Запроса котировок в электронной форме

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

Проект контракта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

 

г. Санкт-Петербург                                                                                 «___» _______2020 г.

 

Муниципальное казенное учреждение «Лисий Нос», далее Заказчик, в лице _________________________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ________________________, именуемый(-ое) далее Поставщик, в лице ____________________ ________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

 

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется осуществить поставку офисного оборудования (оргтехники, комплектующих для офисного оборудования) (далее – товар) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный товар по контракту.

1.2. Место поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

1.3. Срок поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту).

1.4. ИКЗ: 203781477071778140100100020020000000.

 

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена настоящего Контракта составляет ______ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС ___% / без НДС.

(В случае, если Поставщик имеет право на освобождение от уплаты НДС, в связи с установлением для Поставщика упрощенной системы налогообложения в соответствии со ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации, Поставщик в обязательном порядке представляет Заказчику копию документа, подтверждающую освобождение от НДС).

Начальная максимальная цена контракта в соответствии с документацией о закупке 175 431 (Сто семьдесят пять тысяч четыреста тридцать один) рублей 37 копеек.

2.2. Источник финансирования платежей по настоящему Контракту - бюджет МО Лисий Нос на 2020 год.

2.3. Оплата по настоящему Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. В цену настоящего Контракта включены все расходы Поставщика, производимые им в процессе поставки товара, в том числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта.

2.5. Оплата производится после подписания товарной накладной на основании выставленного счета, счета-фактуры^[1] не более чем в течение пятнадцати рабочих дней, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика.

2.7. Товары, поставленные Поставщиком с отклонениями от требований Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Поставщиком обнаруженных недостатков.

2.8. Авансирование не предусмотрено.

2.9. Банковское сопровождение контракта не устанавливается.

2.10. Цена настоящего Контракта, которая определена на весь срок исполнения настоящего Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Разделом 9 настоящего Контракта.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Заказчик обязан:

3.1.1. Принять товар, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом;

3.1.2. Оплатить товар, в случае надлежащего исполнения обязательств по контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

Заказчик имеет право:

3.2.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом и приложениями к нему;

3.2.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с контрактом;

3.2.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по контракту;

3.2.4. Отказаться от принятия и оплаты товара, не соответствующего требованиям контракта;

3.2.5. Проводить экспертизу поставленного товара своими силами и (или) силами привлеченных на основании контрактов экспертов, экспертных организаций;

3.2.6. Прекратить (отказаться от исполнения) контракта в одностороннем порядке в случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим контрактом.

Поставщик обязан:

3.3.1. Поставить товар в номенклатуре, соответствии и количестве согласно Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту).

3.3.2. Предоставить предусмотренный Контрактом товар в соответствии с ценой, указанной в Расчете стоимости (Приложение №2 к Контракту).

3.3.3. Поставить товар в соответствии со сроками, указанными в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

3.3.4. За свой счет и собственными силами доставить товар по адресу Заказчика, указанному в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

3.3.5. Одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы:

- товарные накладные (товарно-транспортные накладные);

- счет, счет-фактуры^[2];

- гарантийные талоны (сертификаты) на товар;

- сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для поставленных товаров, и иные документы, подтверждающие качество товаров, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.6. В случае обнаружения при приемке какой-либо некомплектности, недопоставки и/или дефекта, в течение текущего дня произвести допоставку и/или устранение дефектов товара.

3.3.7. Принять товар в случае его возврата Заказчиком по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом.

3.3.8. Предоставить гарантии качества и (или) гарантийное обслуживание поставленных товаров на срок, установленный в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту).

3.3.9. Предоставить Заказчику декларацию о стране происхождения товара.

Поставщик вправе:

3.4.1. Требовать оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего исполнения своих обязательств;

3.4.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ГАРАНТИИ

5.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом Контракта, установлено требование о лицензировании или обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Поставщик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Контракта.

5.2. Качество товара, поставляемого по Контракту, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемого товара.

5.3. На поставляемый товар Поставщик предоставляет гарантию качества Поставщика и (или) гарантию качества производителя в соответствии с нормативными документами на данный вид товара.

Гарантийный срок на поставляемый товар определяется в Техническом задании (Приложение №1 у Муниципального контракта).

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных талонов (сертификатов) или проставлением соответствующих записей на маркировочном ярлыке поставленного товара.

5.4. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет производить гарантийный ремонт, устранение недостатков товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.5. Гарантийное обслуживание товара осуществляется Поставщиком с выездом по адресу Заказчика в течение 48 часов с момента поступления письменной заявки Заказчика.

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 процентов цены Контракта, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб., за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

6.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1000 руб.

6.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.7.В случае ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, повлекшего за собой привлечения Заказчика к административной ответственности и уплату штрафных санкций из бюджета муниципального образования, Поставщик возмещает понесенный Заказчиком ущерб в полном объеме, путем перечисления денежных средств в размере штрафных санкций, уплаченных Заказчиком, в бюджет муниципального образования в течение 5 (пяти) дней с момента выставления Заказчиком соответствующего требования.

6.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.9. Уплата неустойки и штрафов осуществляется в течение пяти дней с момента выставления Заказчиком соответствующего требования и не освобождает Поставщика от выполнения своих обязательств по Контракту.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.11. Меры ответственности, не предусмотренные Контрактом, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту, Заказчик на основании уведомления об удержании неустойки начисляет задолженность Поставщику по уплате в доход бюджета неустойки и осуществляет ее погашение за Поставщика из средств, подлежащих выплате Поставщику в связи с приемкой поставленного товара. Оплата Контракта осуществляется путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки.

6.13. В случае, если удержание неустойки в порядке, предусмотренном п. 6.12 контракта, не осуществлялось, Заказчик вправе направить Поставщику требование об уплате неустойки. Срок на добровольное удовлетворение Поставщиком требования об уплате неустойки составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня получения указанного требования, либо с момента попытки вручения требования Поставщику.

 

ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается.

9.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

9.4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

9.5. Изменения и дополнения настоящего Контракта совершаются только в письменной форме в виде приложений к настоящему Контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами. Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего Контракта.

9.6. Стороны обязуются информировать друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменном виде об изменении своих реквизитов, юридического и фактического адресов, организационно-правовой формы и иных данных, указанных в настоящем Контракте. Любые уведомления или иные сообщения, подлежащие передаче от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания его Сторонами.

10.2. Срок действия настоящего Контракта – с момента его заключения до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 30.12.2020 года.

10.3. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Техническое задание на поставку офисного оборудования (оргтехники, комплектующих для офисного оборудования) (Приложение №1);

- Расчет стоимости товара (Приложение №2).

- Конкретные показатели товаров, предлагаемых к поставке (Приложение №3).

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

г. Санкт-Петербург 20 20 г.

«Поставка офисного оборудования (оргтехники, комплектующих для офисного оборудования)»

№ пункта	Наименование	Информация
1.	Наименование заказчика, контактная информация	Муниципальное казенное учреждение «Лисий Нос» Место нахождения: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50, лит. А Почтовый адрес: 197755, г. Санкт-Петербург, пос. Лисий Нос, ул. Боровая, д. 50, лит. А Номер контактного телефона: 8-812-434-90-29 Адрес электронной почты: [e-mail] Ответственное должностное лицо Заказчика: Сергеева Марина Сергеевна
2.	Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта	Муниципальное казенное учреждение «Лисий Нос» Руководитель контрактной службы (контрактный управляющий): Сергеева Марина Сергеевна Ответственное лицо за заключение контракта: Сергеева Марина Сергеевна. 8-812-434-90-29
3.	Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)	Запрос котировок в электронной форме
4.	Официальный сайт, на котором размещено извещение ____________________ Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	www.zakupki.gov.ru     ____________________________________________________ www.gz.lot-online.ru
5.	Наименование и описание объекта закупки и условий контракта   Объем, место и сроки выполнения работ (оказания услуг)/количество, место и сроки поставки товара	Наименование: Поставка офисного оборудования (оргтехники, комплектующих для офисного оборудования)   ОКПД2: 26.20.18.000 26.20.11.110 26.20.16.170 27.33.13.190 Поставка офисного оборудования (оргтехники, комплектующих для офисного оборудования)   Качественные и иные характеристики и показатели, определяющие соответствие потребностям заказчика: в соответствии с условиями контракта и Техническим заданием. Описание условий контракта отражено в проекте контракта, являющегося неотъемлемой частью извещения о Запросе котировок в электронной форме. Количество товара и место поставки товара: в соответствии с Техническим заданием запроса котировок в электронной форме. Гарантийный срок: в соответствии с техническим заданием и проектом Контракта. Срок поставки товара: с даты заключения контракта до 30.10.2020г.
6.	Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Российский рубль
7.	Начальная (максимальная) цена контракта	175 431,37 руб. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя расходы на доставку товара до Заказчика (в том числе до территориальных отделений), все налоги, сборы и другие обязательные платежи, все затраты, издержки и иные расходы Поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе сопутствующие, связанные с исполнением контракта в полном объеме.
8.	Источник финансирования	Бюджет МО Лисий Нос на 2020 год
9.	Обоснование начальной (максимальной) цены контракта	Использовался метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), в соответствии с ч.6 ст. 22 Федерального закона №-44 ФЗ.
10.	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг	В соответствии с проектом Контракта.
11.	Идентификационный код закупки	203781477071778140100100020020000000
12.	Требования к участникам закупки, установленные Федеральным законом № 44-ФЗ, а также заказчиком	1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: не установлено. 2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 8. Участник закупки не является офшорной компанией. 9. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки– юридического лица. 10. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
13.	Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ	Не установлено
14.	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)	В закупке могут участвовать только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
15.	Требование к участнику, не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субпоставщиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций	Не установлено
16.	Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ	Установлены в соответствии с приказом Минфина России от 04.06.2018 № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Установлены в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со ст.14 Закона №44-ФЗ, в случае закупки товаров, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. В случае, если указанными нормативными правовыми актами предусмотрено предоставление декларации о стране происхождения товара или о стране происхождения и производителе товара, такая декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. При отсутствии в заявке на участие в запросе котировок в электронной форме документов, предусмотренных настоящим пунктом извещения, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (требование установлено в соответствии с п/п «а» п.2 ч.9 ст.82.3 Закона №44 ФЗ). Товары, являющиеся объектом закупки, относятся к Перечню радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление №878) устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных нужд (далее – Перечень РЭП). При применении Заказчиком Постановления №878 принято решение, что ограничение на допуск закупаемых товаров, происходящих из иностранных государств, не устанавливается (в соответствии с пунктом 4 Постановления №878). Обоснование невозможности соблюдения указанного ограничения приведено в Приложении №1 к Техническому заданию. В соответствии со статьей 14 Закона Заказчиком применяется национальный режим при осуществлении закупки на условиях, установленных в Приказе № 126н. Подпунктом 1.6 пункта 1 Приказа №126н установлено, что подтверждением страны происхождения товаров, указанных в Приложении к Приказу №126н, является указание (декларирование) участником закупки в заявке в соответствии с Законом №44-ФЗ наименования страны происхождения товара.
17.	Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме	Дата начала срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «17» сентября 2020г.   Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «25» сентября 2020 г. в 00 ч. 01 мин. (время местное)
18.	Порядок подачи заявок участников закупки	Подача заявок на участие в закупке осуществляется в соответствии с нормами статьи 82.3 Федерального закона № 44-ФЗ. Заявка на участие в закупке направляется участником такой закупки оператору электронной площадки в форме информации и электронных документов, содержащих предусмотренные пунктом 29 настоящего извещения сведения и документы. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в такой закупке. Участник закупки, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
19.	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме	«28» сентября 2020 г.
20.	Срок, в течение которого победитель запроса котировок в электронной форме или иной участник запроса котировок в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя запроса котировок в электронной форме от заключения контракта, должен подписать контракт	Контракт может быть заключен не ранее чем через 7 дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8 статьи 82.4 Федерального закона № 44-ФЗ протокола и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола.
21.	Условия признания победителя запроса котировок в электронной форме или иного участника запроса котировок в электронной форме уклонившимися от заключения контракта	Победитель закупки (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) признается заказчиком, уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. В случае, если победитель закупки признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 5 дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта (если обеспечение исполнения контракта установлено заказчиком в извещении). В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который предложил такую же, как и победитель такой закупки, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем в порядке, установленном для заключения контракта в случае уклонения победителя закупки от заключения контракта. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 10 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, победитель признается уклонившимся от заключения контракта.
22.	Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме	Не установлено
23.	Размер обеспечения исполнения контракта	0%
24.	Размер обеспечения гарантийных обязательств	Не установлено
25.	Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Федерального закона № 44-ФЗ	Банковское сопровождение не предусмотрено
26.	Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта	Допускается в соответствии с ч.ч. 8-25 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
27.	Порядок внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме	Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ.
28.	Сопроводительная документация	Приложение №1 к извещению «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта» Приложение №2 к извещению «Техническое задание» Приложение №3 к извещению «Проект Контракта» Приложение №4 к извещению «Типовая форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме»
29.	Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе котировок в электронной форме	1.1.  Согласие участника запроса котировок в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 1.2.  При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: а) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае закупки товаров, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. В случае, если указанными нормативными правовыми актами предусмотрено предоставление декларации о стране происхождения товара или о стран