Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Соглашением сроков выполнения этапов и сроков предоставления отчетности Фонд вправе потребовать от Грантополучателя уплатить неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день подписания Акта о выполнении работ, ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости дебиторской задолженности по Соглашению за каждый день просрочки.

Порядок начисления и взыскания неустойки определяется соответствующим регламентом, утверждаемым Фондом.

8.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от обязательства по настоящему Соглашению.

8.4. Споры, связанные с исполнением Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров. Неурегулированные споры передаются истцом по его выбору в суд общей юрисдикции по месту нахождения/регистрации истца, либо по месту нахождения/регистрации ответчика.

Обстоятельства непреодолимой силы

Обстоятельствами непреодолимой силы, делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по Соглашению, считаются обстоятельства, принимаемые как таковые действующим законодательством Российской Федерации. В этих случаях действие Соглашения приостанавливается на срок сохранения таких обстоятельств на основании специального взаимного оповещения Сторон в письменной форме с указанием предполагаемых сроков прекращения обстоятельств.

Срок действия Соглашения

10.1. Срок действия Соглашения устанавливается с "____"_____________ 20 ___ г. до исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Настоящее соглашение составлено и заключено в форме электронного документа и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Приложения к Соглашению:

1.    Техническое задание на выполнение Работ.

2.    Календарный план выполнения Работ.

3.    Смета затрат на выполнение Работ.

4.    Согласие на обработку персональных данных.

 

Приложение №1 к Соглашению 

 

 

Техническое задание на выполнение Работ по теме:

«___________»

1. Наименование НИР:

 

2. Основание для выполнения НИР:

 

3. Цель выполнения НИР:

 

4. Задачи по проекту в рамках договора по программе «УМНИК»:

 

5. Область применения научно-технического продукта (изделия и т.п.):

 

6. Технические требования к научно-техническому продукту (изделию и т.п.).

6.1. Основные технические параметры, определяющие количественные, качественные и стоимостные характеристики продукции (в сопоставлении с существующими аналогами, в т.ч. мировыми):

 

6.2. Конструктивные требования (включая технологические требования, требования по надежности, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту, хранению, упаковке, маркировке и транспортировке):

 

7. Требования по патентной защите:

В ходе выполнения работы должны быть проведены мероприятия, обеспечивающие защиту прав Грантополучателя на интеллектуальную собственность в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

 

8. Отчетность по НИР:

В соответствии с ГОСТ 7.32-2017.

 

9. Сроки выполнения Работ:

24 месяца.

Приложение №2 к Соглашению

 

 

Календарный план выполнения Работ по теме:

«____________»

 

№ этапа	Наименование работ по основным этапам НИР	Сроки выполнения работ	Стоимость этапа[4], руб.	Форма и вид отчетности
1		12 месяцев	200 000	· научно-технический отчет о выполнении НИР (промежуточный); · финансовый отчет о расходовании средств гранта; · акт о выполнении Работ.
2		12 месяцев	300 000	· научно-технический отчет о выполнении НИР (заключительный); · финансовый отчет о расходовании средств гранта; · свидетельство о прохождении преакселерационной программы на базе аккредитованной Фондом организации-оператора; · заявка на регистрацию прав на РИД; · бизнес-план инновационного проекта; · дорожная карта проекта; · акт о выполнении Работ.
	ИТОГО	24 месяца	500 000

 

Приложение №3 к Соглашению