Качество и безопасность товара

6.1. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества поставляемых им товаров установленным стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации и Спецификации на поставку товара (Приложение №1), в том числе гарантирует поставку товара с запасом срока годности на момент поставки не ниже 90 процентов от общего срока годности.

6.2. Поставщик обязуется представлять по запросу Заказчика, а также уполномоченных государственных органов всю необходимую информацию и документы об условиях хранения поставляемого товара, о качестве поставляемого товара, в случае необходимости обязуется предъявлять для осмотра транспортные средства, используемые для поставки товара, и помещения для хранения товара.

6.3. Поставщик гарантирует Заказчику исполнение санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01», введённых в действие постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23, а также иных правовых актов, касающихся условий хранения, перевозки, приемки, реализации продовольственного сырья и продуктов питания.

6.4. Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности товара требованиям, установленным нормативно-правовыми и техническими документами, в том числе:

· Федеральным законом от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» («Российская газета», № 5, 10.01.2000 г.);

· Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Российская газета, N 64-65, 06.04.99);

· Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 14.11.2001 г. № 36 («Российская газета», № 106, 15.06.2002);

· Санитарными правилами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий СП 1.1.1058-01", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 г. N 18 (Российская газета, N 222, 13.11.2001);

· Санитарно-эпидемиологическими правилами "Профилактика острых кишечных инфекций. СП 3.1.1.1117-02", утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.03.2002 N 13 (Российская газета, N 93, 28.05.2002);

· Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1293-03 "Гигиенические требования по применению пищевых добавок", утвержденными ппостановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.04.2003 N 59 (Российская газета, N 119/1, 20.06.2003);

· Санитарными правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.09.2001 N 23 (Российская газета, N 197, 10.10.2001);

· Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2. 1324-03», утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-03» (Российская газета, № 119/1, 20.06.2003);

· ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования, утвержден и введен в действие Постановление Госстандарта России от 29.12.2003 N 401-ст (официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 2004 год);

6.5. В соответствии с частью 2 статьи 456 Гражданского кодекса РФ Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику относящиеся к товару документы, предусмотренные законом и иными правовыми актами.

6.6. Поставка каждой партии товаров должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность поставляемых товаров:

· Действующими сертификатами и/или декларацией о соответствии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.

· Действующие сертификаты и/или декларации о соответствии, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства. (Сертификаты соответствия на продукцию, выданные до дня вступления в силу постановления Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, считаются действительными до окончания срока, установленного в них, в пределах срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации).

6.7. В случае обнаружения некачественного товара Заказчик должен незамедлительно заявить претензию Поставщику. При получении претензии Поставщик должен заменить некачественный товар на качественный в течение 1 дня с момента получения претензии Заказчика. При возникновении разногласий по вопросам качества товара или несоответствия его условиям договора Поставщик несет все связанные с экспертизой расходы.

 

ТАРА И УПАКОВКА

7.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность продуктов питания при их транспортировке и хранении. Поставка продуктов питания производится в таре Поставщика. Тара многоразового использования подлежит возврату Поставщику.

7.2. Продукты питания должны поставляться в таре, соответствующей требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ производителя и СанПиН согласно Приложение №1 к настоящему договору.

7.3. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям нормативных документов к расфасовке и упаковке пищевых продуктов, их маркировке, а также к используемым для упаковки и маркировки пищевых продуктов материалам.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

8.2. Невыполнение Поставщиком условий технического задания и условий договора является основанием для обращения Заказчика в суд с требованием о расторжении настоящего договора или расторжения договора в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора.

8.3. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего договора одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.

8.4. В случае просрочки исполнения обязательств Поставщиком (в том числе невыполнения гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определяемом в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере ____ [2].

8.6. Факт ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, а также расчет неустойки определяется в заявлении Заказчика о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования.

Заказчик направляет Поставщику заявление о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.9. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8.10. Общая сумма штрафных санкций, начисляемых в соответствии с настоящим договором, не может превышать цены договора.

8.11. В случае просрочки со стороны Поставщика исполнения настоящего договора на срок более чем один месяц, в том числе по отдельным этапам поставки товара, Заказчик имеет право обратиться к Поставщику с предложением о расторжении договора и уплате штрафных санкций, а при несогласии Поставщика – обратиться в суд с соответствующим иском.

8.12. В случае расторжения договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА [3]

9.1. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается в размере __________.

Способ обеспечения исполнения договора - _________.[4]

9.2. Обеспечение исполнения договора должно полностью покрывать срок действия, обеспеченного им обязательства и предусматривать возможность предъявления Заказчиком требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение срока действия договора.

9.3. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются Поставщику в течение 30 дней, после выполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему договору[5].

9.4. В ходе исполнения договора Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

9.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение договора на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в настоящей статье договора.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, включая споры и разногласия по условиям поставки товара, рассматриваются Сторонами в течение 30 дней путем переговоров с оформлением соответствующих документов.

10.2. Неурегулированные споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не позднее 31.12.2016 г.

11.2. Истечение срока действия договора не освобождает стороны
от ответственности за его нарушение.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1 Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных пунктами 1, 1.,1,5, 6 части 1 статьи 95 Закона.

12.2. Все изменения и дополнения к договору являются действительными, если они имеют письменную форму, оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

12.3. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством.

12.4. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.6. Односторонний отказ Стороны от исполнения договора осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.7. Заказчик в соответствии с частью 15 статьи 95 Закона обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

12.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в течении одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

12.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 12.4. договора. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.

12.10. Решение об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчика Поставщиком (Поставщика Заказчиком) об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.11. Расторжение настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения договора.

12.12. Информация о Поставщике, с которым договор был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей).

ФОРС-МАЖОР

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут оказать влияния. Таковыми являются: землетрясения, пожары, наводнения, забастовки, влияющие на исполнение обязательств по договору, другие чрезвычайные обстоятельства.

13.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п.13.1 настоящего договора, сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой стороне
в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие договора приостанавливается до момента, определяемого соглашением сторон.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью договора.

14.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении их адресов, реквизитов и статуса.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. Приложение № 1 «Спецификация на поставку товара».

Приложение № 1 к договору является его неотъемлемой частью.

16. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН ЗАКАЗЧИК: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению комплексом «Невская ратуша» и гостиничным хозяйством» 191015, Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 39, тел.576-46-97, тел.- факс 576-73-70 ИНН 7830002279, КПП 784201001 Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУ «Дирекция по управлению комплексом «Невская ратуша» и гостиничным хозяйством» лицевой счет № 0071005) в Северо-Западном ГУ Банка России р/сч 40601810200003000000 БИК 044030001 ОГРН 1037843023701   __________________/______________/ м.п.   ПОСТАВЩИК: __________________/______________/ м.п.   Приложение № 1 к договору № ______ «____» ________2016 г.

Спецификация

На поставку товара

 

№ п/п	Наименование товара, товарного знака (его словесное обозначение) (при его наличии)	Наименование страны происхождения товара	Качественные характеристики товара (ГОСТ, ТУ, ТР, СанПиН, требования к составу товаров)	Фасовка, упаковка	Ед. изм.	Кол-во товара к поставке	Цена за ед. с НДС (руб.)	Общая стоимость с НДС __% (руб.)
1.
2.
3.
Итого
в том числе НДС ____%

 

 

ЗАКАЗЧИК:	ПОСТАВЩИК:
__________________/______________/ м.п.	__________________/____________/ м.п.