Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств

8.1. В качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта, гарантийных обязательств Подрядчик по своему выбору предоставляет Заказчику банковскую гарантию, соответствующую требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или вносит денежные средства на счет Заказчика.

8.2. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств осуществляется по следующим реквизитам:

Получатель:

Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения Контракта:

ИНН 4716024480 КПП 471601001

Казначейский счет 03100643000000014500

Единый казначейский счет 40102810745370000006

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург

БИК территориального органа 014106101

Получатель: УФК по Ленинградской области (Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области лицевой счет № 05453204680)

Назначение платежа (соответственно):

- «Обеспечение исполнения Контракта на (в соответствии с наименованием объекта закупки)»;

- «Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту №от  ».

8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

8.3.1. В банковской гарантии должна быть указана ответственность банка перед Заказчиком за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение банком обязательств по гарантии в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от размера денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. Ответственность банка перед Заказчиком за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение обязательств по гарантии не ограничена суммой, на которую выдана банковская гарантия.

8.3.2. В банковской гарантии должно быть прямо предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью и (или) частично в случае невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком любого из своих обязательств по Контракту, в том числе обязательств по уплате неустойки (штрафов, пени), гарантийных обязательств и (или) в случае расторжения Контракта. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет банку одновременно с требованием (представленным на бумажном носителе или в форме электронного документа) об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, следующие документы:

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени Заказчика);

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса Подрядчику, с отметкой органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по возврату аванса).

8.3.3. В банковской гарантии должно быть указано, что банк обязан исполнить требование Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления банку требования Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. Моментом исполнения обязательств банка по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет Заказчика, указанный в требовании Заказчика об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8.3.4. Срок действия банковской гарантии.

8.3.5. В банковской гарантии должно быть указано, что все споры между банком и Заказчиком, вытекающие из банковской гарантии и (или) связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3.6. В банковской гарантии не должно быть условий и (или) требований, противоречащих изложенному в разделе 8 Контракта и (или) делающих изложенное в разделе 8 Контракта неисполнимым.

8.3.7. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета банка, если банком в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.3.8. В банковской гарантии должно быть предусмотрено отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам Подрядчика, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

8.3.9. В банковской гарантии должно быть предусмотрено право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с извещением об этом Банка.

8.3.10. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что никакие дополнения и изменения к Контракту не снимают с банка обязанности выплатить денежные суммы по банковской гарантии.

8.3.11. В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств Банком по банковской гарантии, несет Банк.

8.4. Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, установленный Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Закона о контрактной системе.

8.5. В случае, отзыва лицензии у банка, банкротства или ликвидации Банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств, а также в случае если банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств, перестала быть действительной по каким-либо причинам или прекратила свое действие до выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту (за исключением, использования всей суммы обеспечения), Подрядчик обязуется не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение, предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения обязательств по Контракту, гарантийных обязательств на тех же условиях, которые указаны в разделе 8 Контракта. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения указанного обязательства, Подрядчик обязуется уплатить неустойку (пени), предусмотренную разделом 5 Контракта.

8.6. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств предоставляется на срок, превышающий не менее чем на 1 (один) месяц, предусмотренный Контрактом срок исполнения соответствующих обязательств, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

8.7. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта составляет 10% от начальной (максимальной) цены контракта, т.е. 4 395 610 (четыре миллиона триста девяносто пять тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек ^[6].

Если цена Контракта предложена на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены настоящего Контракта, Контракт заключается в соответствии со ст.37 Закона о контрактной системе.

8.9. Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения Контракта.

8.10. Обеспечение гарантийных обязательств составляет 1 % от начальной (максимальной) цены Контракта, т.е. 439 561 (четыреста тридцать девять тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Заказчик не подписывает Акт приемки законченных работ по Объекту до даты предоставления Подрядчиком такого обеспечения.

8.11. Ответственность за ненадлежащее исполнение Подрядчиком принятых на себя в соответствии с Контрактом обязательств несет банк в соответствии с условиями банковской гарантии, либо Подрядчик в случае предоставления обеспечения в виде внесения денежных средств на счет Заказчика. Соответствующая сумма подлежит взысканию Заказчиком в одностороннем уведомительном порядке из суммы переданных Заказчику денежных средств.

8.12. В случае, если Подрядчиком был выбран способ обеспечения исполнения контракта в виде перечисления Заказчику денежных средств, указанные средства возвращаются Подрядчику в течение 30 (тридцати) дней с момента исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Контракту.

8.13. Возврат денежных средств, внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты окончания срока обеспечения гарантийных обязательств, на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

8.14. Под датой возврата денежных средств Стороны понимают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

8.15. В случае если в течение гарантийного срока у Подрядчика изменились банковские реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об этом до окончания гарантийного срока.

8.16. В случае применения к Подрядчику мер ответственности, предусмотренных разделом 5 Контракта, сумма возвращаемых Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, уменьшается на сумму неустойки (штрафа, пени), предусмотренной разделом 5 Контракта.

8.17. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены статьей 96 Закона о контрактной системе. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.