Муниципальный контракт № 01583000078210000980001

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 01583000078210000980001

Содержание автомобильных дорог (устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия)

г. Таганрог                                                                                  «___» __________ 20 ___г.

 

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Куранова Александра Ивановича, действующего на основании Устава учреждения, от имени муниципального образования «Город Таганрог» с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройИнвест», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,в лице генерального директора Мищенко Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона (протокол от 04.03.2021 г. № 0158300007821000098/3, ИКЗ 213615410729861540100100060014211244), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфер

е закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по содержанию автомобильных дорог (устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия) (далее – работы) в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, определенных настоящим контрактом.

1.2. Наименование, объем, характеристики работ, цена за единицу работы определяются ведомостью объемов работ.

1.3. Подрядчик в течение 5 (пять) рабочих дней с момента окончания выполнения полного объема работ, предусмотренного условиями контракта, обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- исполнительные схемы с результатами контрольных измерений и привязкой на местности;

- сертификаты качества на используемые материалы;

- счета, счет-фактуры (при наличии);

- фото до начала работ, во время выполнения работ и после окончания работ;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- документы, подтверждающие утилизацию строительного мусора с юридическим лицом, ИП, имеющим лицензию на транспортирование отходов соответствующего класса (договор, акт);

- копии путевых листов на вывоз строительного мусора.

 

ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

2.2. Цена контракта, составляет 5 185 687 руб. (пять миллионов сто восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) 28 коп., включая НДС 20% в размере 864 281,21 руб. (восемьсот шестьдесят четыре тысячи двести восемьдесят один рубль 21 копейка).

2.3. Цена контракта включает в себя стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего контракта, а также прочие затраты Подрядчика, связанные с исполнением им своих обязанностей по контракту,в том числе:

- на соблюдение норм и правил технической, производственной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм;

- стоимость материалов и оборудования с учетом транспортных и складских расходов;

- стоимость использования механизмов и техники;

- затраты на уборку отходов, образующихся в ходе выполнения работ и содержание в чистоте территории объекта;

- уплату налогов, сборов, расходы на страхование и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- иные затраты Подрядчика, не упомянутые, но необходимые для выполнения Подрядчиком своих обязательств по контракту.

2.4. Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.6. Источник финансирования: Бюджет г. Таганрога – 5 185 687,28 руб. (пять миллионов сто восемьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 28 копеек).

Код бюджетной классификации расходов: 910 0409 16100 25000 244.

 

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств со счета Заказчика на счет Подрядчика. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

3.2. Авансовый платеж не предусматривается.

3.3. Расчет с Подрядчиком за выполненные работы осуществляется Заказчиком в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ является акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет и/или счет-фактура (при наличии).

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

4.1.2.Запрашивать у Подрядчика информацию об исполнении им обязательств по контракту.

4.1.3. Проверять в любое время ход исполнения Подрядчиком обязательств по контракту.

4.1.4. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, допущенных при исполнении контракта.

4.1.5. Отказаться от приемки некачественно выполненных работ и потребовать безвозмездного устранения недостатков.

4.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, требованиям, установленным контрактом.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Предоставлять Подрядчику всю имеющуюся у него информацию и документы, относящиеся к предмету контракта и необходимые для исполнения Подрядчиком обязательств по контракту.

4.2.2. Назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов и оборудования, принимать законченные работы и, в случае необходимости, выдавать акт об устранении выявленных недостатков.

4.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2.4. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ.

4.2.5. При выявлении недостатков в ходе выполнения работ, выдавать акт об устранении выявленных недостатков. Указанный акт может быть подписан при составлении уполномоченными представителями Сторон, а также может быть составлен в одностороннем порядке в случае отсутствия уполномоченного представителя на объекте. Акт об устранении выявленных недостатков может быть направлен Заказчиком в адрес Подрядчика любым способом (почтовое отправление, факс, электронная почта вручение представителю). Если в течение 1 (одного) дня с даты получения такого акта в его адрес, Подрядчик не подписал акт и не предоставил в адрес Заказчика мотивированных возражений относительно обнаруженных недостатков в письменном виде, акт считается подписанным Подрядчиком, а недостатки считаются имеющими место. На основании указанного акта Подрядчику выдается предписание с указанием выявленных недостатков и сроков их устранения.

4.2.6. Своевременно осуществлять прием фактически выполненных надлежащим образом работ с подписанием акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.2.7. Провести экспертизу для проверки результата выполненных Подрядчиком работ, в части их соответствия условиям контракта.

4.2.8. Своевременно осуществлять оплату за надлежащим образом выполненные работы, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

4.2.9. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении им своих обязанностей по настоящему контракту.

4.2.10. Выполнять свои обязательства, предусмотренные иными положениями контракта.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для исполнения обязательств по контракту.

4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

4.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам, возникающим в процессе выполнения работ.

4.3.4. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием, по видам (содержанию) работ, предусмотренных настоящим контрактом. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить работы в строгом соответствии с условиями контракта и требованиями нормативных документов, в полном объеме, надлежащего качества, и в установленные сроки.

4.4.2. Подрядчик обязан приступить к работам в срок, уставленный в п.5.1 настоящего контракта.

4.4.3. Осуществлять выполнение работ в соответствии с техническим заданием (приложение № 1 к контракту), требованиями технических регламентов и при этом обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда. Ущерб, причиненный Заказчику и (или) третьим лицам в результате действий / бездействия Подрядчика, подлежит возмещению за счет Подрядчика, который самостоятельно выступает ответчиком в суде по делам о возмещении причиненного вреда.

4.4.4. Не препятствовать доступу уполномоченных представителей Заказчика на территорию, на которой выполняются работы, в целях осуществления контроля за процессом выполнения работ.

4.4.5. Извещать Заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов, подтверждающих устранение выявленных недостатков.

4.4.6. Обеспечить представление Заказчику всех необходимых документов, подтверждающих фактическое выполнение объемов работ, предусмотренных настоящим контрактом, в целях контроля над целевым использованием бюджетных средств.

4.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня с момента (даты) заключения контракта назначить приказом ответственного представителя на весь период действия контракта для координации работ и решения вопросов, возникающих по контракту. Заверенную копию приказа о назначении ответственного предоставить Заказчику. Обеспечить присутствие законного представителя при приемке объемов выполненных работ и подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

4.4.8. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

4.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в настоящем контракте.

4.4.10. При получении от Заказчика или лица, уполномоченного Заказчиком предписаний, указанных в п. 4.2.5 контракта, Подрядчик обязан за свой счет в установленный таким предписанием срок устранить замечания (дефекты, недостатки), изложенные в предписании, и уведомить об этом Заказчика.

4.4.11. Выполнять иные обязательства Подрядчика, предусмотренные положениями контракта и технического задания (приложение № 1 к контракту).

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения работ – с 01.04.2021 г. по 17.05.2021 г. Подрядчик выполняет работы на основании письменных заявок Заказчика. Указанные заявки Заказчик направляет в адрес Подрядчика любым способом, позволяющим подтвердить получение заявки адресатом (почтовое отправление, факс, электронная почта вручение представителю).

5.2. Место выполнения работ: город Таганрог Ростовской области, в соответствии с адресным перечнем (приложение № 1 к техническому заданию).

5.3. Факт выполнения Подрядчиком работ и принятия их Заказчиком должен быть подтвержден актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанными обеими Сторонами.

5.4. Подрядчик обязан в течение 5 (пять) рабочих дней с момента окончания выполнения полного объема работ, предусмотренного условиями контракта, передать Заказчику все необходимые документы, предусмотренные п. 1.3 настоящего контракта.

5.5. Материалы и оборудование для выполнения работ.

5.5.1. Все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ, предоставляет Подрядчик.

5.5.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка Заказчиком выполненных работ включает в себя:

а) проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных документов в соответствии с условиями контракта;

б) проверку наличия необходимых документов, предусмотренных п.1.3 контракта;

в) проверку по качеству, объему выполненных работ требованиям, изложенным в контракте.

6.2. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ, в части их соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов выполненных работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Заказчик вправе не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия результатов этой работы условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке работы и устранено Подрядчиком.

6.3. По решению Заказчика для приемки выполненной работы может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы Заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в течение 10 (десять) рабочих дней с момента (даты) получения от Подрядчика документов, указанных в п. 1.3 контракта. В день окончания приемки Заказчик, при отсутствии претензий к результатам выполненных работ, подписывает документы о приемке: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств.

6.5. Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, указанных в п. 1.3 контракта направляет Подрядчику подписанные акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или мотивированный отказ от подписания, в котором указываются недостатки и сроки их устранения.

6.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для не подписания документов, указанных в п. 6.4. контракта, Заказчик подписывает акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в порядке и сроки, предусмотренные в п. 6.5. контракта.

6.7. Обязанность Подрядчика по выполнению работ считается исполненной в момент подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

6.8. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет и/или счет-фактура на оплату выполненных работ являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. «Подрядчик» гарантирует:

- выполнение работ в объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта.

- надлежащее качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными техническим заданием (приложение № 1 к контракту);

- своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ и при их сдаче-приемке.

7.2. Гарантийные сроки установлены в соответствии с п. 5 технического задания (приложение №1 к контракту).

7.3. В случае предъявления Заказчиком в период гарантийного срока требования о безвозмездном устранении выявленных недостатков, Подрядчик обязан устранить такие недостатки в сроки, указанные в таком требовании.

7.4. Заказчик вправе устранять недостатки выполненных работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение.

7.5. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования от Заказчика, если последний представит документы, подтверждающие расходы.

 

ОТВЕСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. Размер штрафа устанавливается контрактом в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

(выбирается один из вариантов, в зависимости от цены контракта):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

(выбирается один из вариантов, в зависимости от цены контракта):

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

К обязательствам Подрядчика не имеющим стоимостного выражения относятся п. 4.4 настоящего контракта.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.12. Под ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств понимается выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему работ, установленных настоящим контрактом.

9.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.14. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему контракту.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОГОВОРКИ

15.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

15.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

15.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- ФЗ «О противодействии коррупции».

 

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ. 

16.2 Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 5 (пяти) дней с даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.

16.3. Неисполнение стороной обязательства, предусмотренного п. 16.2 настоящего контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему контракту, направлением другой Стороне предусмотренных настоящим контрактом документов и уведомлений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ

17.1. Приложение № 1 к контракту – техническое задание.

17.2. Приложение № 1 к техническому заданию - адресный перечень.

 

Содержание автомобильных дорог (устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия)

 

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

1.1 Общий период выполнения работ по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия автомобильных дорог - с 01.04.2021 г. по 17.05.2021 г. 

1.2 На момент подписания настоящего муниципального контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

 

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнить работы в соответствии с условиями муниципального контракта согласно требованию СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», СНиП 3.06.03-85. «Автомобильные дороги», ГОСТ Р 50597-2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов» и др. действующим нормативным документам, устанавливающим требования к качеству работ и используемых материалов.

ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик обязан выполнять работы согласно техническому заданию, ведомости объемов работ и адресному перечню автомобильных дорог с использованием следующих материалов: Асфальтобетонная смесь ГОСТ 9128-2013 Вид: мелкозернистая, плотная Тип Б Марка I; Битум ГОСТ 22245-90 БНД 60/90, вязкий, дорожный

При выполнении работ по устранению деформаций и повреждений покрытий автомобильных дорог предварительно должно быть выполнено фрезерование выбоин с погрузкой и перевозкой строительного мусора. Контуры выбоины размечают прямыми линиями, параллельными и перпендикулярными оси дороги с захватом неповрежденной части покрытия на ширину 2-4 см. Несколько небольших выбоин, находящихся рядом, объединяют в одну общую карту. Если в пределах ремонтируемого участка имеются смотровые колодцы подземных сетей, либо газовые коверы, их крышки не должны быть разрушены. Перед заделкой выбоин производят очистку ремонтируемого места от пыли и грязи механическими щетками и сжатым воздухом. Очищенные края и основание карты обрабатывают битумом.

Заделку подготовленных карт к асфальтированию, производить не позднее следующего дня, с момента фрезерования в течение одной рабочей смены.

       Складирование строительного мусора на газонах и прибордюрной части автомобильной дороги запрещено. Уборка строительного мусора должна производиться сразу после выполнения работ, в течение рабочей смены.

Подрядчик обязан заключить договор на вывоз строительного мусора с юридическим лицом, ИП, имеющим лицензию на транспортирование отходов соответствующего класса.

Подрядчик обязан выполнять следующие условия:

- разработать и согласовать с Заказчиком временную схему организации движения на время производства работ (в случае необходимости;

- обеспечить установку знаков, обозначающих зону работ, места проходов и движения техники и их сохранность в период производства работ;

- зону производства работ оградить типовыми, травма - безопасными ограждениями;

- после производства работ незамедлительно убрать временные дорожные знаки, ограждения.

 При выполнении работ обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств, обеспечить безопасность дорожного движения, в случае необходимости организовать согласование схемы организации дорожного движения с ОГИБДД УМВД России по г. Таганрогу согласно ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности выполняемых работ, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы, исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в установленные с Заказчиком сроки, но не более 2-х дней с даты выдачи предписания. Подтверждение объемов фактически выполненных работ производится путем замеров. Скрытые работы должны быть предъявлены заказчику в процессе выполнения работ и подтверждены актами. Акты освидетельствования скрытых работ составляются в двух экземплярах. Без освидетельствования скрытых работ приступать к следующему виду работ Подрядчик не имеет права.

Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» по акту формы А-1.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

«Заказчик» осуществляет контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проведением любых измерений, испытаний, отбора образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от Подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

       Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе регулярных проверок представителем «Заказчика» самостоятельно, либо совместно с представителем Подрядчика. В случае выявления нарушений, «Заказчик» вправе самостоятельно, либо совместно с представителем Подрядчика составлять акты об устранении выявленных недостатках, выдавать предписания на устранение выявленных нарушений в срок не более 1-го дня.

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 год с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты и недостатки, выявленные «Заказчиком», в течении 2-х суток с момента получения от «Заказчика» предписаний.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению строительными материалами, технологическим оборудованием.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем, м^2	Стоимость за единицу, руб.	Стоимость, руб.
1	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильных дорог асфальтобетонной смесью площадью ремонта до 5 м^2, толщиной 5,0 см с фрезерованием поврежденного слоя покрытия, очисткой от грязи и пыли с последующей обработкой битумом, погрузкой и вывозом строительного мусора	м^2	802,00	1 114,86	894 117,72
2	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильных дорог асфальтобетонной смесью площадью ремонта от 5 м^2 до 25 м^2, толщиной 5,0 см с фрезерованием поврежденного слоя покрытия, очисткой от грязи и пыли с последующей обработкой битумом, погрузкой и вывозом строительного мусора	м^2	3 671,00	1 045,96	3 839 719,16
3	Устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытия автомобильных дорог асфальтобетонной смесью площадью ремонта от 5 м^2 до 25 м^2, толщиной 5,0 см с фрезерованием поврежденного слоя покрытия, очисткой от грязи и пыли с последующей обработкой битумом, погрузкой и вывозом строительного мусора	м^2	432,00	1 045,95	451 850,40
	Итого:				5 185 687,28

Адресный перечень объектов

Западное ТУ