрядчик обязан представить финансовые документы (счет-фактура, счет), подписанный Подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах, а также документацию, указанную в пункте 5.2 настоящего муниципального контракта в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока выполнения работ по настоящему контракту.

5.5. Для проверки выполненных работ Подрядчиком, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик проводит экспертизу. По результатам экспертизы составляется документ о проведенной экспертизе.

5.6. В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются выявленные нарушения.

5.7. В случае выявленных нарушений, препятствующих приемке выполненных работ, допущенных Подрядчиком, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков, предложений об устранении таких нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.8. Исправление недостатков, допущенных Подрядчиком и выявленных при выполнении работ, осуществляется в срок, установленный Заказчиком, и за счет Подрядчика.

5.9. Акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после устранения замечаний, указанных в документе о проведенной экспертизы.

5.10. В случае, если по результатам экспертизы не установлены нарушения требований настоящего контракта, в документе о проведенной экспертизе отражаются факты о надлежащем выполнении работ. В таком случае акт сдачи-приемки выполненных работ подписывается после подписания документов о проведенной экспертизе.

5.11. Датой выполнения работ по настоящему контракту считается день подписания Сторонами (их представителями - уполномоченными на то лицами) акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.12. Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ является основанием для выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату результата выполненных работ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

6.1.   Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с законодательством РФ и контрактом.

6.2. Размер неустойки (штрафа, пени) устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - Правила).

6.3. Неустойка (пени, штраф) по настоящему контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Стороны.

6.4. Ответственность Заказчика:

6.4.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.4.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается настоящим контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.4.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик обязуется выплатить Подрядчику штраф в размере ________________ руб.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.5. Ответственность Подрядчика:

6.5.1. В случае неисполнения Подрядчиком (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически выполненных Подрядчиком.

6.5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере _____ % от цены контракта (этапа), что составляет ______________ руб.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

В случае если настоящий муниципальный контракт заключен по результатам определения Подрядчика в соответствии с п.1 ч.1 ст. 30 Федерального закона 44-ФЗ, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

В случае если настоящий контракт будет заключен с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, то за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемого в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере _______ рублей 00 копеек. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

6.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6.8. В случае невыполнения Подрядчиком требования Заказчика устранить выявленные недостатки в течение указанного Заказчиком срока, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о расторжении настоящего контракта и потребовать полного возмещения убытков и упущенную выгоду.

6.9. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение ущерба имуществу третьих лиц при проведении работ по настоящему контракту.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения используемого для исполнения настоящего контракта имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до их приемки в установленном законом порядке Заказчиком - несет Подрядчик.

6.11. В остальных случаях, неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий, не предусмотренных настоящим контрактом, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

ГАРАНТИИ

 

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по устранению возникших нарушений и недоделок в течение всего срока действия настоящего муниципального контракта на весь объём произведённых работ.

7.2. Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет:

- по ремонту дорог - не менее 24 месяцев;

- по установке дорожных знаков - не менее 12 месяцев;

- по нанесению горизонтальной дорожной разметки краской с применением световозвращающих микростеклошариков — не менее сезона;

- по нанесению горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком с добавлением световозвращающих микростеклошариков — не менее 12 месяцев.

Гарантийный срок по настоящему Контракту устанавливается со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт, в сроки установленные Заказчиком.

В случае не устранения Подрядчиком недостатков в установленный срок, Заказчик вправе своими силами или с привлечением третьих лиц устранить их и потребовать от подрядчика возмещение расходов на устранение этих недостатков.

7.4. Контроль за качеством работ производится одновременно с проведением контроля за соблюдением своевременности и сроков выполнения работ по настоящему муниципальному контракту. Контроль за качеством работ производится Заказчиком в ходе плановых и внеплановых выездов.

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокады, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего муниципального контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место.

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в насколько возможно короткий срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права ссылаться на них в свое оправдание.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут существовать свыше 1 месяца, то каждая из Сторон будет вправе требовать расторжения настоящего муниципального контракта полностью или частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

 

9.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего муниципального контракта, были урегулированы путем переговоров с оформлением соответствующего документа. Претензии, направляемые Сторонами, подлежат рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения.

9.2. В случае не достижения взаимного согласия все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего муниципального контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством.

9.3. К отношениям Сторон по настоящему муниципальному контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.