Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена договора, источник финансирования

1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора на выполнение работ по модернизации тележек трамвайных вагонов ЛМ-68М (15 ед.).

1.2.Начальная (максимальная) цена договора составляет 45 747 750 (Сорок пять миллионов семьсот сорок семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

1.3. Расчет начальной (максимальной) цены договора:

Наименование работ	Мат-лы, руб.	З/пл., руб.	Налог, руб.	Накл. расх., руб.	Полная С/С, руб.	Прибыль, руб.	Цена, руб.	НДС-18%, руб.	Цена с НДС-18%, руб.	Кол-во, ед.	Общая стоимость работ, руб.
Модернизация тележек трамвайных вагонов ЛМ-68М

Цена включает в себя налоги, сборы и другие обязательные платежи, включая НДС, все расходы связанные с исполнением обязательств, в том числе обязательств в соответствии с условиями договора, расходы на перевозку и доставку материалов, расходы на заработную плату и другое.

1.4. Источник финансирования: собственные средства СПб ГУП «Горэлектротранс»

1.5. Срок выполнения работ – не более 30 календарных дней на 1 (один) трамвайный вагон

1.6. Срок выполнения работ – с даты подписания договора до 31.12.2018г.

Сведения о заказчике

Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта (СПб ГУП «Горэлектротранс»). Место нахождения и почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15. Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге Р/с № 40602810532000010176 К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790 ИНН 7830001927, КПП 785050001, ОКПО 03222089, ОКАТО 40298562000, ОГРН 1027809259730.

Контактное лицо по вопросам разъяснения конкурсной документации: Родионов Владимир Викторович, адрес электронной почты: [e-mail] телефон [phone] доб. 1502. Контактное лицо по вопросам разъяснения технического задания и проекта договора, ответственное лицо заказчика за работу с проектом договора: Касаткин А.Е., телефон [phone] доб. 1450

Содержание и состав конкурсной документации

3.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя;

1) том 1 конкурсной документации: общая часть (далее - том 1):

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации,

б) инструкция по подготовке и проведению конкурса;

2) том 2 конкурсной документации: специальная часть (далее - том 2), состоящий из:

а) инструкции участникам,

б) образцов форм для заполнения в соответствии с томом 2, являющихся приложением к тому 2;

3) том 3 конкурсной документации: техническое задание (далее - техническое задание);

4) том 4 конкурсной документации: проект договора СПб ГУП «Горэлектротранс» (далее - проект договора).

Требования к участникам

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров/выполнение работ/оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

4.1.1. Наличие действующей лицензии:

- не установлено.

4.1.2. Иные требования, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса:

4.1.2.1. Участник не должен находиться в процессе ликвидации (для юридических лиц), быть признан несостоятельным (банкротом).

4.1.2.2. На имущество участника не должен быть наложен арест и (или) экономическая деятельность приостановлена.

4.1.2.3. Участники конкурса не должны иметь непосредственную организационно-правовую или финансовую зависимость друг от друга, выраженную в форме актов учредительства, финансового участия, холдинга и других. Лица, входящие в одну группу лиц, рассматриваются как одно лицо и один участник.

4.1.2.4. Участник должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы.

4.1.2.5. У участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;

4.1.2.6. У участника должна отсутствовать просроченная задолженность перед СПб ГУП «Горэлектротранс» за последние три года, в случае невыполнения обязательств перед СПб ГУП «Горэлектротранс», причинения вреда имуществу СПб ГУП «Горэлектротранс».

 

4.2.Документы, подтверждающие правомочность:

а) справка, подтверждающая, что участник не находится в процессе ликвидации (для юридических лиц), в отношении него не осуществляется процедура банкротства, имущество участника не арестовано, экономическая деятельность не приостановлена, подписанная руководителем и главным бухгалтером участника и заверенная печатью участника;

б) учредительные документы участника (устав или учредительный договор);

в) для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;

г) для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 г.: свидетельство о государственной регистрации юридического лица;

д) свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

е) свидетельства или листы записи о внесении изменений в сведения о юридическом лице, внесенных в учредительные документы;

ж) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 г.: свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г.;

з) для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 01.01.2004 г.: свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;

и) справка (оригинал) из инспекции Федеральной налоговой службы (далее – ИФНС) по месту постановки на налоговый учёт об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, выданную не ранее даты размещения извещения о проведении открытого конкурса в соответствии с настоящей конкурсной документацией,

к) протокол одобрения крупной сделки или пояснения крупной сделки

 

4.3. Прочие документы:

а) финансовая (бухгалтерская) отчётность за полный последний финансовый год с обязательным предоставлением бухгалтерского баланса (ф. 1) и отчета о прибылях и убытках (ф. 2), с отметкой ИФНС о приеме этих документов (либо с приложением почтовой квитанции о сдаче бухгалтерской отчетности, либо квитанции о приеме бухгалтерской отчетности в электронном виде, выданной ИФНС), заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью участника.

Для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения - декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний финансовый год, заверенная подписью руководителя, главного бухгалтера и печатью участника, с отметкой ИФНС о приеме этих документов

б) участник предоставляет справку об отсутствии за период с 2013 года по настоящее время вступивших в законную силу судебных решений, вынесенных не в пользу участника, по исковым требованиям о ненадлежащем исполнении участником своих обязательств по договорам (контрактам), заключенным по итогам торгов за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника.

в) справка, подтверждающая участие (неучастие) участника в судебных разбирательствах в качестве ответчика за подписью руководителя и главного бухгалтера, удостоверенной печатью участника.

 

4.4. Срок выполнения работ: в соответствии с требованиями технического задания.

Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки).

5.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере 2% от лимита финансирования – 914 955 (девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек

Требование обеспечения исполнения договора

6.1. Участник конкурса, с которым заключается договор, обязан представить обеспечение исполнения договора в порядке, установленном томом 1 и настоящим пунктом тома 2, в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 2 287 387 (два миллиона двести восемьдесят семь тысяч триста восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

6.2. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается договор, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в части 6 тома 2, на счет:

Место нахождения и почтовый адрес: 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д. 15.

Банковские реквизиты: ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Санкт-Петербурге

Р/с № 40602810532000010176

К/с № 30101810900000000790 БИК 044030790

ИНН 7830001927, КПП 785050001,

ОКПО 03222089, ОКАТО 40298562000, ОГРН 1027809259730.

 

В графе назначение платежа платежного документа должно быть указано - обеспечение исполнения договора на модернизацию тележек трамвайных вагонов ЛМ-68М (15 ед.).

6.3. В случае предоставления безотзывной банковской гарантии, предоставляемой победителем открытого конкурса в качестве обеспечения исполнения договора, она должна соответствовать следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения договора, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель - принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства договору, а именно:

а) если принципал не выполнил предусмотренные договором работы, не поставил (или недопоставил) товары, не оказал услуги;

б) если принципал нарушил конечный или промежуточные сроки выполнения работ (оказания услуг), сроки поставки товаров не по вине заказчика;

в) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе, в поставленном товаре;

г) если принципал некачественно выполнил предусмотренные договором работы (услуги), поставил некачественный товар.

2) гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения договора при получении от бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств;

3) обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана;

4) принадлежащее бенефициару по настоящей банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу;

5) банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу договора и действует до истечения срока действия договора + 1 месяц.

Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия договора в силу его досрочного расторжения;

6) обязательным приложением к банковской гарантии является заверенная гарантом копия лицензии банка.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем открытого конкурса и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения договора не является и заказчиком не принимается.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение 10 (десяти банковских дней) предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.