Обеспечение исполнения настоящего Контракта.

 

11.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта в размере, указанном в пункте 11.2. настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта).

11.2. Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется на сумму ________________.

11.3. Обеспечение исполнения настоящего Контракта осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке.

11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе в случае отзыва лицензии у банка, Подрядчик в течение 10 дней обязан предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта одним из способов, предусмотренных законодательством.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения настоящего Контракта в течение срока действия настоящего Контракта плюс шесть календарных месяцев с момента окончания срока действия настоящего Контракта.

11.6. В случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также в случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, и при условии полного погашения задолженности по уплате неустойки (пени, штрафа), начисленной по настоящему Контракту, Заказчик обязуется прекратить обязательства по безотзывной банковской гарантии (в случае предоставления безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта) в течение 10-ти рабочих дней с даты получения письменного обращения Подрядчика, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

11.7. В случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту, а также в случае досрочного расторжения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, и при условии полного погашения задолженности по уплате неустойки (пени, штрафа), начисленной по настоящему Контракту, Заказчик обязуется возвратить Подрядчику внесенные денежные средства, являющиеся обеспечением исполнения настоящего Контракта, в течение 10-ти рабочих дней с даты получения письменного обращения Подрядчика с указанием банковских реквизитов для перечисления.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между Сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу.

12.2. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Контрактом, переходят к новому Заказчику.

12.4. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются Сторонами дополнительным соглашением.

12.5. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

12.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.7. Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего Контракта, разрешаются в Арбитражном суде Самарской области с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии - 5 рабочих дней с момента её получения).

12.8. Подрядчик имеет свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, регистрационный номер _________, выдано ________ (дата выдачи, кем).

12.9. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Заказчика и один для Подрядчика.

12.10. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение №1. «Задание на выполнение работ по разработке проектной документации строительства здания речного вокзала в городском округе Самара»;

Приложение №2. «Расчет цены Контракта на выполнение работ по разработке проектной документации строительства здания речного вокзала в городском округе Самара»;

Приложение №3. «Календарный план на выполнение работ по разработке проектной документации строительства здания речного вокзала в городском округе Самара».

 

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

13.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по 31.08.2017г.