Обеспечение исполнения контракта.

13.1. В случае, если участник закупки, с которым заключается Контракт, является государственным или муниципальным казенным учреждением, положения настоящего раздела не применяются (п. 1 ч. 8 ст. 96 Закона № 44-ФЗ).

13.2. Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Подрядчиком на 25% и более и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере. Настоящий пункт раздела 4 Контракта применяется в случаях, определенных ст. 37 Закона № 44-ФЗ (аукцион, конкурс).

13.3. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере: 565 388 (пятьсот шестьдесят пять тысяч триста восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

13.4. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

13.5. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет Заказчика.

13.6. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 1 (один) месяц. Банковская гарантия должна быть безотзывной и содержать следующую информацию:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по настоящему Контракту;

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных средств на счет Заказчика, на котором учитываются операции с поступающими средствами;

- срок действия банковской гарантии;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежных средств по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежных средств по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

13.7. Внесение денежных средств в обеспечение исполнения Контракта осуществляется с использованием следующих реквизитов:

Получатель Муниципальное казенное учреждение «Дирекция муниципального заказа» городского округа «Город Йошкар-Ола» 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Я. Эшпая, 158, ИНН 1215128193, КПП 121501001, финансовые реквизиты: УФК по Республике Марий Эл (МКУ ДМЗ л/с 05083Р09612), р/с 40302810800003000094 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, БИК 048860001.

Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по итогам электронного аукциона № ________».

13.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13.9. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с момента окончания срока действия Контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком.

Разрешение споров

14.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются путем переговоров.

14.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком и/или Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, сторона направляет другой стороне требование об уплате неустойки (штрафа, пени).

14.3. Срок рассмотрения требования об уплате неустойки (штрафа, пени): 5 дней с момента его получения.

14.4. При недостижении соглашения между сторонами споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Марий Эл в соответствии с АПК Российской Федерации.

Срок действия контракта

15.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2018 года.

15.2. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением обязательств сторон по приемке выполненных работ; гарантии качества; оплате принятых работ; выполнения работ надлежащего качества в пределах срока, установленного п. 8.3. настоящего контракта; возврату (удержанию) денежных средств, внесенный Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта (если такой способ обеспечения исполнения настоящего контракта определен Подрядчиком).

15.3. Окончание срока действия контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а также возмещения убытков.

       16. Юридические адреса и реквизиты сторон

 

«Заказчик» Муниципальноеказенное учреждение "Дирекция муниципального заказа" городского округа "Город Йошкар-Ола" ИНН/КПП 1215128193/121501001 тел. 41-53-86, 42-18-43, [e-mail] Юридический и фактический адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, ул. Я.Эшпая, д. 158 Банковские реквизиты: УФК по Республике Марий Эл (МКУ ДМЗ л/с 03083Р09612), р/с 40204810300000000190 ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ БИК 048860001   м.п. _______________ /А.Г. Коротков/

«Подрядчик» Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Снаб 12» ИНН/КПП 1207019200/120701001 Юридический и фактический адрес: 425221, Республика Марий Эл, Медведевский район, п. Знаменский, ул. Южная, 23 Банковские реквизиты: р/с 40702810716000001164 в банк Марийский РФ АО «РОССЕЛЬХОБАНК» к/с 30101810400000000721 БИК 048860721   м.п. ______________ /А.Х. Вафин/

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ 159 от «03» сентября 2018 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 

 на благоустройство территории «Зона отдыха «Сомбатхей» в г. Йошкар-Ола                 (3 этап. Здание общественного туалета у площадки под цирк «Шапито». 9 этап. Наружные сети водопровода. 10 этап. Наружные сети канализации)». 

 

1 .Общие требования к работам

Благоустройство территории «Зона отдыха «Сомбатхей» в г. Йошкар-Ола» предполагает создание оборудованного и готового к эксплуатации объекта, где подрядчик несет всю полноту ответственности за осуществление работ. В рамках контракта исполнитель осуществляет поставки оборудования и других материальных ресурсов, а также все виды строительных и инженерных работ, сдавая полностью оборудованный объект, готовый к эксплуатации («под ключ»).

     Полный перечень и объемы работ устанавливается проектной документацией.

     До начала производства работ Исполнитель обязан получить ордер-разрешение на производство земляных работ.

     Работы должны выполняться исполнителем при соблюдении требований соответствующих нормативных актов, в т.ч. СНиП, СП, ГОСТ, ПУЭ и ПТБ с учетом требований проекта и контракта.

     Все работы, проводимые вне строительной площадки, должны быть согласованы исполнителем в установленном порядке с соответствующими городскими службами.

        Все работы связанные с оформлением выполненных работ по сдаче объекта в эксплуатацию в Ростехнадзоре, Энергонадзоре, Энергосбыте, Теплосбыте, прохождению сертификации, получением акта-допуска, заключений государственного строительного надзора, проводятся исполнителем.

     Исполнитель обязан вести журнал производства работ по установленной форме.

     Исполнитель обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории в соответствии с действующими нормативами.

     Исполнитель выполняет работы, самостоятельно (или с привлечением соисполнителей), обеспечивая их необходимыми строительными материалами, изделиями, конструкциями, инженерным и технологическим оборудование, при этом на все поставляемые для работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

     Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектной документации, государственным стандартам и строительным нормам.

    Применяемые строительные материалы, комплектующие, оборудование должны быть новыми.

    Исполнитель при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком и проектной организацией эквивалентные материалы и оборудование, которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы и оборудование, указанные в проектной документации и техническом задании.

    Все работы должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с проектом, техническим заданием, с соблюдением технологии производства работ, а также требований строительных, санитарно-гигиенических и противопожарных норм, правил и иных нормативных документов, действующих на территории РФ. 

     Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. Внесение изменений допускается только с письменного согласия Заказчика и проектной организации.

    По окончании работ, Исполнитель заказывает и оплачивает контрольно-исполнительную съемку, технические план и кадастровый паспорт на объект. Контрольно-исполнительную съемку, технический план и кадастровый паспорт представить Заказчику.

    Безопасность выполняемых работ согласно действующему законодательству, СНиП.

    Сроки выполнения работ: до 01 ноября 2018г.

Гарантии качества на выполненные строительно-монтажные работы- 5 лет и подтверждаются гарантийным паспортом.

В соответствии с п.2, подпункты «а» и «б» Постановления правительства РФ от 15.05.2017 года №570 подрядчик обязан выполнить возможные виды и объемы работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства из числа видов работ, утвержденных настоящим постановлением, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту:

1. Подготовительные работы

2. Земляные работы

3. Инженерная подготовка территории

6. Устройство фундаментов и оснований

7. Возведение несущих конструкций

8. Возведение наружных ограждающих конструкций

9. Устройство кровли

10. Фасадные работы

11. Внутренние отделочные работы

12. Устройство внутренних санитарно-технических систем

13. Устройство внутренних электротехнических систем

14. Устройство внутренних трубопроводных систем

18. Пусконаладочные работы

19. Устройство наружных сетей канализации

20. Устройство наружных сетей водоснабжения

34. Благоустройство

    Конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных подпунктом "а" настоящего пункта, определенные по предложению Подрядчика, включаются в муниципальный контракт и исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять:

- не менее 25 процентов цены муниципального контракта

2.Требования к выполнению сопутствующих работ.

 При выполнении работ Исполнителем должны быть выполнены все сопутствующие работы, оказаны сопутствующие услуги, которые не предусмотрены непосредственно в рамках выполнения работ, являющихся предметом контракта, однако должны быть выполнены (оказаны) в соответствии с нормативами и правилами, в соответствии с которыми должны выполняться работы, являющиеся предметом контракта.

 

Основные виды работ.

Ведомости объемов работ прикреплены отдельным файлом к сметной документации.

В случае указания в техническом задании, ведомостях объемов работ, локальных сметных расчетах ссылки на товарный знак или фирменное наименование, следует считать «или эквивалент».