Муниципальный Контракт №0345300086220000002-01

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0345300086220000002-01

На благоустройство Тосненского городского парка города Тосно

      

г. Тосно                                                                                                   «___» __________ 2021 г.

 

Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства» Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, именуемое в дальнейшем « Заказчик », в лице директора М.Е. Барыгина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Кривенко Андрея Дмитриевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и другими нормативными актами, в соответствии с результатом проведения открытого конкурса в электронной форме (протокол от «12» января 2021 г. № К-35/20ф, номер закупки 0345300086220000002 от «09» декабря 2020 года; ИКЗ 203471603385447160100100970018130244, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

 

Предмет Контракта и сроки исполнения обязательств по контракту

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) выполнить благоустройство Тосненского городского парка города Тосно (далее – Работы, Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.2. Место выполнения работ: Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно.

1.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту:

Сроки выполнения работ: начало – с момента заключения контракта; окончание – 01.09.2021 г.

1.4. Сроки, указанные в п. 1.3. Контракта, являются исходными для определения имущественных санкций в случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

1.5. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида работ.

1.6. Подписывая настоящий Контракт, Подрядчик подтверждает, что полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить их выполнение, и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

Обязательства Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Предоставить Подрядчику по акту приема-передачи Объект для выполнения работ по настоящему Контракту в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.

4.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком всего объема работ по настоящему Контракту своевременно организовать их приемку и непосредственно участвовать в приемке.

4.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

4.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.6.  Проверять соответствие предъявляемых Подрядчиком к оплате объемов выполненных работ (формы №№ КС-2, КС-3).

4.1.7. Принять от Подрядчика надлежащим образом выполненные Работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с условиями Контракта.

4.1.8. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком Работы в размерах, установленных контрактом в срок, указанный в п. 2.3.1. Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять по акту приема-передачи от Заказчика Объект для выполнения работ по настоящему Контракту и обеспечить их сохранность на весь период выполнения работ.

4.2.2. Обеспечить:

- срок начала выполнения работ по благоустройству территории  в соответствии со сроками, изложенными в п. 1.3. Контракта (с учетом сроков приема-передачи строительной площадки в соответствии с п. 4.1.1. Контракта), а если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению контракта, Заказчик расторгает контракт в одностороннем порядке;

- за счет средств Подрядчика установку и постоянное видеонаблюдение в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» (онлайн-трансляция) за объектом благоустройства территории, с соблюдением требований к качеству и надежности видеотрансляции (суммарная продолжительность, отсутствия трансляции не более восьми часов в месяц; наглядность работ, обеспечиваемая установкой достаточного числа камер по периметру объекта; отсутствие посторонних предметов в зоне трансляции, перекрывающих обзор; четкость изображения, устойчивость к неблагоприятным погодным условиям; использование видеохостингов с возможностью встраивания трансляции на сторонних веб-сайтах). Онлайн-трансляция должна осуществляться на официальный сайт Заказчика в разделе «Комфортная среда»;

- установку паспорта объекта благоустройства и ограждение мест производства работ в соответствии с брендбуком Минстроя России (необходимые информационные материалы расположены по ссылке https://gorodsreda.ru/documents/metodiki-i-rekomendatsi);

- при производстве работ использование не менее 90 % оборудования отечественного производства;

- при производстве работ выполнение мероприятий для маломобильных групп граждан (беспрепятственный доступ для инвалидов, мам с колясками и людей пожилого возраста: пандусы, занижение бордюрного камня и пр. мероприятия);

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями на строительные материалы и изделия, применяемые в ходе выполнения настоящего Контракта;

- выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока на выполненные работы по объекту.

4.2.3. Обеспечивать своими силами охрану переданного Объекта в период выполнения работ до момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, и находящихся на них техники, сооружений, временных коммуникаций и материалов в течение всего срока их нахождения на Объекте.

4.2.4. После заключения Контракта и до начала производства работ непосредственно на Объекте Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком схему расстановки дорожных знаков на время производства работ, а также за свой счет получить все необходимые для производства Работ по Контракту согласования, распоряжения, разрешения и т.п., предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Выполнить работы на Объекте в сроки, предусмотренные контрактом.

4.2.6. Обеспечить выполнение работ на объекте в соответствии со сметными расчетами стоимости работ по благоустройству.

4.2.7. До начала производства работ представить журнал производства работ для визирования и внесения первичной записи Заказчиком.

4.2.8. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Контракту чистоту прилегающей к Объекту территории.

4.2.9. Своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информировании его с опозданием, то Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. Самостоятельно выполнить отбор проб и провести лабораторные испытания.

4.2.10. В случае, если в период течения гарантийных сроков по объекту обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчиком обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные контрактом.

4.2.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта направить Заказчику уведомление о лицах, являющихся уполномоченными представлять интересы Подрядчика с указанием фамилии, имени, отчества, наименования должности, номера контактного телефона, а также в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения указанной информации, сообщать об этом Заказчику в письменной форме. 

4.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.13. В течение всего периода производства Работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства в области охраны труда и техники безопасности. Подрядчик несет ответственность за нарушения правил техники безопасности и охраны труда при выполнении работ по Контракту, в том числе при проведении работ силами субподрядных организаций.

4.2.14. Осуществлять координацию деятельности всех субподрядчиков, работающих на объекте, и давать им, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность, обязательные к выполнению распоряжения о порядке, очередности и сроках производства порученных субподрядчику работ. Привлекать к выполнению работ только квалифицированные рабочие кадры с соблюдением миграционного законодательства РФ.

4.2.15. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.2.16. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, иных уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение контроля и надзора за работами, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, иных уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение надзора за работами, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

4.2.17. Обеспечивать Заказчику или иному уполномоченному им лицу возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.18. Производить работы при наличии разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами (в случае необходимости получения таких разрешений).

4.2.19. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами и Контрактом.

4.2.20. Обеспечить условия для работы представителей Заказчика на Объекте на период действия Контракта.

4.2.21. Подрядчик обязуется полностью компенсировать все убытки, нанесенные третьим лицам в процессе выполнения условий Контракта.

4.2.22. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства, или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - субподрядчики, соисполнители) в объеме 30 процентов от цены контракта.

4.2.23. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения в соответствии с п. 4.2.22 контракта с субподрядчиком, соисполнителем представить заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию контракта (контрактов), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

4.2.24. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика, соисполнителя представлять заказчику документы, указанные в п. 4.2.23. контракта, в течение 5 дней со дня заключения контракта с новым субподрядчиком, соисполнителем.

4.2.25. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения контракта, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта.

4.2.26. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по контракту с субподрядчиком, соисполнителем, представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом контракта, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если контрактом, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

 

Прочие условия

10.1. При выполнении Контракта Стороны руководствуются условиями Контракта,
а в случае, если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

10.3. Все взаимодействия Сторон при исполнении Контракта осуществляются только
в письменном виде.

10.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

10.5. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих
из Контракта, является для Сторон обязательным.

10.6. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта, сумма требований и реквизиты для уплаты, а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений, иные сведения, необходимые для разрешения спора.

10.7. Срок рассмотрения претензии не может превышать 10 (десяти) календарных дней со дня её получения (или иного срока, установленного в претензии).

10.8. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.

10.9. Подрядчик, подписав Контракт, подтверждает, что:

- несет полную ответственность за исполнение Контракта, в том числе за выполнение работ субподрядчиками, в соответствии с требованиями и условиями Контракта;

- тщательно изучил и проверил всю информацию и документацию, связанные
с заключением и исполнением Контракта, в том числе сметную, фактическое состояние Объекта на момент заключения Контракта, и полностью ознакомлен и согласен со всеми условиями Контракта, в том числе с условиями о порядке и сроках выполнения работ, условиях и возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта Заказчиком (полностью или частично);

- получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество выполнения работ, по Контракту, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

10.10. По взаимному согласию Стороны установили, что в случаях, когда срок исполнения Подрядчиком конкретного обязательства по Контракту не установлен, обязательство должно быть исполнено в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней.

10.11. Контракт составлен в электронной форме и подписан Сторонами посредством усиленной электронной подписи, в соответствии с требованиями, установленными Законом о контрактной системе. По желанию Сторон Контракт может быть оформлен на бумажном носителе в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, один – Заказчику.

10.12. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, в том числе путем уступки прав и перевода долга по Контракту, за исключением случаев реорганизации Подрядчика в форме преобразования, слияния или присоединения. Совершение Подрядчиком любых действий, влекущих передачу прав требования, принадлежащих Подрядчику по настоящему Контракту, иным лицам, в том числе путем передачи их в залог, не допускается.

10.13. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств, иных ценностей, безвозмездное выполнение в их адрес (адрес их близких) работ (услуг), прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иной неправомерной целью. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, наказуемые в соответствии с главой 30 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также действия, нарушающие требования международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В случае появления у Стороны информации, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме, по возможности также иными способами связи для ускорения принятия соответствующих мер. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками. О результатах рассмотрения уведомления Сторона должна сообщить Стороне, направившей уведомление, не позднее 10 рабочих дней в письменной форме.

 

Приложения к Контракту

11.1. «Приложение № 1 «Техническое задание»

11.2 «Приложение № 2 «Условия выполнения работ, являющихся объектом закупки»

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:			Подрядчик:
Муниципальное казенное учреждение “Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства” Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области

Казначейский счет