Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств.

КОНТРАКТ №75

ИКЗ - 202332901065733290100101190014211000

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» (ГБУ «Владупрадор»), далее именуемое "Заказчик", в лице начальника Климова Михаила Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания АСТ» (ООО «Строительная компания АСТ»), с другой стороны, на основании ст.83.2 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Протокола подведения итогов электронного аукциона №0128200000120001375 от «16» апреля 2020г. заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Предмет Контракта

      1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы  по  устройству защитного слоя а/б покрытия на участке км 0+197 - км 4+444 автомобильной дороги Карабаново-Махра в Александровском районе Владимирской области  (далее Объект).

     1.2. Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

 1.3. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством Российской Федерации.

1.4. Срок выполнения работ  определяется Графиком выполнения строительно-монтажных работ, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение №2).

Качество работы

2.1. Подрядчик гарантирует 100% качество выполненных работ по ремонту Объекта.

           Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям сметного норматива (Приложение № 4), ведомости объемов работ (Приложение № 3 к Контракту) и перечню нормативных документов регулирующих выполнение работ(Приложение №1 к Контракту).

       2.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов в выполненных работах составляет ­­ 2 года с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ.                   

   2.2.1. Гарантийный срок исчисляется с момента, когда по условиям Контракта результат выполненной работы принят Заказчиком.

   2.2.2. Гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Заказчик не мог пользоваться результатом работы из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии, что Подрядчик был письменно извещен Заказчиком об обнаружении недостатков.

   2.2.3. Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.

   2.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся недостатки (дефекты), то Подрядчик обязан их устранить безвозмездно в порядке и сроки, установленные Контрактом. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

    2.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с возможным привлечением экспертов, все расходы по которому, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.

    2.5. Если же аварийные ситуации нанесли материальный ущерб Заказчику в гарантийные сроки эксплуатации объекта, Подрядчик устраняет их за свой счет или компенсирует их в денежном выражении Заказчику.

   2.6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

Цена Контракта

  3.1. Цена контракта определяется Приложением № 5 к Контракту, составляет 13 395 097,74 (тринадцать миллионов триста девяносто пять тысяч девяносто семь) рублей 74 копейки, в том числе налог на добавленную стоимость (далее НДС) по налоговой ставке 20 (двадцать) процентов, а в случае если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена Контракта НДС не облагается.

  3.2. Цена Контракта является твердой, включает в себя стоимость работ с учетом затрат на перевозку работников, всех расходов по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей, не подлежит изменению в течение срока действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.  

  3.3. Источник финансирования - областной бюджет (средства субсидий дорожного фонда на выполнение государственного задания).

Порядок оплаты Контракта

          4.1. Расчеты за выполненные работы в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком, на основании подписанных Подрядчиком и Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, в пределах выделенных Заказчику объемов финансирования в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.

            4.2. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней) Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом неустоек (штрафов, пеней). В этом случае сумма начисленной нестойки (штрафов, пеней) отражается в справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.3. Расчеты за выполненные работы производятся в соответствии с утвержденными нормативами с применением коэффициента, учитывающего процент снижения цены Контракта по результатам торгов.

4.4. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичном порядке платежными поручениями.

4.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с даты списания денежных средств с лицевого счета Заказчика на счет Подрядчика.

       4.6.   В случае, если Контракт заключается с юридическим или физическим лицом, в том числе зарегистрированном в качестве индивидуального предпринимателя, сумма, подлежащая уплате заказчиком уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Обязательства Заказчика

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

6.1. Заказчик в течение всего срока действия настоящего Контракта контролирует выполнение работ, с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих контроль качества. Контроль качества, осуществляемый Заказчиком, не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.

6.2. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в следующих случаях:

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружения и находящихся вблизи его объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

6.3. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе потребовать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.5. При осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.6. Принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контрактом;

6.7. Провести экспертизу выполненных Подрядчиком работ своими силами или привлеченными экспертам, экспертными организациями.

6.8. В случае обнаружения дефектов при проведении приемки работы Заказчик принимает решение отказать Подрядчику в приемке работы и отдает распоряжение об устранении дефекта с указанием срока повторной приемки.

6.9. Произвести оплату выполненных работ Подрядчику в пределах объемов финансового обеспечения выполнения государственного задания ГБУ «Владупрадор», в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Обязательства Подрядчика

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить все работы на Объекте в пределах полосы отвода в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим условиям настоящего Контракта и сметной документации.

7.2. Выполнение работ производится в соответствии с действующими строительными, санитарными, природоохранными и другими нормативными документами, а также с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими выполнение работ данного вида (согласно Приложения 1 к Контракту).

7.3. Подрядчик обязуется вести на объекте на русском языке оформленные и заверенные в установленном порядке с момента начала работ и до их завершения, общий журнал работ, журналы выполненных работ входного и операционного лабораторного контроля по типовой форме и предоставлять их для контроля по требованию Заказчика.

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, отчитываясь о результатах перед Заказчиком в установленные им сроки.

7.4. Подрядчик обязан письменно вызвать представителя Заказчика за 48 часов до начала производства работ

7.5. Подрядчик должен организовать контроль качества применяемых дорожно-строительных материалов, изделий и операционный контроль за ходом работ.

Подрядчик должен иметь собственную испытательную лабораторию или заключить Контракт со сторонней испытательной лабораторией. Испытательная лаборатория должна иметь «Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории» (согласно МИ 2427-97) или (и) «Заключение о состоянии измерений в лаборатории» (согласно МИ 2427-2016) или (и) «Свидетельство об аккредитации» в Федеральной системе аккредитации или (и) «Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025» с текущим (не истекшим) сроком действия. Все средства измерения, применяемые для оценки качества материалов и выполняемых работ, должны пройти государственную поверку (калибровку) и иметь свидетельство о поверке (свидетельство о калибровке) с текущим (не истекшим) сроком действия. Испытательное оборудование предназначенное для воспроизводимости испытаний должно иметь протокол об аттестации с текущим (не истекшим) сроком действия.

До начала производства работ с асфальтобетонной смесью предоставить Заказчику на согласование состав (рецепт) на приготовление асфальтобетонных и других смесей, лабораторные протоколы испытаний на соответствие требованиям нормативных документов применяемых материалов, а также декларации, сертификаты качества согласно (ТР ТС 014/2011), паспорта и на используемые материалы.

Отремонтировать в течение 3 рабочих дней места отбора проб (вырубок или кернов), взятых для контроля качества асфальтобетона.

7.6. Подрядчик обязан выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности при производстве работ и безопасности движения на объекте.

Обеспечить в ходе ремонта выполнение на строительной площадке (полосе отвода) необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдение норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

7.7. Обеспечить и содержать за свой счет охрану ремонтируемого объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и строящихся сооружений, необходимых для ремонта объекта на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта  до завершения выполнения всех видов работ.

7.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения.

7.9. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта в соответствии с п. 2.2. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

7.10. Обеспечивать содержание и сохранность строящегося Объекта с момента начала ремонта до выполнения всех видов работ.

7.11. В случае если в указанный срок Объекту или его части по вине Подрядчика будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

7.12. Подрядчик обязан за свой счет исправить дефекты и недостатки. В обязательном порядке выполнять предписания Заказчика в сроки, указанные в соответствующем предписании. В случае не исполнения в срок предписаний Заказчика, все объемы работ по ремонту Объекта, выполненные до исполнения предписания, не подлежат приемке.

7.13. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, проинформировав Заказчика о заключении Контрактов подряда с субподрядчиками с указанием реквизитов, ответственных лиц (Ф.И.О.), контактного телефона.

7.14. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 ГК РФ.

7.15. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

7.16. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие по вине Подрядчика за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом.

7.17. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом, при согласовании с Заказчиком.

7.18. Подрядчик имеет право требовать указаний и разъяснений по любому спорному вопросу, связанному с производством работ по Контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в 10-тидневный срок с момента обращения, в форме распоряжения. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, являются правовым документом и должны регистрироваться и храниться Заказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у Подрядчика.

7.19. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность движения транспорта на объекте; соблюдать требования техники безопасности, нормы природоохранных, экологических и иных нормативно-правовых актов.

7.20. Подрядчик обязан обеспечить представителям Заказчика беспрепятственный доступ на базы складирования сырья, материалов, конструкций и изделий, применяемых при выполнении работ, асфальтобетонные заводы, бетонные заводы и в лаборатории Подрядчика в течение всего периода выполнения работ по Контракту.

7.21. Подрядчик несет гражданско-правовую (имущественную), административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту (за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы).

7.22. Выполнить надлежащим образом в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

Приемка выполненной работы

8.1. Заказчик обязан с участием Подрядчика освидетельствовать и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приёмка работ производится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827 с изменениями, внесенными Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 859 Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 сентября 2012 г. № 159; Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12 октября 2015 г. №135, c оформлением документов по приёмке-сдаче выполненных работ в соответствии с утверждёнными постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. №100 унифицированными формами: акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 (далее также – акт КС-2);справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 (далее также – справка КС-3).

       8.2. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) выполненной работы (ее результатов), осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены п.5.9. настоящего Контракта.

 Приемка выполненных работ производится Заказчиком после полного завершения работ, оформляется не позднее 3-х дней с начала приемки в соответствии с условиями настоящего Контракта, с составлением соответствующих документов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях. Акт о приемке выполненных работ подписывается в течение трех дней:

- со стороны Заказчика: заместителем начальника управления, начальником отдела приемки выполненных работ по ремонту и содержанию автодорог, главным специалистом-экспертом, закрепленным за соответствующим районом,

- со стороны Подрядчика: лицом, наделенным соответствующими полномочиями.

      Для подписания акта приемки выполненных работ по объекту Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- предписания, выданные Заказчиком за отчетный период;

- паспорта, сертификаты и декларации соответствия на используемые строительные материалы и изделия;

- результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, конструкций и изделий (заверенные копии журналов);

- акты освидетельствования скрытых работ;

- общий журнал работ;

- результаты геометрических промеров;

- материалы фотофиксации скрытых работ, а также фотографии Объекта до выполнения работ, во время выполнения и после полного завершения работ с одного ракурса с указанием пикетажного положения согласно требований используемой Заказчиком информационной системой на электронном носителе (USB-флеш-накопитель - запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память, и подключаемое к компьютеру или иному считывающему устройству по интерфейсу USB);

- прочие документы, имеющие отношение к предмету Контракта по требованию Заказчика.

8.3. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия объемов и качества выполненных Подрядчиком работ, Акт о приемке выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений или исключения некачественно выполненных объемов работ.

8.4. Заказчик проводит экспертизу выполненных работ согласно ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.5. При проведении экспертизы выполненных работ, Подрядчик предоставляет Заказчику полный комплект оформленной исполнительной документации за отчетный период, а именно журналы производства работ, акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций с приложением ведомостей контрольных измерений, паспортов и сертификатов на применяемые материалы и конструкции, протоколов лабораторных испытаний, а также других предусмотренных нормативно-технической документацией документов о качестве продукции.

8.6. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ и их оплате, если их объемы или качество не подтверждается исполнительной и другой предусмотренной нормативными документами технической документацией.

8.7. Приемка скрытых работ производится по конструктивным элементам, которые частично или полностью будут скрыты при последующих работах. Приемка ответственных конструкций осуществляется по конструктивным элементам, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или непригодности сооружения для эксплуатации, а также снижению безопасности дорожного движения.

8.8.Запрещается во всех случаях выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

Для приемки скрытых работ и ответственных конструкций Подрядчик в письменной форме вызывает представителя Заказчика не позже чем за 2 дня до полного выполнения принимаемых работ.

8.9. В случае если представителем Заказчика в процессе приемки скрытых работ и ответственных конструкций выявлены недостатки и нарушения в работе, замечания по выполненным работам выдаются в виде предписания или производится запись в Общий журнал производства работ, с указанием сроков их устранения.

При этом Акт приемки скрытых работ и ответственных конструкций не подписывается до момента устранения выявленных недостатков и нарушений.

8.10. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

8.11. Затраты на вскрытие конструкций производятся за счет Подрядчика. Выявленные при вскрытии конструкций нарушения устраняет организация, выполнившая работы.

8.12. Приемку скрытых работ и приемку ответственных конструкций, после проверки правильности их выполнения в натуре и ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией, следует оформлять актами по установленным формам.

8.13. К каждому акту приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций обязательно должны прилагаться ведомость контрольных измерений, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и конструкции, протоколы лабораторных испытаний,а также другие предусмотренные нормативно-технической документацией документы о качестве продукции.

8.14. Акты приемки скрытых работ и приемки ответственных конструкций составляются Подрядчиком в количестве, необходимом для получения каждой из сторон одного экземпляра.

8.15. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

Ответственность сторон

      9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

       9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

      Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

        9.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

        За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа.

        Размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.

         9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, не имеющего стоимостного выражения, которое предусмотрено Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате штрафа.

    Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

      9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

       9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты  штрафа.

 Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

       9.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства (п.5 ст.34 Федерального закона 44-ФЗ).

      9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

        9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

        9.10. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Разрешение споров

11.1. Спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде Владимирской области.

Заключительные положения

       12.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для сторон со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

       12.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение, включая исполнение гарантийных обязательств.

12.3. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан сторонами с использованием электронно-цифровой подписи, уполномоченных лиц Контракта.

Адреса и реквизиты сторон

Перечень приложений к Контракту:

Приложение №1 –  Перечень нормативных документов регулирующих выполнение работ.

Приложение №2 –  График выполнения строительно-монтажных работ

Приложение №3 –   Ведомость объемов

Приложение № 4 –   Сметные нормативы

Приложение №5 – Протокол цены Контракта

Приложение № 6 - Информация о товаре, используемом при выполнении работ, согласно поданной заявке.

Приложение № 1

к Контракту №75

от «»    2020г.

Наименование работ