Цена контракта и источник финансирования

Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется в установленный срок и с надлежащим качеством выполнить работы по объекту: Капитальный ремонт участков дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования городской округ "Охинский" в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к муниципальному контракту), расчётом цены контракта (Приложение № 2 к муниципальному контракту) и условиями настоящего Контракта, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить в установленном настоящим Контрактом порядке.

1.2. Место выполнения работ: Сахалинская область, Охинский район:

- участок дороги по ул. 60 лет СССР;

- участок дороги по межквартальному проезду № 1 (от ул. Ленина до ул. 50 лет Октября);

- участок дороги по ул. 50 лет Октября в границах улиц Карла Маркса и Никитюка;

- участок дороги по ул. Нефтяников в с. Тунгор;

- участок дороги - перекресток улиц Парковая и Карла Маркса;

- участок дороги по ул. Никитюка в границах ул. Ленина и 50 лет Октября в г. Охе.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. Контракта, своими силами или с привлечением субподрядных организаций. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика в соответствии со статьей 706 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

Форма, сроки и порядок оплаты.

3.1. Срок оплаты: 2016 год.

3.2. Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком к оплате после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) и Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта.

3.3. Подрядчик предъявляет Заказчику к оплате счет-фактуру за выполненные работы, выписанную на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) и Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней рассматривает и оформляет представленные документы или направляет Подрядчику обоснованный отказ.

3.4. Оплата работ производится Заказчиком только в том случае, если предъявляемые к оплате счет-фактура, акт приемки выполненных работ (КС-2) – 5 экз. и справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) 5 экз. оформлены надлежащим образом и подписаны с обеих сторон.

3.5. Оплата работ производится Заказчиком за фактически выполненные работы перечислением платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней со дня выставления счёт-фактуры.

3.6. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

3.7. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от норм и правил, установленных для данного вида работ, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.

3.8. Платежи по данному контракту осуществляются в российских рублях.

3.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, оплата выполненных объемов работ по Контракту производится Заказчиком только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Заказчика предъявленных ему сумм неустойки (штрафов, пеней). Заказчик вправе, по своему усмотрению, либо произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), либо удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из средств, предоставленных в качестве обеспечения исполнения по настоящему Контракту, уведомив об этом Подрядчика.

Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить предусмотренные настоящим контрактом работы в установленный срок, в соответствии с положениями контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, предъявляемые к данному виду работ.

4.1.2. Исправлять дефекты и некачественно выполненные работы в согласованные с Заказчиком сроки своими силами и за свой счет.

4.1.3. Информировать Заказчика о готовности к сдаче-приемке работ не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала их сдачи-приемки.

4.1.4. При невыполнении принятых на себя обязательств в рамках настоящего контракта нести ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и законодательством Российской Федерации.

4.1.5. Обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

4.1.6. Обеспечивать выполнение работ необходимыми средствами, материалами, изделиями, оборудованием, соответствующим техническим условиям, паспортам, сертификатам и другим документам, подтверждающим их качество;

4.1.7. Обеспечить охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для производства работ на Объекте, ограждения мест производства работ с момента начала работ на Объекте и до их окончания;

4.1.8. Обеспечить выполнение работ подготовленным персоналом и обеспечить его техническое оснащение в соответствии с обязательными требованиями нормативных актов;

4.1.9. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журналы учета выполнения работ на русском языке по типовой форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7;

4.1.10. На месте выполнения работ выполнять необходимые мероприятия по обеспечению техники безопасности населения, эксплуатационного персонала и охране окружающей среды, в том числе:

- строительные отходы (мусор) складировать в местах, согласованных с Заказчиком;

- осуществлять ежедневный вывоз строительных отходов (мусора) с объекта после выполнения работ;

- не производить сброс строительных отходов (мусора) в мусоропровод, систему канализации здания или контейнеры, предназначенные для сбора твердых бытовых отходов, и прочих несанкционированных местах;

- размещать строительные материалы, изделия оборудования для выполнения работ в стороне от основных путей передвижения людей;

- после завершения работ привести место работы в надлежащее состояние, убрать строительные отходы (мусор), вывезти (удалить) с объекта принадлежащее Подрядчику строительную технику, транспортные средства и возведенные им временные сооружения в течение 3 календарных дней.

Передать по окончании производства работ на Объекте Заказчику исполнительную документацию о выполненных работах.

При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования Подрядчика.

4.1.11. Известить Заказчика за 3 (три) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.1.12. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок составить односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет.

4.1.13. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Требовать от Заказчика проверку фактически выполненных работ по количеству, качеству и объемам при подписании акта формы КС-2 и справки формы КС-3.

4.2.2. Выполнить работы и сдать результаты досрочно, при условии, что эти работы выполнены в полном объёме и в надлежащем качестве.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Обеспечивать надзор за выполнением работ и контролировать соответствие объемов, качества и стоимости выполняемых работ, материалов и оборудования, действующим нормативным документам и обязательствам Подрядчика.

4.3.2. Осуществлять в соответствии с требованиями статьи 53 Градостроительного кодекса РФ строительный контроль в соответствии с утвержденной сметной документацией, условиями контракта и требованиями нормативных документов в области осуществления капитального строительства и капитального ремонта

4.3.3. Зарегистрировать общий журнал работ.

4.3.4. Осуществлять своевременную приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта и проверить стоимость и качество работ, выполненных Подрядчиком.

4.3.5. При невыполнении принятых на себя обязательств в рамках настоящего контракта нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3.6. Своевременно производить оплату фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в порядке, указанном в 3 разделе настоящего контракта.

4.3.7. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

4.3.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Потребовать устранения дефектов, выявленных в процессе эксплуатации, в течение срока, предусмотренного настоящим Контрактом. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления результата некачественно выполненных работ устранить их самостоятельно, либо привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

4.4.2. Не принимать и не оплачивать выполненные Подрядчиком работы ненадлежащего качества и не соответствующие условиям настоящего контракта.

4.4.3. Не подписывать акт формы КС-2, справку формы КС-3 и Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта до полного устранения недостатков.

4.4.4. Представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий настоящего контракта для исполнения в установленный таким предписанием срок.

4.4.5. Произвести приемку и оплату досрочно выполненных работ

 

Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий по настоящему Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.

Ответственность Заказчика:

5.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства предусмотренного настоящим Контрактом. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени в случае, если просрочка исполнения указанного обязательства вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.1.3. За неисполнение, ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Контракту Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в виде штрафа. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по оплате выполненных и принятых Заказчиком работ.

Штраф устанавливается в размере 624 418 (шестьсот двадцать четыре тысячи четыреста восемнадцать) рублей 52 копейки, что составляет 2% от цены настоящего Контракта, установленной в п. 2.1.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

5.1.4. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

5.2. Ответственность Подрядчика:

5.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренного п. 12.1. настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле (где - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Феде

 

рации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.2.3. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, санитарно-гигиенических норм, охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в виде штрафа. Штраф устанавливается в размере 1 561 046 (один миллион пятьсот шестьдесят одна тысяча сорок шесть) рублей 31 копейка, что составляет 5% от цены настоящего Контракта, установленной в п. 2.1

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей.

5.3. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

5.4 Уплата неустойки (пени, штрафа) во всех случаях не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

5.5. Все разногласия сторон по настоящему контракту должны быть рассмотрены сторонами в течение 5 календарных дней с момента получения претензии другой стороной.

5.6. В случае, если настоящий контракт будет досрочно расторгнут в связи с существенными нарушениями условий контракта по вине Подрядчика, то сведения о Подрядчике включаются в реестр недобросовестных подрядчиков (поставщиков, исполнителей).

В случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде безотзывной банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на 90 (девяносто) дней.

6.2. Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию) Подрядчик, в течение 10 календарных дней с даты получения письменного требования от Заказчика, либо с момента, когда ему стало известно о том, что представленное им обеспечение исполнения Контракта стало ненадлежащим, обязуется предоставить Заказчику новое обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях, которые указаны в документации о закупке и в Контракте.

6.3. В ходе исполнения настоящего Контракта, Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом взамен ранее представленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

6.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, включая неоплату в установленный в претензии срок неустоек, штрафов за просрочку, неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Заказчик удовлетворяет свои требования за счёт обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту (банковской гарантии, удержания внесенных денежных средств) в размере не превышающим размер обеспечения исполнения обязательств, установленный в п. 6.1. настоящего Контракта.

6.5. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются на счет Подрядчика в течение тридцати банковских дней с даты надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных) по Контракту.

6.6. В случае предоставления обеспечения исполнения контракта путем предоставления банковской гарантии, Заказчик обязуется возвратить банковскую гарантию в течении 10 рабочих дней с даты надлежащего выполнения Подрядчиком обязательств (за исключением гарантийных) по Контракту.

 

Гарантии качества и сроки

7.1. Подрядчик гарантирует:

- своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока;

- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока - 3 (три) года с момента подписания сторонами акт приемки выполненных работ.

7.3. Если в течение гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) имеют дефекты и недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его субподрядчиками) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Контракта, то Заказчик, совместно с Подрядчиком составляет акт, где кроме перечня дефектов определяются даты устранения дефектов и недостатков.

 

Сдача и приемка работ

8.1. Приемка выполненных работ по настоящему Контракту производится с участием представителей обеих сторон по факту выполнения строительных работ.

8.2. Подрядчик передаёт уполномоченному представителю Заказчика заблаговременно не менее чем за 3 рабочих дня до истечения срока выполнения работ исполнительную документацию на предъявляемый к оплате объём работ и 5 (пять) экземпляров актов выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и Актов приемки законченного капитальным ремонтом объекта на бумажном носителе.

8.3. Заказчик в дату окончания работ, работы на объекте и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения, проверяет соответствие работ представленной исполнительной документации, корректность оформленных документов. Акты выполненных работ формы КС-2 и Акты приемки законченного капитальным ремонтом объекта от имени Заказчика подписываются руководителем или представителем Заказчика, уполномоченным на то соответствующим приказом Заказчика, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 с указанием сроков выполнения работ соответствующих срокам установленным в разделе 12 Контракта подписываются руководителем Заказчика.

8.4. В случае обнаружения при приемке на объекте несоответствия выполненных работ Заказчик с Подрядчиком оформляют акт о недостатках, дефектах и возвращает Подрядчику (вручает под роспись) представленную документацию с письменным обоснованием причин отказа от подписания в представленной редакции, форме, количестве экземпляров с установлением срока на устранение замечаний.

8.5. После устранения замечаний в установленный Заказчиком срок, Подрядчик на следующий рабочий день после истечения установленного Заказчиком срока на устранение несоответствий представляет откорректированную документацию Заказчику для подписания.

8.6. В случае не устранения либо ненадлежащего устранения замечаний, изложенных Заказчиком в установленный им срок, а также в случае нарушения срока выполнения установленного разделом 12 Контракта, Подрядчик после фактического исполнения требований заказчика (работ) корректирует также дату окончания работ на дату фактического их завершения и предоставления Заказчику исполнительной документации и актов выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 надлежащим образом оформленных в установленной форме и количестве экземпляров.

8.7. В случае наличия вины Заказчика и/или третьих лиц, в просрочке исполнения обязательства, действия обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик вправе уменьшить просрочку при начислении штрафных санкций на соответствующий период, только в случае наличия документов, подтверждающих срок действия обстоятельств, выходящих за пределы ответственности Подрядчика, которые в обязательном порядке (заверенные копии или оригиналы) прилагаются к Справке о стоимости выполненных работ.

8.8. При неявке представителя Подрядчика на объект для приёмки Заказчиком в дату окончания работ, установленную в разделе 3 Контракта или его отказе от подписания акта о недостатках, выявленных на объекте, Заказчик составляет односторонний акт и направляет его Подрядчику для устранения замечаний одновременно с возвратом документов, указанных в 8.2. настоящего Контракта.

8.9. Заказчик вправе не рассматривать акты формы КС-2 и КС-11 в случае не предоставления Подрядчиком надлежащим образом оформленной в полном объёме исполнительной документации и иных документов, необходимых для надлежащей приёмки и принятия к оплате выполненных работ, в том числе об устранении недостатков/дефектов/недоделок.

8.10. Работы считаются надлежащим образом выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком после подписания сторонами акта формы КС-2, справки формы КС-3 и Акта приемки законченного капитальным ремонтом объекта (Приложение №3. Форма).

 

Форс-мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, диверсий, военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения Контракта и непосредственно повлиявших на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна подтвердить их справкой компетентного учреждения или органа государственной (муниципальной) власти.

9.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 5 (Пяти) дней после начала таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы по соглашению Сторон срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

Особые условия

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, разрешаются путем переговоров сторон. В случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Сахалинской области.

10.2. До предъявления иска, вытекающего из контракта, сторона, считающая, что её права нарушены (далее – заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне письменную претензию.

10.2.1. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 5 календарных дней с момента получения претензии.

10.2.2. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

Ведомость объемов работ №1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
	Раздел 1. ул. 60 лет СССР и асфальтирование заезда в шк. № 7
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	5,32
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.
	ЩПС С-4	м3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза
	Щебеночная смесь фракции 40-70 мм	м3
	Перевозка щебеночной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза	1 т груза	4,8
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,003
	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,001
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,06
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,06
	Смеси асфальтобетонные	т
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза

 

Ведомость объемов работ №2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
	Раздел 1. Межквартальный проезду №1 (от ул. Ленина до ул. 50 лет Октября)
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3,04
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.
	ЩПС С-4	м3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза
	Щебеночная смесь фракции 40-70 мм	м3
	Перевозка щебеночной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза	1 т груза
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,05
	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,984
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,984
	Смеси асфальтобетонные	т
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза

Ведомость объемов работ №3

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
	Раздел 1. ул. 50 лет Октября в границах улиц Карла Маркса и Никитюка
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.
	ЩПС С-4	м3
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза
	Щебеночная смесь фракции 40-70 мм	м3
	Перевозка щебеночной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза	1 т груза
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,015
	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,3
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	4,328
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	4,328
	Смеси асфальтобетонные	т
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза

Ведомость объемов работ №4

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
	Раздел 1. ул.Нефтяников в с. Тунгор
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	10,34
	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.
	ЩПС С-4	м3
	Перевозка щебеночной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза
	Щебеночная смесь фракции 40-70 мм	м3
	Перевозка щебеночной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 45 км I класс груза	1 т груза
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см	1000 м3 уплотненного грунта	1,114
	Розлив вяжущих материалов	1 т	1,11
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	3,712
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	3,712
	Смеси асфальтобетонные	т
	Перевозка смесей асфальтобетонных автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза	1 т груза

Ведомость объемов работ №5

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
	Раздел 1. Перекресток улиц Парковая и Карла Маркса
	Щебеночная смесь фракции 40-70 мм	м3
	Перевозка щебеночной смеси автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 85 км I класс груза	1 т груза	3,2
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" на первый проход по одному следу при толщине: 30 см	1000 м3 уплотненного грунта	0,002
	Розлив вяжущих материалов	1 т	0,1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,45
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,45
	Смеси асфальтобетонные	т
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза

Ведомость объемов работ №6