Сп «служба подвижного состава» А. Е. Касаткин

Заместитель начальника

СП «Служба подвижного состава» А.Ю. Ковешников

Главный инженер

СП «Служба подвижного состава» П.В. Музыка

ТОМ 4

 

 

ДОГОВОР № _____

На выполнение работ по модернизации

 

Санкт-Петербург ___________________

 

 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Острякова Василия Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и ___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

 

 

Предмет договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика в период обязуется выполнить комплекс работ по модернизации тележек на 15 трамвайных вагонах ЛМ-68М (далее каждый именуемый - Объект) (инвентарные номера, вагонов определяются по итогам экспертизы Заказчика по оценке технического состояния подвижного состава) (далее - работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы.

1.2. Содержание работ, их результаты и требования к ним изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ:

Начало: «01»января 2017 года

Окончание: «31» декабря 2018 года.

Работы на каждом Объекте должны быть выполнены в течение _________ календарных дней с момента передачи Исполнителю Объекта по акту приема-передачи.

2.2. По производственной необходимости срок выполнения работ может быть изменен письменным соглашением сторон в соответствии с пунктом 2 статьи 708 ГК РФ.

 

Цена работы и порядок оплаты

3.1. Стоимость Работ на Объекте определяется на основании Протокола №_________ заседания конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок участников размещения заказа на право заключения договора на выполнение работ по модернизации______________ для нужд СПб ГУП «Горэлектротранс» и Расчёта стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему Договору) и состав­ляет ___________ (___________________) рубля __копеек, в т.ч. НДС - _______________ (___________________) рубля ___ копеек*.

Общая стоимость работ по договору не должна превышать ____________________ (_______________________________) рублей _____ копейки, в том числе НДС 18% - ____________________ (_______________________________) рублей _____ копеек*.

*Вариант: НДС не облагается на основании ст. 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.

3.2. Цена Договора не является фиксированной и подлежит индексации. Индексация стоимости работ производится не чаще одного раза в год и не выше прогноза индекса-дефлятора объема валового регионального продукта опубликованного на сайте Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (www.cedipt.spb.ru). Изменение стоимости оформляется путем подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.3. Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ на Объекте (далее - акт сдачи-приемки) в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 12 Договора.

3.4. Исполнитель обязан выставить счета-фактуры не позднее 5 календарных дней, считая со дня окончания выполнения Работ.

Права и обязанности Сторон

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Не позднее _____ дней с момента заключения Сторонами Договора предоставить Исполнителю Объект для выполнения работ по акту приема-передачи.

4.1.2. По получении от Исполнителя уведомления о готовности результата работ к сдаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты по акту сдачи-приемки.

4.1.3. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием Исполнителя, а при обнаружении отступлений от условий Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.1.4. Оплатить выполненные работы Исполнителем в соответствии с условиями Договора.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.3. В случаях когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в Договоре использования либо при отсутствии в Договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. В любом случае срок устранения недостатков не должен превышать 5 (пяти) дней с момента, когда Исполнителю стало известно о наличии недостатков работ.

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4.3. Исполнитель обязан:

4.3.1. В сроки, предусмотренные пунктом 2.1 Договора, приступить и выполнить работы по модернизации Объекта Заказчика.

4.3.2. Выполнить работы в полном соответствии с_____________, нормами и правилами, иными обязательными требованиями для данного вида работ, сдать Объект Заказчику по акту приема-передачи.

4.3.3. Исполнитель обязан осуществлять работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) определяющими объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования.

4.3.4. Поставить на Объект необходимые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование.

4.3.5. В период выполнения работ на Объекте нести ответственность за соблюдение противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, а также иных, утвержденных в установленном порядке правил и инструкций.

4.3.6. Осуществлять мероприятия по охране окружающей среды в период выполнения работ.

4.3.7. Нести ответственность за охрану Объекта до сдачи выполненных работ по акту сдачи-приемки.

4.3.8. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход производства работ против сроков, установленных п. 2.1. Договора, Исполнитель должен немедленно известить об этом Заказчика.

4.3.9. Сдать Заказчику результаты выполненных работ на Объекте по акту сдачи-приемки.

4.3.10. Своими силами и за свой счет устранить недостатки, допущенные по своей вине при производстве работ, в согласованный Сторонами срок.

4.3.11. По окончании работ представить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в соответствии с действующими правилами.

4.3.12. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.3.13. Риск случайного уничтожения и повреждения Объекта до момента сдачи его Заказчику несет Исполнитель.

4.3.14. В недельный срок со дня подписания акта сдачи-приемки освободить место их производства от принадлежащего ему имущества, материальных ресурсов, техники.

4.3.15. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения работ по Договору.

4.3.16. Предоставить гарантийный срок на результаты работ по Договору в течение _ (______) месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.

4.3.17. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ и по этой причине существенного превышения определенной цены работы в течение трёх дней предупредить об этом Заказчика. В случае несвоевременного предупреждения Заказчика Исполнитель обязан выполнить работы по Договору, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в п. 3.1. Договора.

4.3.18. Если работы по Договору производятся на территории Заказчика, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком список лиц (с предоставлением информации о их регистрации и паспортных данных) и перечень транспортных средств, имеющих права доступа на территорию Заказчика. При производстве работ Исполнитель обязан соблюдать установленные на предприятии Заказчика правила внутри объектного режима.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Привлекать в целях выполнения отдельных работ по Договору субподрядные организации только с письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядных организаций как за свои собственные.

 

Приемка выполненных Работ.

Гарантии

5.1. По завершении работ (вариант: этапа Работ) Исполнитель представляет Заказчику результаты выполненных работ и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки в двух экземплярах.

5.2. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем недостатков.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня выявленных недостатков и сроков их устранения. Указанные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет. Срок устранения недостатков (дефектов) в любом случае не должен превышать 5 (пяти) дней с момента, когда Подрядчику стало известно о наличии недостатков результата работ.

5.4. Риск случайной гибели результата работ, другого имущества, используемого для выполнения работ, до окончательной приемки результатов работ по Договору несет Исполнитель.

5.5. Исполнитель гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической и сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

- нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

5.6. Гарантийный срок на выполненные работы, а также на использованные материалы и установленное оборудование составляет ____ месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.

5.7. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характере, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд по данному вопросу.

5.8. При отказе Исполнителя от устранения выявленных недостатков (недоделок) Заказчик вправе устранить таковые собственными или привлеченными силами и средствами с последующим возмещением понесенных расходов Исполнителем.

5.9. Если в период гарантийного срока будут выявлены дефекты (недостатки) результата выполненных работ, Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего требования Заказчика и по выбору Заказчика:

- либо устранить дефекты (недостатки) своими силами и средствами;

- либо возместить Заказчику расходы, понесённые им в связи с устранением дефектов (недостатков);

- либо возвратить Заказчику денежные средства, полученные за выполнение работ по настоящему Договору

Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. При нарушении сроков выполнения работ, установленных п.2.1.Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,3 % от суммы неисполненного обязательства (п. 3.1 Договора) за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение сроков исполнения обязательств, установленных п. 5.3, п. 5.9.Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства по Договору за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны от выполнения обязательств в натуре по Договору.

6.5. Положения статьи 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации к отношениям сторон, вытекающим из настоящего договора, не применяются.

 

Порядок рассмотрения споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.