I. Сведения об электронном аукционе

Локальный сметный расчет №1

На  Текущий частичный ремонт фасада арки  Корпус 1 Литер А ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1», г. Таганрог, ул. Греческая, 83

Сметная стоимость строительных работ – 292406,80 рублей

 

 

См.  Приложение № 2 к Договору

Локальный сметный расчет №1

На Текущий частичный ремонт помещения для мусора и помещения для морга Корпус №1 Литер А  ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1», г. Таганрог, ул. Греческая, 83

Сметная стоимость строительных работ – 158593,20 рублей

 

 

Приложение №1

к Сведениям об электронном аукционе

ЗАЯВКА

на участие в электронном аукционе №______

 

 

I. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе

 

Участник электронного аукциона (далее - участник закупки) выражает согласие на выполнение работ или оказания услуги, на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона, выполнение работ на условиях предусмотренных документацией об электронном аукционе.

Информация и документы, которые прилагаются участником закупки:

- наименование страны происхождения товара/ работ/услуг;

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак;

 

II. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе

 

1. Информация об участнике закупки:

 

Наименование:
Фирменное наименование:
Место нахождения:
Фамилия, имя, отчество:
Паспортные данные:
Место жительства:
Почтовый адрес:
Номер контактного телефона:
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН:
Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки:

Банковские реквизиты:

ИНН

КПП

ОГРН

ОКПО

ОКТМО

р/с

к/с

Банк

БИК

Руководитель

Действующий на основании - Устава или ОГРНИП и т.д.

Дата постановки на учет в ИФНС

Юридический адрес, индекс

Фактический адрес, индекс

Почтовый адрес, индекс

Телефон, факс

Эл. почта

 

 

2. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), которой участник закупки декларирует:

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

 

3. Декларация о принадлежности участника закупки к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, которой участник закупки декларирует свою принадлежность к ____________.

4. Документы, прилагаемые участником закупки:

документы, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона, или копии этих документов;

копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника закупки заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

документы, подтверждающие право участника закупки на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона, или копии таких документов;

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии таких документов.

 

Приложение № 1

к Сведениям об электронном аукционе

 

I V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ______

Предмет Договора

1.1.  Подрядчик обязуется качественно, в установленный настоящим Договором срок и в пределах установленной настоящим Договором цены, выполнить  работы по текущему частичному ремонту фасада арки Корпус №1 Литер А, помещения для мусора и помещения для морга Корпус №1 Литер А ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1»,   (далее - работы) в соответствии с утвержденной сметной документацией (Приложение №1 и Приложение №2) к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью), технической частью, графиком производства работ (Приложение №3 и Приложение №4) к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат надлежащим образом выполненных работ и оплатить их.

1.2. Срок выполнения работ определяется Графиком производства работ (Приложение №3) к настоящему Договору, (далее - график производства работ).

1.3. «Подрядчик» тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ.

1.4. Никакая работа «Подрядчика» не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору.

Срок выполнения работ

3.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 3), являющимся неотъемлемой частью  Договора.

Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

3.2. Место выполнения работ: Российская Федерация, 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 83.

3.3. Сроки выполнения работ, согласованные Заказчиком, являются исходным для определения имущественных санкций в случаях нарушения Подрядчиком этих сроков, в порядке и размерах, установленных Договором.

3.4. Моментом завершения выполнения работ в целом будет считаться дата подписания Заказчиком актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ, затрат (форма КС-3).

3.5. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока выполнения работ по настоящему Договору.

Обязательства сторон

4. 1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результаты таких работ Заказчику.

4.1.2. Обеспечить уборку и вывоз мусора на объекте во время и после выполнения работ собственными силами, инструментами и транспортом.

4.1.3. Предоставить копии сертификатов соответствия на используемые материалы.

4.1.4. Бережно относиться к имуществу Заказчика, а в случае его порчи, кражи, возмещать причиненный заказчику ущерб.

4.1.5. Привлекать к выполнению работ по настоящему Договору персонал, полностью нести ответственность за соблюдение работниками (субподрядчиками) строительных правил и норм СНиП, санитарных правил и норм СанПиН, правил пожарной безопасности в РФ, правил по технике безопасности, а также требованиям законодательства РФ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

4.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора.

4.1.7. Предоставить Заказчику в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору обеспечение исполнения обязательств по Договору в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

4.1.8. Самостоятельно нести все расходы, связанные с привлечением субподрядчика(ов).

4.1.9. По запросу Заказчика предоставлять необходимую информацию о работниках (субподрядчиках), привлеченных к выполнению работ по настоящему Договору, по требованию первого произвести замену одних работников другими.

4.1.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении обстоятельств, которые создают невозможность завершения выполнение работ в срок, установленный настоящим Договором.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить доступ Подрядчика к месту производства.

4.2.2. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств при производстве работ объекта.

4.2.3. Оплачивать Подрядчику работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.2.4. Осуществлять приемку результата выполнения работ, согласно актам о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и другим документам, установленным законодательством РФ.

4.2.5. Вернуть Подрядчику денежные средства, предоставленные в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.6. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Договором, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Договоров, заключенных в соответствии с законодательством РФ.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. Привлекать на договорной основе к выполнению Договора субподрядчиков. При этом существенные условия Договора подлежат включению Подрядчиком в договора с субподрядчиками. Невыполнение субподрядчиком обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору и применения мер ответственности по настоящему Договору.

 

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать информацию у Подрядчика о ходе выполнения работ и проводить проверку объемов выполненных работ, правильности оформления документации на выполненные работы, а также прочих затрат Заказчика в рамках действия настоящего Договора. Количество проверок и сроки их проведения с Подрядчиком не согласовываются.

4.4.2. Составлять акт о соответствующих нарушениях и привлекать Подрядчика к ответственности согласно положениям настоящего Договора.

4.4.3. Предъявлять Подрядчику требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством выполненных работ.

4.4.4. Провести испытание материалов на предмет их соответствия сертификатам соответствия, гигиеническим и пожарным сертификатам. В случае выявления несоответствия данных, указанных в сопроводительных документах на материал, материал Подрядчику возвращается.

4.4.5. По согласованию с Подрядчиком изменить условия Договора при его исполнении в случаях, предусмотренных п. 2.3.

4.4.6. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, направлять Подрядчику требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Договору.

Антикоррупционная оговорка

4.5.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

4.5.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ О противодействии коррупции».

Гарантийные обязательства

7.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ.

7.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.3. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом обнаружения недостатков.

7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

7.5. Ущерб, нанесенный в результате работ на объекте третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в сумме 1000 рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей включительно) – определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Поставщиком.

8.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором:

а) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается (10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей) – определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (за исключением случаев предусмотренными подпунктами б) и в) п. 8.3.2. Договора);

б) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным с победителем закупки (или иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ) предложившим наиболее высокую цену за право заключения Договора, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается (10 процентов начальной (максимальной) цены Договора в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает 3 млн. рублей) – определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042;

в) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре таких обязательств) в сумме 1000 рублей (если цена Договора не превышает 3 млн. рублей) – определяется в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

8.3.3. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,  за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. Размер штрафа составляет в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 определяется в следующем порядке:

а) 3 процента цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей.

8.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.

8.5. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

 

 

Форс-мажор

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств неодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств:       стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.д.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые «Стороны» были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

Заключительные положения

11.1. Настоящий Договору действует со дня заключения до 31 декабря 2020 года.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами.

11.3. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.

К настоящему Договору прилагаются:

-      Приложение № 1- Локальный сметный расчет №1.

-      Приложение № 2- Локальный сметный расчет №1.

-      Приложение № 3 - График производства работ.

-      Приложение № 4 - Техническое задание.

11.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем Договоре, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.5. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности любые сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору

11.6. Настоящий Договор заключен в форме электронного документа, подписанного ЭЦП Сторон на ЭП проведения аукциона в электронной форме. Дополнительно при взаимном волеизъявлении Сторон возможно подписание настоящего Договора на бумажном носителе путем составления в 2 (двух) экземпляров, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на Текущий частичный ремонт фасада арки Корпус №1 Литер А

 ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1», г. Таганрог, ул. Греческая, 83.

 

 

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Колич ество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
				всего	экс.маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс.маш.	обслуж. машины
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО

 

Заполняется на основании Приложение к Части II. документации об электронном аукционе с учетом снижения начальной (максимальной) цены Договора в ходе проведения электронного аукциона.

ЗАКАЗЧИК: ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1»	ПОДРЯДЧИК:
Директор _____________ /Н.Ф. Коротенко/	Руководитель _______/_________ /

Приложение № 2 к договору № ___

от «__» _________2020г

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на Текущий частичный ремонт помещения для мусора и помещения для морга Корпус №1 Литер А

 ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1», г. Таганрог, ул. Греческая, 83.

 

 

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Колич ество	Стоимость ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч
				всего	экс.маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс.маш.	обслуж. машины
				оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО

 

Заполняется на основании Приложение к Части II. документации об электронном аукционе с учетом снижения начальной (максимальной) цены Договора в ходе проведения электронного аукциона.

ЗАКАЗЧИК: ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1»	ПОДРЯДЧИК:
Директор _____________ /Н.Ф. Коротенко/	Руководитель _______/_________ /

 

Приложение № 3 к договору № ___

от «__» _________2020г.

График производства работ

на Текущий частичный  ремонт фасада арки Корпус №1 Литре А, помещения для мусора и

помещения для морга Корпус №1 Литер А

ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1», г. Таганрог, ул. Греческая, 83.

№	Наименование видов работ		Сумма, руб.	Сроки выполнения
п/п		Количество ед. изм.		Начало	Окончание
1	Текущий частичный ремонт     фасада арки Корпус №1 Литер А, помещения для мусора и помещения для морга Корпус №1 Литер А ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1»,г. Таганрог, ул. Греческая, 83.	1 усл. ед.		С момента заключения договора.	До 30 ноября 2020 года по заявке Заказчика.
	ИТОГО

ЗАКАЗЧИК: ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ № 1»	ПОДРЯДЧИК:
Директор ___________ /Н.Ф. Коротенко/	Руководитель _______/___________ /

Приложение № 4 к договору № ___

от «__» _________2020г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий частичный ремонт фасада арки и помещения для мусора и помещения для морга

1. Предмет закупки:

Текущий частичный ремонт фасада арки  Корпус №1 Литер А и помещения для мусора и помещения для морга Корпус №1 Литер А ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1», г. Таганрог, ул. Греческая, 83.

(участие в закупке субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)

2. Основание для выполнения работ:

Основанием для выполнения работ является: сметная документация и настоящее описание объекта закупки.

 

 3. Начальная (максимальная) цена контракта:  451000,00 рублей (Четыреста пятьдесят одна тысяча рублей 00 копеек).

Цена контракта (договора) указана с учетом всех расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ и всех расходов на перевозку, в том числе уплату налогов (в том числе НДС), пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций, третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении договора, а так же на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением договора.

Авансирование не предусмотрено.

 

Место выполнение работ: ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1», 347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Греческая, 83.

 

7. Описание работ и сроки выполнения:

Работы выполняются с момента заключения договора до 30 ноября 2020 года по заявке Заказчика. Время, срок и осмотр выполнения работ по письменному согласованию с заказчиком. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

Произвести Текущий частичный ремонт фасада арки  Корпус №1 Литер А и помещения для мусора и помещения для морга Корпус №1 Литер А (1-й этаж) ГБУСОН РО «Таганрогский ПНИ №1»:

Выполнение работ производятся в полном объеме в указанное время и срок в соответствии с локальным сметным расчетом №1 - Приложение №1 и Приложение №2   проекта договора.

Обязательное условие:

В случае если в описании объекта закупки содержатся указания на товарные знаки в отношении товаров, использование которых осуществляется в ходе исполнения контракта, применительно к таким товарным знакам следует читать «или эквивалент».

8. Требования к Подрядчику: Наличие копии действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия).

 

По окончанию работ Заказчику предоставить акты выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

Гарантийный срок на выполнение работ составляет не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами Актов сдачи-приемки работ. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков работ, выявленных в течение гарантийного срока. Гарантийный срок на товары, используемые при выполнении работ, определяется заводом-изготовителем. Если в период гарантированной эксплуатации обнаруживаются недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. Обеспечение эксплуатационных качеств в течение гарантийного срока за счет Подрядчика.

 

 

9. Требования к качеству, характеристикам, результату работ.

Применяемые Товары должны соответствовать требованиям Российского законодательства в области текущего и капитального ремонта, требованиям правил пожарной безопасности в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

- СП 48.13330.2011 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов;

- СНиП III.4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство»;

-СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (утв. Приказом Министерства России от 27.12.2011 N 605);

- СНиП 22-01-97 «Охрана окружающей среды».

- СРП-2007 «Свод реставрационных правил. «Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Другие нормативы и требования Российского законодательства в области текущего и капитального ремонта.